Об утверждении документации в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

 

 

    1.Утвердить документацию об аукционе в электронной форме  на право заключения муниципального контракта выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики.

.

    2.Заместителю главы Тегешевского сельского поселения обеспечить подготовку и разместить электронную документации на  Официальный сайт Региональная информационная система управления закупками Чувашской Республики.

 

 

 

 

Глава Тегешевского сельского поселения

Урмарского района Чувашской Республики                                                              В.А. Черкасов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА № 2

на организацию и проведение  электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики

 

 

№	Наименование	Краткая информация
	Информация о заказчике	Наименование: Администрация Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики Место нахождения/Почтовый адрес: 429408, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, дом 4. Адрес электронной почты: urmary_tegeshevo@cap.ru. Номер контактного телефона: 8(83544)36231 Ответственное должностное лицо заказчика: Черкасов Валерий Алексеевич
	Информация о контрактной службе, об ответственном за заключении контракта	Ответственное должностное лицо за заключение контракта Нарсов Валерий Иванович Номер контактного телефона: 8(83544)36231 Распоряжение № 2 от 11.01.2022г.
	Идентификационный код закупки	223211490242221140100100050014339244
	Используемый способ определения исполнителя	Электронный аукцион
	Наименование объекта закупки	Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики
	Информация об объеме,  количестве объекта закупки	В соответствии с описанием объекта закупки и локальной сметой
	Место выполнения работ	429408, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, д. №5
	Сроки выполнения работ	С   16 мая 2022 года по 31 августа 2022 г.
	Начальная (максимальная) цена контракта	1015849 (Один миллион пятнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек
	Метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта	На основании ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена контракта определена   сметным методом на основании локальной сметы.
	Источник финансирования закупки	Средства субсидии из Федерального бюджета, Республиканского бюджета Чувашской Республики,  местного бюджета Тегешевского сельского поселения  Урмарского района Чувашской Республики КБК – 993 0801Ц4115L4670 244
	Форма, сроки и порядок оплаты	Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом 2 муниципального контракта
	Требования, предъявляемые  к участникам закупки в соответствии с ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 29.12.2021г. № 2571	Не установлено
14	Требования к участникам закупки (наличие лицензии у участника закупки, наличие членства в СРО и т.д.)	Не установлено
15	Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок:Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы (предоставляются при условии соответствия ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ.)	Не установлено
16	Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок:Организации инвалидов; (предоставляются при условии соответствия ст. 29 Федерального закона № 44-ФЗ)	Не установлено
17	Ограничение участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ	Не установлено
18	Сведения об установлении условий, запретов и ограничений в соответствии со ст.14 Федерального закона № 44-ФЗ	Не установлено
19	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме	0,5 %от начальной (максимальной) цены контракта
20	Размер обеспечения исполнения контракта	5 (пять) % от цены контракта
21	Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта	ИНН 2114902422,  КПП 211401001Администрация Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики Казначейский счет 03232643976384451500   в отделении-НБ Чувашская Республика//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары      БИК ТОФК 019706900  ЕКС 40102810945370000084 Лицевой счет 05153002390
22	Обеспечение гарантийных обязательств	1 (один) % от начальной (максимальной) цены контракта
23	Информация о банковском сопровождении контракта	Не установлено
24	Возможность изменения условий контракта (п.18 ст.34 и ст.95 44-ФЗ):	Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ
25	Возможность принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в  соответствии со ст. 95 №44-ФЗ	Предусмотрена
26	Кандидатуры представителей заказчика для включения в состав аукционной комиссии	Черкасов Валерий Алексеевич – глава администрации Тегешевского сельского поселения Урмарского района Контактный телефон: 8(83544)36231; Нарсов Валерий Иванович – заместитель главы администрации Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики Контактный телефон 8(83544)36231.

 

 

                  Приложение № 1 к извещению

 

УТВЕРЖДАЮ: Глава Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики   ___________________ В.А. Черкасов  «___» ______________  2022 г. М.П.

 

 

Описание объекта закупки

 

1. Наименование работ: Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики

2. Место выполнения работ: 429408,Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, дом №5

3. Функциональная характеристика выполняемых работ:

 

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	кол-во
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,18
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,795
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,94
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,301
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,182
6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,251
7	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,584
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,06
9	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 грунта	0,09
10	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,181
11	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,08
12	Снятие дверных полотен	100 м2	0,272
13	Снятие наличников	100 м	0,472
14	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	20,94
15	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	8
16	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,189
17	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,189
18	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	9,7206
19	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,1722
20	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1722
21	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,16346
22	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,16346
23	Устройство монолитных железобетонных перемычек	м3	0,191
24	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,001
25	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,72
26	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,012
27	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,024
28	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,04
29	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,135
30	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,36
31	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,48
32	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,48
33	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0,48
34	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,48
35	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0,508
36	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,36
37	Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	3,2
38	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,264
39	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм	100 м	0,075
40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,015308
41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,015308
42	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,025
43	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,69
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	8,69

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае наличия по тексту указания на товарные знаки, указания на производителя все встречающиеся указания на товарные знаки и указания на производителя читать со словами «или эквивалент».

 

III. Гарантийные сроки.

Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) устанавливается сроком на 5 (пять) лет

 

IV.Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: с 16.05.2022 г. по 31.08.2022 г.

 

Приложение № 2 к извещению   УТВЕРЖДАЮ: Глава Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики                                                               ____________________ В.А. Черкасов «____» _______________  2022 г. М.П.

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: 429408, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, д. №5

 

Наименование объекта закупки	Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: 429408, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, д. №5
Начальная максимальная цена контракта	1015849 (Один миллион пятнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек
Используемый метод определения НМЦК	Проектно-сметный метод Обоснование начальной (максимальной) цены контракта принято на основании проектно-сметного метода в соответствии с ч.9 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ, Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утверждённый Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.          Сметная документация выполнена в соответствии с расчетами содержащихся в сметной документации физическим объемам работ, конструктивным, организационно-техническим и проектным решениям.           Сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренных в проектной документации.      Положительное заключение экспертизы выдано автономным учреждением Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.   Заключение государственной экспертизы от 27.05.2021 №21-1-7-0423-21

 

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль.

 

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта - не применяется.

 

 

 

 

 

Протокол

         начальной (максимальной) цены контракта

 

Объект закупки: Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: 429408, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, д. №5.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1015849 (Один миллион пятнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек.

В цену контракта включается стоимость всех работ, материалов, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ по контракту, а также все расходы Подрядчика: налоги, сборы, транспортные и таможенные пошлины (при их наличии), и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Используемый метод обоснования НМЦК: проектно-сметный метод.

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта Выполнение работ Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики, расположенный по адресу: 429408, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, д. №5, является расчет начальной (максимальной) цены контракта, разработанный в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к извещению

 

 

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и инструкция по ее заполнению

 

 

 

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки	а) *полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); б) *фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; в) *идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (не применяется по 31.03.2022 включительно. Такая информация направляется в составе заявки одновременно с документом, предусмотренным подпунктом «о» пункта 1 части 1 статьи 43 (Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ)): 1) фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации другому лицу (управляющему, управляющей организации), в реестр недобросовестных поставщиков также включаются фамилия, имя, отчество (при наличии) управляющего, наименование управляющей организации и идентификационный номер налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица); 2) наименования, фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщика (аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства для иностранного лица), за исключением наименования и идентификационного номера налогоплательщика публично-правового образования: а) участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица - участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в части 2 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ. Под такими участниками (членами) для целей Федерального закона № 44-ФЗ понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеют более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации; б) учредителей унитарного юридического лица; г) *адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона; д) *копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем); е) *идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица); ж) *выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель); з) *надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо); и) *декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы); не установлено к) *декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией); не установлено л) *декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ; установлено м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлено.   **документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ: Перечень информации и документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлено.   Перечень информации и документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в части 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлено.   о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5)  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.
2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки	а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); не установлено. б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ; не установлено. в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: не установлено. д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 Федеральным законом № 44-ФЗ);(ценовые предложения подаются с использованием электронной площадки) установлено;
4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);(ценовые предложения подаются с использованием электронной площадки) не установлено;
5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не  установлено

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.

 

*Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом  № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

**Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

 

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

 

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать сведения, предусмотренные описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ, предусмотренные приложением к извещению об осуществлении закупки.

В случае установления требований к товарам, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, конкретные показатели товаров, товаров, предлагаемых к поставке при выполнении работ, оказании услуг, должны быть указаны участником закупки в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком, в приложении  к извещению об осуществлении закупки.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки  должны иметь четко читаемый текст.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав предложения участника закупки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.

Не применять в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста.

Предложение участника закупки не должно содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений, не допускается наличие неопределенности, множественности в значениях. Предложение участника закупки должно содержать только достоверные сведения.

Предложение участника закупки в отношении товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не должны сопровождаться словами: «аналог» «или эквивалент» и т.п.

Участник закупки указывает наименование показателей характеристик товара и единицы измерения показателей характеристик товара, в подаваемом предложении в отношении товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в полном соответствии  с установленными в Приложении № 1 к Извещению об осуществлении закупки, без изменений.

При формировании заявки, при наличии в приложении 1 «Описание объекта закупки» показателей, сопровождающихся словами (знаками):

- «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник должен предложить показатель, превышающий такое значение;

- «менее», «<», «ниже», «уже» участник должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком;

- «от», «не менее», «≥», «не ниже», «не уже» указанное заказчиком значение является минимальным, участник должен указать конкретный показатель равный или превышающий заявленное заказчиком значение;

- «до», «не более», «≤», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» указанное заказчиком значение является максимальным, участник должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленного заказчиком значения. Исключением является указание на значения температуры товара.

- (max) максимальная величина показателя товара, участник должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленное заказчиком значение;

- (min) минимальная величина показателя товара, участник должен указать конкретный показатель равный или превышающий заявленное заказчиком значение;

- если в установлены одновременно максимальная (max) и минимальная (min) величины одного и того же показателя, участник  должен указать конкретный показатель равный либо находящийся в диапазоне данных величин, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

Значение показателя товара, указанного в заявке на участие в закупке, в том числе товара, используемого для выполнения работ, оказания услуг:

- не должно сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «будет», «возможно» и т.п.

Описание объекта закупки может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом. Участником в заявке указывается их предельная величина (максимальная или минимальная), при этом слова «не менее» или «не более», или аналогичные им не исключаются.

В случае указания значения показателя сопровождается «диапазон», «в диапазоне», необходимом указать диапазонное значение в указанных границах.

В случае применения при описании диапазона:

- «не менее», «не уже»  необходимо указать значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее», «не уже»;

- «не более», «не шире» необходимо указать  значение диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более», «не шире»;

- «более» необходимо указать значение диапазона, поглощающего (шире) установленный, но без сопровождения фразой «более»;

-  «менее» необходимо  указать значение диапазона, входящего (уже) в установленный, но без сопровождения фразой «менее»;

- диапазонное значение, сопровождаемое словами «не менее от…- до», или «не более от…- до…» необходимо  указать значения верхней и нижней границ диапазона показателя, соответствующие заявленным требованиям, но без сопровождения словами «не менее», «не более», допускается использование знака «-»;

- при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон, допускается использование знака «-».

Если в Описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

Если показатели товара в Описании объекта закупки указаны через знак «-», участник указывает конкретные показатели или диапазон согласно техническим регламентам, государственным стандартам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо согласно технической документации производителя товара.

Символ «±», применяемый при указании размеров товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит.

Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками.

При наличии нескольких показателей, относящихся к товару, и значения которых перечисляются и сопровождаются буквой «и» или знаками «,», «;» участником должен быть предложен товар, с точно таким же значениями, сопровождаемые буквой «и» и (или) знаками «,» и (или) «;». Показатели, заданные перечислением, должны быть отражены в заявке в полном объеме.

При наличии показателей  товара со словами «или», «либо», в заявке на участие должно быть предложено только одно из перечисленных значений, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

При указании значений показателей, для которых требуемое значение сопровождается ссылкой на ГОСТ, участник также должен указать требуемый ГОСТ.

В случае указания на ГОСТ, СНиП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом, заменяющим не актуальный документ.

Если в извещении и приложениях к нему присутствуют указания на товарные знаки, участникам закупки следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.

В случае, если не указаны  единицы измерения размеров считать, что они указаны в миллиметрах, если не указаны единицы измерения температуры, считать, что они установлены в градусах Цельсия, если не указаны единицы измерения веса (массы), считать, что они установлены в килограммах. В случае указания габаритных размеров в виде: «Ш/В/Г/Т», «Ш х В х Г х Т», «Ш/В/Г», «Ш х В х Г», «Ш/В/Д», «Ш х В х Д», и т.п. где «Ш», «В», «Г», «Т», «Д» - числовые значения, считать, что данные обозначения означают: Ш - Ширину, В - Высоту, Г - Глубину, Т- толщину, Д обозначает длину. При заполнении заявки просим учесть, что при форматировании текстовой части документа цифры и буквы, прописанные надстрочно, могут перейти в строку, в связи с чем просим читать м2 как м2, м3 как м3, оС как оС, см2 как см2, см3 как см3, мм2 как мм2, мм3

 

Приложение № 4 к извещению

 

УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики                                                           _____________________ В.А. Черкасов «____» _______________  2022 г. М.П.

 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3

Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики

 

 

ИКЗ: 223211490242221140100100050014339244

 

д. Тегешево

«____»  ____________2022 г.

           Администрация Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Тегешевского сельского поселения Урмарского района Черкасова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________, именуемое (ая,ый)  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________,  действующего на основании ________________,  совместно  именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола от «__» ________ 2022 г. № ___________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет контракта

        1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по текущему ремонту здания сельского клуба по адресу: Чувашская Республика, Урмарский  район, д. Тегешево, ул. Школьная, д.5 (далее – работы).

        1.2. Требования, предъявляемые к выполнению работ, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Описании объекта закупки (Приложение №1),  являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

        1.3. Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

        1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке, в сроки, установленные п. 3.1. контракта.

 

2. Цена контракта, порядок и срок оплаты

         2.1. Цена настоящего контракта составляет (______________________) рублей  в том числе НДС 20%- ______(в случае, если участник закупки имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).

2.2. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающая в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 34 и статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

2.4. Финансирование настоящего контракта осуществляется по коду бюджетной классификации –

КБК – 9930801Ц4115L4670244

за счет Федерального бюджета в сумме ______________

за счет средств Республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме ______________,

за счет средств местного бюджета Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики в сумме ______________.

       2.5. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится после выполнения Подрядчиком работ,путем безналичного расчета не позднее 10 (десяти) рабочих дней на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры (или счета). Авансирование не предусмотрено.

       2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

       2.7. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их изменения направить в адрес Заказчика письменное уведомление. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

       2.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Подрядчика.

        2.9. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, предусмотренных контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2.

        2.10. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта, и (или) по объему работ, предусмотренных контрактом.

 

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки выполненных работ

         3.1. Срок выполнения работ: с 16.05.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно.

        3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работу и сдать Заказчику результат в установленном настоящим контракте порядке.

        3.3. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании описании объекта закупки, сметной документации и оформляются актом выполненных работ, оформленным по унифицированным формам № КС-2, № КС-3.

       3.4. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие работ описанию объекта закупок, сметной документации, условиям контракта.

       Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ на их соответствие условиям контракта, Заказчик обязан произвести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

       3.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.12 контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте, описании объекта закупки (Приложение №1 к настоящему контракту) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки и/или произвести доработки за свой счет.

        3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт о приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

       3.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 3.5 контракта или мотивированный отказ.

       3.8. Работы, выполненные с отступлением от требований сметной документации, технических регламентов, дополнительные работы, не согласованные Заказчиком, а также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

       3.9. Если в процессе выполнения работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше цены настоящего контракта, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика каких-либо доплат или пересмотра цены контракта.

      3.10. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не соответствует условиям: описание объекта закупки; сметной документации, а также в случае предоставления документов без согласования строительного контроля Заказчика.

     3.11. Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке работ в процессе исполнения контракта Подрядчик и Заказчик обязуются применять функциональные возможности единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС) на официальном сайте с доменным именем www.zakupki.gov.ru , по формированию и подписанию документов о приемке работ в электронной форме, в том числе:

- оформление и обмен документами о приемке работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих передачу результатов выполненных работ, универсального передаточного документа (счета-фактуры) иную документацию, в том числе корректировочных документов к ним.

       3.12. При производстве работ в течении 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик формирует и подписывает документ о приемке в ЕИС (далее- структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в ЕИС в сфере закупок с приложенными документами, требуемыми по контракту.

       3.13. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика в ЕИС. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в ЕИС мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

      3.14. Обязательства Подрядчика по контракту (этапу) будут считаться выполненными после подписания сторонами отчетных документов: Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по контракту (этапу) или в случае, указанном в п. 3.13 настоящего контракта, структурированного документа о приёмке.

 

                                                        4. Права и обязанности Сторон.

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать Подрядчику сметную документацию для выполнения работ, оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с настоящим контрактом решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.1.2.  Производить оплату фактически выполненных работ Подрядчику на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в пределах суммы, указанной в п. 2.1.  настоящего Контракта.

4.1.3. Осуществить приемку объемов выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме  КС-2.

4.2. Заказчик имеет право:

         4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

          4.2.2. Оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его хозяйственную деятельность.

          4.2.3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

          4.2.4.  Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

          4.2.5.  Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

          4.2.6. Предъявлять претензии к Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств по Контракту. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ГОСТ, СП и СНиП, работы приостанавливаются и принимаются меры по исправлению обнаруженных дефектов.

          4.2.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

          4.2.8. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

          4.3. Подрядчик обязуется:

             4.3.1. Выполнить все работы надлежащего качества в соответствии со сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Соблюдать правила и нормы по охране труда, охране окружающей среды, технике безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности, соблюдать мероприятия по чистоте содержания и уборке места производства работ и прилегающей территории, санитарные нормы и правила и нести ответственность за их нарушения.

4.3.3. Вести с даты начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства РФ.

4.3.3. Предоставить Заказчику и (или) строительному контролю Заказчика возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать Заказчика и (или) его строительного контроля к любому конструктивному элементу объекта на любом этапе проведения работ, представлять по требованию Заказчика и (или) его строительного контроля отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.3.4. Устранять все замечания Заказчика и (или) его строительного контроля в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.

4.3.5. Перед началом работ на объекте, для обеспечения соблюдения технологии выполнения, предусмотренных сметной документацией, необходимых видов и этапов работ, самостоятельно определить источники поставки энергоресурсов, воды, топлива, с последующим расчетом собственными средствами за фактически потребленные ресурсы. Для осуществления контроля потребления в указанные сроки установить приборы учета.

4.3.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту и оформление  исполнительной документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами,  проектами, рабочими чертежами; устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за счет собственных средств.

4.3.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

             4.3.8. Уведомить в течение одного рабочего Заказчика об изменении юридического и почтового адреса, банковских реквизитов, любых изменениях, иных обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение Контракта.

            4.3.9. В случае, если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

4.3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных отчетных документов.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ.

4.4.4.  В  случае выявления необходимости выполнения работ, не предусмотренных сметной документацией, представить Заказчику письменно информацию об объемах таких работ с обоснованием необходимости их выполнения, для получения разрешения на их выполнение.

Все изменения оформляются дополнительным соглашением в пределах сроков и цены настоящего Контракта. 

4.4.5. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

 

5. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

5.1. Подрядчик при заключении контракта представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от цены, по которой заключается контракт: ________ (_______________________) рублей ___________ копеек.

5.2. В целях заключения контракта Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта, (гарантийные обязательства) могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию, предусмотренную ст. 45 Закона № 44-ФЗ. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

5.3. В случае, если предложенная цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

         5.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

       5.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта  (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

       5.6. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия, ранее предоставленной заказчику независимой гарантии.

       Если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии.

        5.7. Если при увеличении цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

        В случае уменьшения цены контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

        В случае изменения срока исполнения контракта по соглашению Сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

        5.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком Подрядчику по письменному требованию в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком в требовании.

        5.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены  частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7  статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.10. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту.

5.11. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 , не применяются в случае заключения контракта с казенным учреждением (ч.8 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

         5.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком, требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

        5.13. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта:

ИНН 2114902422,  КПП 211401001

       Администрация Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

       Казначейский счет 03232643976384451500

       в отделении-НБ Чувашская Республика//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары

       БИК ТОФК 019706900

       ЕКС 40102810945370000084

      Лицевой счет 05153002390

       

6. Ответственность Сторон

     6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

     6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

        6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

         а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

         б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

          Размер штрафа устанавливаются в сумме ____ руб.

          6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

          6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, (отдельного этапа исполнения контракта) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

         Размер штрафа устанавливаются в размере ___ процентов цены контракта (этапа), что составляет __ руб. __ коп.

         6.7.1*.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от  30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается  в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

           1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
           б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

           10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

           5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

          1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

* (пункт 6.7.1. включается в контракт при наступления случая, указанного в ч. 23 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ).

         6.7.2.** За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
             г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
        ** (пункт 6.7.2. включается при наличии в контракте таких обязательств).

        6.8Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

        6.9 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) на основании порядка расчета неустойки (штрафа, пени).  

        6.10 Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от полного исполнения условий настоящего контракта и своих обязательств по контракту, за исключением случая, когда Заказчик в одностороннем порядке расторгает данный контракт.

        6.11 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

 

7. Гарантия качества

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

          7.2. Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) устанавливается сроком на 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта приемки работ.

В случае расторжения Контракта гарантийные сроки, указанные в настоящем пункте, на выполненные работы (часть выполненных работ), подтвержденные актами выполненных работ, сохраняются.

7.3. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, согласованные в установленном порядке.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, все расходы по которым возмещаются Подрядчиком.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

7.5. При не устранении Подрядчиком выявленных дефектов в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик имеет право поручить устранение дефектов другому лицу и предъявить все расходы Подрядчику.

 

8. Разрешение споров

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. Если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, спор передается заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии.

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под   обстоятельствами   непреодолимой   силы   понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

        9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

 

10. Срок действия, изменение и расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту до 31 декабря 2022 года.

          10.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

          10.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

         10.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

          10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.

          10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и объем выполняемых работ не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки или Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

           10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком сроков начала производства работ более чем на 15 календарных дней;

- при неоднократном неисполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком условий контракта;

- при уклонении Подрядчика от устранения в сроки, установленные Заказчиком, дефектов и недостатков, выявленных в ходе работ

- в случае выявления актов, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

         10.8. Решение Заказчика или Подрядчика о расторжении контракта осуществляется в соответствии с условиями настоящего контракта и в порядке определенным в статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ.  

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного рабочего дня с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику и считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта

10.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и положениями ст. 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе в случаях:.

- в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ более чем на 90 (девяносто) дней, за исключением случаев уменьшения Заказчику ранее доведенных бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

        10.11. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным ч.8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, Заказчик с учетом особенностей, изложенных в указанной статье, обязан заключить контракт с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер после победителя и который не отозвал такую заявку по итогам электронного аукциона.

10.12. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик, является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

       10.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 

11. Прочие условия

       11.1.  Изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Дополнительные соглашения вступают в силу с момента его подписания Сторонами.

         11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются путем направления почтового отправления (письма) с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах Сторон, или путем направления электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Сторон, или нарочно по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Сторон, если иное не предусмотрено настоящим контрактом. Способ направления уведомления Сторона выбирает самостоятельно. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки, в случае вручения уведомлений нарочно, уведомления считаются полученными в день фактического получения, подтвержденного отметкой Сторон, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

          11.4. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

         11.5. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью контракта

Приложение № 1.  Описание объекта закупки;

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И подписи СТОРОН

 

Заказчик:   Администрация  Тегешевского  сельского поселения  Урмарского района Чувашской республики  ___________  В.А. Черкасов

Подрядчик:

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

                                                                                        № ___ от «___»_______ 2022 г.

 

Описание объекта закупки

 

1. Наименование работ: Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики

2. Место выполнения работ: 429408,Чувашская Республика, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная, дом №5

3. Функциональная характеристика выполняемых работ:

 

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	кол-во
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,18
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,795
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,94
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0,301
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,182
6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,251
7	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,584
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,06
9	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 грунта	0,09
10	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,181
11	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,08
12	Снятие дверных полотен	100 м2	0,272
13	Снятие наличников	100 м	0,472
14	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	20,94
15	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	8
16	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,189
17	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,189
18	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	9,7206
19	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,1722
20	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1722
21	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,16346
22	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,16346
23	Устройство монолитных железобетонных перемычек	м3	0,191
24	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,001
25	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0,72
26	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,012
27	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,024
28	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,04
29	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,135
30	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,36
31	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,48
32	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,48
33	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0,48
34	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,48
35	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0,508
36	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,36
37	Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	3,2
38	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м	0,264
39	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм	100 м	0,075
40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,015308
41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,015308
42	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,025
43	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,69
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	8,69

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае наличия по тексту указания на товарные знаки, указания на производителя все встречающиеся указания на товарные знаки и указания на производителя читать со словами «или эквивалент».

 

III. Гарантийные сроки.

Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) устанавливается сроком на 5 (пять) лет

 

IV.Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ: с 16.05.2022 г. по 31.08.2022 г.

 

 

Заказчик:

Подрядчик:

 

 

Приложение №  2

к муниципальному контракту

                                                                                        № __ от «___»_______ 2022 г.

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

 

Локальная смета прилагается отдельным файлом.

 

Заказчик:

Подрядчик:

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

 к муниципальному контракту

                                                                                        № ___ от «___»______ 2022 г.

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сумма к оплате	Сроки оплаты выполненных работ
1	Текущий ремонт здания Тегешевского сельского дома культуры Урмарского района Чувашской Республики		в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

 

Заказчик:

Подрядчик: