УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
__________________ А.В. Сергеева
«10» апреля 2020 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключить муниципальный контракт на
ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)
(ИКЗ:203211800207721180100100080014211244)
Муниципальный заказчик:
Администрация Торханского
сельского поселения
Шумерлинского района
Чувашской Республики
д. Торханы Шумерлинского района Чувашской Республики,
2020 г.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт или гражданско-правового договора (далее – контракт) регулируется настоящей документацией.
2. Заказчик, оператор электронной торговой площадки
2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте электронного аукциона, проводит электронный аукцион, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
2.2. Заказчик, указанный в Информационной карте электронного аукциона, осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона, на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики.
2.3. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей электронной площадке на сайте в единой информационной системе в порядке, установленном Федеральным законом.
3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
3.1. Состав аукционной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика (администрация Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики) (далее – комиссия), а также положение об аукционной комиссии утверждены распоряжением администрации Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики.
4. Информационное обеспечение аукциона
4.1. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Официальный сайт, на котором размещена документация www.zakupki.gov.ru.
Электронный аукцион проводится на сайте единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru.
5. Условия проведения электронного аукциона
5.1.Условия проведения электронного аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене Контракта и требованиях к Участникам закупки, изложены в информационной карте электронного аукциона (далее – Информационная карта, Раздел I Общей части документации об электронном аукционе).
5.2.Наименование и описание объекта закупки представлены в Разделе I Технической части документации об электронном аукционе.
5.3.Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта представлено в Разделе II Технической части документации об электронном аукционе.
5.4.Проект Контракта представлен в Разделе III Технической части документации об электронном аукционе.
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об электронном аукционе и настоящей Информационной карте электронного аукциона, применяются положения Информационной карты электронного аукциона.
|
№
|
Наименование
|
Краткая информация
|
| |
Контактная информация:
|
|
11.2
|
Информация о муниципальном заказчике
|
Администрация Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
Местонахождение: 429103, Шумерлинский район, д. Торханы, ул. Октябрьская, д.18
Почтовый адрес: 429103, Шумерлинский район, д. Торханы, ул. Октябрьская, д.18
Адрес электронной почты: shumsao-tor@cap.ru
Контактный телефон: 8(83536) 60-7-31
Контактное лицо: Сергеева Алина Владимировна
|
|
11.3
|
Информация о контрактной службе (контрактном управляющем)
|
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создана контрактная служба
Ответственный за заключение контракта:
Руководитель контрактной службы - Сергеева Алина Владимировна,
тел. 8(83536) 60-7-31
|
|
11.4
|
Извещение о проведении электронного аукциона
|
Размещено в Единой информационной системе (официальный сайт) по адресу: www.zakupki.gov.ru.
|
|
11.5
|
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
|
Электронная торговая площадка ОАО "Единая электронная торговая площадка".
|
|
11.6
|
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
|
http://www.roseltorg.ru.
|
|
1.7
|
Идентификационный код закупки
|
203211800207721180100100080014211244
|
| |
Наименование, описание объекта закупки и условия контракта
|
|
22.1
|
Наименование объекта закупки
|
Ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)
Код объекта закупки по ОКПД2 - 42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
|
|
22.2
|
Описание и количество объекта закупки (согласно ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ)
|
В соответствии с Разделом 1 «Техническое задание» Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
22.3
|
Возможность изменения количества поставляемых товаров в соответствии с п. 18 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ
|
Не предусмотрено.
|
|
22.4
|
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
|
В соответствии с п. 5.1.1. Информационной карты электронного аукциона, разделом 1 «Техническое задание» и Разделом 3 "Проект муниципального контракта" Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
22.5
|
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
|
Чувашская Республика, Шумерлинский район, Торханское сельское поселение, д. Бреняши, улицы Центральная и Валерия Ярды
|
|
22.6
|
Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
|
срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 60 (шестидесяти) дней
|
|
22.7
|
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
|
В соответствии с Разделом 1 «Техническое задание» и Разделом 3 "Проект муниципального контракта" Технической части документации об электронном аукционе.
Поставщик обязан поставить товар, являющийся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта.
|
| |
Начальная (максимальная) цена контракта и порядок расчетов по контракту
|
|
33.1
|
Начальная (максимальная) цена контракта.
|
2 415 171 (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 54 копейки.
|
|
33.2
|
Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ
|
Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом: Раздел 2 Технической части документации об аукционе в электронной форме.
|
|
33.3
|
Источник финансирования закупки
|
Оплата осуществляется за счёт средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, и средств бюджета Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.
|
|
33.4
|
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками , исполнителями)
|
Рубль РФ.
|
|
33.5
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
|
Цена контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи с чем, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей аукционной документации не установлен.
|
|
33.6
|
Шаг аукциона
|
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.
|
| |
Обеспечение заявок на участие в закупке
|
|
44.1
|
Размер обеспечения заявки (в процентах) от начальной (максимальной) цены контракта на участие в аукционе в электронной форме
|
Обеспечение заявки установлено в размере 1 (Один) % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 24 151 (Двадцать четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 72 копейки.
|
|
44.2
|
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии
|
1. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.
2. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
4. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
5. Правила взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 626.
|
| |
Обеспечение исполнения контракта
|
|
55.1
|
Размер обеспечения исполнения контракта
|
5 (пять) % от цены контракта, заключаемого с победителем
Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в процентах от цены контракта в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
|
|
5.1.1.
|
Размер обеспечения гарантийных обязательств
|
1 (один) % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 24 151 (Двадцать четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 72 копейки.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.
|
|
5.2
|
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ
|
1.Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
2. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
3. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракта, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
4. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено.
|
|
55.3
|
Реквизиты счета для внесения денежных средств
|
УФК по Чувашской Республике (Администрация Торханского сельского поселения Шумерлинского района),
ИНН 2118002077; КПП 211801001;
р/с 40302810697063000326 в Отделение – НБ Чувашская Республика г. Чебоксары,
БИК 049706001,
л/с 05153003090 в УФК по Чувашской Республике
Назначение платежа при обеспечении исполнения контракта: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения контракта» (необходимо указать наименование и/или номер извещения).
Назначение платежа при обеспечении гарантийных обязательств: «Внесение средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств» (необходимо указать номер контракта).
|
|
55.4
|
Требование к банковской гарантии
|
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440.
|
| |
Антидемпинговые меры
|
Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.
|
|
7. Сведения об установленных ограничениях участия в определении поставщика:
|
|
77.1.
|
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ).
|
Не установлено.
|
|
77.2.
|
Установленные ограничения участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ).
|
Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
|
|
77.3.
|
Обоснование причин ограничения участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
|
Ограничение участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлено в соответствии со статьей 30 Федерального закона.
|
| |
Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок
|
|
88.1
|
Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы (предоставляются при условии соответствия статье 28 Федерального закона)
|
Не установлено.
|
|
88.2
|
Организации инвалидов; (предоставляются при условии соответствия статье 29 Федерального закона)
|
Не установлено.
|
| |
Требования, предъявляемые к участникам закупки:
|
|
99.1
|
Участники закупки
|
К участию в аукционе допускаются:
1) субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
|
|
99.2
|
Требования к участникам закупки в соответствии с ч.1 и ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ
|
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- не установлено.
- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
- Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не установлено.
7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8. Участник закупки не является офшорной компанией.
9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
10. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ).
|
|
99.3
|
Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99
|
Не установлены.
|
| |
Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
|
|
110.1
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме
|
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей и направляется оператору ЭТП одновременно в форме 2-х электронных документов.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, или копии этих документов:
– не установлено;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- не установлено;
4) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов: – не установлено;
7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов: – не установлено:
При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
8) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) – установлено.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.
|
|
110.2
|
Инструкция по заполнению заявки
|
В соответствии с приложением 1 к Разделу 1 "Техническое задание" Технической части Документации об электронном аукционе.
Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть составлены на русском языке.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего раздела документации.
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего раздела документации.
Инструкция по заполнению заявки - приложение №1 к Разделу 1 "Техническое задание" Технической части Документации об электронном аукционе.
|
| |
Привлечение субподрядных организаций[1]
|
Не установлено.
|
|
111.1
|
Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
|
Не установлено
|
| |
Адрес электронной площадки, срок, место подачи заявок участников закупки
|
|
112.1
|
Дата и время окончания срока подачи заявокна участие в электронном аукционе
|
20.04.2020 г. 08 час. 00 мин.
|
|
112.2
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
|
21.04.2020 г.
|
|
112.3
|
Дата проведения электронного аукциона
|
22.04.2020 г.
|
|
112.4
|
Место, время проведения аукциона в электронной форме
|
Адрес ЭТП, на которой проводится аукцион: www.roseltorg.ru.
Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
|
|
12.5
|
Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
|
Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона в соответствии со статьей 69 Закона 44-ФЗ.
|
|
12.6
|
Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае (ч. 4 ст. 67 Закона №44-ФЗ):
|
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.
|
|
12.7
|
Порядок проведения электронного аукциона:
|
Порядок проведения электронного аукциона установлен в ст. 68 Закона №44-ФЗ.
1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.
3. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.
4. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта (далее – Цена), предусматривающие снижение текущего минимального предложения о Цене в пределах "шага аукциона".
5. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о Цене независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:
1) участник электронного аукциона не вправе подать предложение Цене, равное ранее поданному этим участником предложению Цене или большее чем оно, а также предложение Цене, равное нулю;
2) участник электронного аукциона не вправе подать предложение Цене, которое ниже, чем текущее минимальное предложение Цене, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник электронного аукциона не вправе подать предложение Цене, которое ниже, чем текущее минимальное предложение Цене в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
6. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона Цене, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений Цене, а также десять минут после поступления последнего предложения Цене. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений Цене, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение электронного аукциона, после снижения Цене или поступления последнего предложения о Цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой Цене не поступило, электронный аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
7. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение Цене, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной Цене независимо от "шага аукциона".
8. В случае если участником электронного аукциона предложена Цена, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о Цене, поступившее раньше.
9. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о Цене, такой аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае, если при проведении электронного аукциона Цена снижена до половины процента общей Цены или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения Цены исходя из положений Федерального закона № 44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения Цены не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона;
4) "шаг аукциона" составляет до 5 процентов цены контракта, составляющей не более чем сто миллионов рублей.
|
|
12.8
|
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе (ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ):
|
1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ.
|
|
12.9
|
Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае (ч. 6 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ):
|
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.
Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней:
- информации и электронных документов, подтверждающих право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копий таких документов;
- информации и электронных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копий таких документов, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.
|
| |
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе
|
|
113.1
|
Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе
|
Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки вышеуказанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
|
|
113.2
|
Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений
|
Дата начала срока предоставления разъяснений положений настоящей документации об электронном аукционе – 10.04.2020 г.
Дата окончания срока поступления запроса о разъяснении положений настоящей документации об электронном аукционе, по завершении которого прекращается обязанность предоставлять разъяснения – в соответствии со статьей 65 «Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений» Федерального закона № 44-ФЗ.
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений настоящей документации об электронном аукционе – 17.04.2020 г. 23-59 час.
|
| |
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
|
В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта» Технической части документации об электронном аукционе.
|
| |
Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ (ст. 95)
|
В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта» Технической части документации об электронном аукционе.
|
| |
Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
(ст. 83.2. Федерального закона № 44-ФЗ)
|
По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.
В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, а также включения представленной в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протоколов.
Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта.
Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
|
| |
Единая информационная система (официальный сайт), на которой размещена документация об аукционе:
|
www.zakupki.gov.ru
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1.
СОГЛАСОВАНО:
начальник отдела строительства, дорожного хозяйства
и ЖКХ администрации Шумерлинского района –
главный архитектор Шумерлинского района
_______________________________Долгова З.Ф.
«09» апреля 2020 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)
- Техническая характеристика объекта:
ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
Общая протяженность, км
ул. В.Ярды
ул.Центральная
|
1,1 км
0,9 км
|
|
Вид покрытия
|
щебеночное
|
|
Ширина проезжей части, м
|
3,5м
|
|
Ширина земляного полотна, м
Число полос движения
Ширина обочины, м
|
5,0
1
1
|
|
Дорожно-климатическая зона по СНиП 2.05.02-85
|
III
|
|
Рельеф
|
ровный
|
|
|
|
- Характеристика выполняемых работ:
2.1. Характеристика выполняемых работ: разборка старого покрытия, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия, устройство обочин.
2.2. Сводная ведомость объемов
|
№ п\п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол.
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| |
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
|
1000 м2 спланированной площади
|
9,9
|
|
|
2
|
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2
|
1000 м3 грунта
|
0,41
|
|
|
3
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаного грунта проезда
|
100 м3 материала основания (в плотном теле)
|
10,5
|
|
|
4
|
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
|
1 Т ГРУЗА
|
1521,45
|
|
|
5
|
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
|
1000 м2 основания
|
7,0
|
|
|
6
|
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02
|
1000 м2 основания
|
-11,55
|
|
|
7
|
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
|
1 Т ГРУЗА
|
1799,274
|
|
|
8
|
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах группы 2
|
1000 м3 грунта
|
0,06875
|
|
|
9
|
Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных
|
100 м3 подушки
|
0,008333333
|
|
|
10
|
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
|
1 м3 железобетона звеньев
|
1,1775
|
|
|
11
|
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 0,5 м
|
1 м3 сборных конструкций
|
0,6
|
|
- Технические характеристики товара (материалов, оборудования), используемого для выполнения работ:
|
№ п.п.
|
Наименование материальных ресурсов
|
Показатели материалов
|
| |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм; 40-70мм
|
Соответствие требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
|
|
2
|
Трубы железобетонные безнапорные
|
Соответствие требованиям ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (с Поправкой, Изменением N 1)
|
|
3
|
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные
|
Соответствие требованиям ГОСТ 24547-2016 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
|
- Требования при выполнении работ к нормативным документам
При выполнении работ участков автомобильной дороги подрядные организации руководствуются следующими нормативными документами и рекомендациями:
-Приказ Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", взамен ГОСТ Р 50597-93;
-ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст) (ред. от 09.12.2013);
-ГОСТ 9128-2013 Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;
-ГОСТ 16504-81. Межгосударственный стандарт. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 N 5297);
-СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272):
-СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266);
-ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266);
- СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП3.06.04-91(с Изменениями N1, 3).
При изменении и/или добавлении к нормативным документам требований и/или рекомендаций, применять те из них, которые удовлетворяют современным требованиям, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ обеспечить выполнение требований ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, а также иметь согласованные с ГИБДД схемы организации движения в местах производства работ в соответствии ОДМ 218.6.019-2016.
У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ с результатами операционного контроля и, при наличии, схема организации дорожного движения, линейный график автодороги, копии паспортов и санитарно – эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые, в ходе выполнения работ материалы.
У подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ в соответствии с Рекомендациями по контролю качества выполнения дорожных работ.
Требования к технологии выполнения работ
Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям Приказа Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", взамен ГОСТ Р 50597-93.
Техника безопасности при производстве работ.
Подрядчик обеспечивает допуск к работе лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.
Не допускается движение техники во встречном направлении движения транспортному потоку.
Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов.
Организация и проведение контроля качества
Контроль качества дорожных работ состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля.
При приемке партии материалов от Подрядчика (завода-изготовителя) Подрядчик выполняет входной контроль, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания.
При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.
По результатам входного контроля качества Подрядчик (или привлеченная специализированная организация) составляет акт, который предоставляется Заказчику.
В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний данная партия не применяется. При этом сроки окончания работ на объекте остаются неизменными.
Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров в процессе производства работ требованиям нормативных документов, указанных в п. 4 Технического задания.
Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.
Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченная Заказчиком специализированная организация.
Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям, должна иметь аттестат аккредитации.
Контроль качества работ на различных его стадиях должен включать в себя несколько комплексов измерений (проверка организации выполнения работ, обследование по состоянию на 1/3, 1/2, 2/3 гарантийного срока ее службы). Количество комплексов измерений устанавливается согласно Рекомендациям по контролю качества дорожных работ.
В процессе эксплуатации отремонтированного участка дороги Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества с целью определения соответствия ее параметров требованиям Технического задания.
Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.
Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.
- Гарантийный срок
Гарантийный срок:
- на щебеночное покрытие - 2 (два) года,
-на водопропускные трубы – 6 (шесть) лет.
6. Место производства работ
Уточнение точек начала и окончания участков и попикетажной разбивки мест производства работ с закреплением на местности может быть произведен Подрядчиком совместно с уполномоченным представителем Заказчика перед началом работ.
Приложение № 1 к Разделу 1 "Техническое задание"
Технической части Документации об электронном аукционе
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
|
Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в электронном аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Заявка на участие в электронном аукционе составляется на русском языке и направляется оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.
Участник закупки вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до предусмотренных извещением и документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.
Заявки на участие в аукционе должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 г. № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок».
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей и направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.
I. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
а) наименование страны происхождения товара: - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) - указанная информация включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе: - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
При формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя в соответствии с требованиями настоящей инструкции.
При указании конкретных характеристик участник закупки обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным.
Значения показателей товаров, предоставляемые участником закупки, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование, не допускается наличие неопределенности, множественности в значениях.
При формировании заявки, при наличии в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе показателей, сопровождающихся словами (знаками):
- «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник закупки должен предложить показатель, превышающий такое значение.
- «менее», «<», «ниже», «уже» участник закупки должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком.
- «от», «не менее», «≥», «не ниже», «не уже» указанное заказчиком значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель равный илипревышающий заявленное заказчиком значение;
- «до», «не более», «≤», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» указанное заказчиком значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленного заказчиком значения. Исключением является указание на значения температуры товара.
Если в Техническом задании установлена максимальная величина показателя товара (max), участник закупки должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленное заказчиком значение.
Если в Техническом задании установлена минимальная величина показателя товара (min), участник закупки должен указать конкретный показатель равный или превышающий заявленное заказчиком значение.
Если в Техническом задании установлены одновременно максимальная (max) и минимальная (min) величины одного и того же показателя, участник закупки должен указать конкретный показатель равный либо находящийся в диапазоне данных величин, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.
Техническое задание может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом. Участником закупки в заявке указывается их предельная величина (максимальная или минимальная), при этом слова «не менее» или «не более», или аналогичные им не исключаются.
Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.
Если показатели товара в Техническом задании указаны через знак «-», участник закупки указывает конкретные показатели или диапазон согласно техническим регламентам, государственным стандартам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо согласно технической документации производителя товара.
Символ «±», применяемый при указании размеров товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит.
Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками.
При наличии в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе нескольких показателей, относящихся к товару, и значения которых перечисляются и сопровождаются буквой «и» или знаками «,», «;» участником закупки должен быть предложен товар, с точно таким же значениями, сопровождаемые буквой «и» и (или) знаками «,» и (или) «;». Показатели, заданные перечислением, должны быть отражены в заявке в полном объеме.
При наличии в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе показателей товара со словами «или», «либо», в заявке на участие в электронном аукционе должно быть предложено только одно из перечисленных значений, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.
При указании значений показателей, для которых требуемое значение, установленное настоящей документацией, сопровождается ссылкой на ГОСТ, участник закупки также должен указать требуемый ГОСТ.
Если в настоящей документации об электронном аукционе и приложениях к ней присутствуют указания на товарные знаки, участникам закупки следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
В случае указания в документации об электронном аукционе и приложениях к ней на ГОСТ, СНиП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом, заменяющим не актуальный документ.
В случае, если не указаны единицы измерения размеров считать, что они указаны в миллиметрах, если не указаны единицы измерения температуры, считать, что они установлены в градусах Цельсия, если не указаны единицы измерения веса (массы), считать, что они установлены в килограммах. В случае указания габаритных размеров в виде: «Ш/В/Г/Т», «Ш х В х Г х Т», «Ш/В/Г», «Ш х В х Г», «Ш/В/Д», «Ш х В х Д», и т.п. где «Ш», «В», «Г», «Т», «Д» - числовые значения, считать, что данные обозначения означают: Ш - Ширину, В - Высоту, Г - Глубину, Т- толщину, Д обозначает длину. При заполнении заявки просим учесть, что при форматировании текстовой части документа цифры и буквы, прописанные надстрочно, могут перейти в строку, в связи с чем просим читать м2 как м2, м3 как м3, оС как оС, см2 как см2, см3 как см3, мм2 как мм2, мм3 как мм3.
II. ЗАПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, или копии этих документов - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
8) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе.
|
Раздел. 2 Технической части: расчет и обоснование Н(М)ЦК
Раздел 3. Технической части
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____
на ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)
(ИКЗ:203211800207721180100100080014211244)
д. Торханы Шумерлинского района «____» __________ 2020г.
Администрация Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Сергеевой Алины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона в электронной форме (протокол ___________ от ___________г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (далее - Объект), с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящего контракта,в сроки предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 1),техническим заданием (приложение № 2), разработанной сметной документацией (приложение №3) и сдать их результат Заказчику.
1.2. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, с требованиями действующих нормативных актов в области строительства, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, правилами пожарной безопасности, правилам техники безопасности и охраны труда.
1.3. Предусмотренные п. 1.1. работы выполняются из материала Подрядчика, силами и средствами Подрядчика. В процессе выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в сметной документации, Техническом задании (приложение № 2 к настоящему Контракту) и согласованы с Заказчиком.
- Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________ рублей, включая НДС ___% - _________ руб.(в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).
2.2. Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя стоимость полного объема работ, прибыль подрядчика, применяемых материалов, затраты на их перевозку, вывоз мусора, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, а также расходы на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Общая стоимость работ определяется сметой на ремонтные работы Объекта (приложение № 3 к настоящему Контракту) рассчитанной на основании сметного расчета с учетом снижения, предложенного участником электронного аукциона к начальной (максимальной) цене, установленной в документации об электронном аукционе.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
2.6. Цена Контракта может быть снижена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе Цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества работ, предусмотренных Контрактом.
В установленных абзацем первым настоящего пункта случаях сокращение объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ.
2.7. Финансирование работ в рамках настоящего Контракта осуществляется Заказчиком в пределах доведенных до Заказчика объемов финансирования расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджетов на лицевой счет Заказчика на цели, предусмотренные настоящим Контрактом на 2020г.:
- за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере _____________(_____________________) рублей по коду бюджетной классификации _____________________;
- за счет средств бюджета Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики в размере _____________(_____________________) рублей по коду бюджетной классификации __________________________.
2.8. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено. Форма оплаты – безналичный расчет.
2.9. Расчет за выполненные работы производится не более, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и устранения возможных замечаний, счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем Контракте.
2.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Подрядчика
3.1.1. Для реализации настоящего Контракта Подрядчик обязуется:
3.1.2. Выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему.
3.1.3. Обеспечить выполнение всех работ по ремонту в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, с нормативной документацией, условиями настоящего Контракта и приложений к нему.
3.1.4. Если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии, допуска) на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить разрешение (лицензию, допуск) до начала их выполнения.
3.1.5. Обеспечить в ходе ремонта выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней до даты начала производства работ на Объекте изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-04, на которых указывается следующее: наименование объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, фамилия и телефон производителя работ.
3.1.7. Поставить на Объект материалы, оборудование и имущество, необходимые в соответствии с сметной документацией, для исполнения Контракта.
3.1.8. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до подписания Акта приемки Объекта.
3.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного движения, сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность выполнения работ в соответствии с технической документацией или завершения работ в установленный срок;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
3.1.10.Устранять все замечания и предписания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
3.1.11.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные печатью Заказчика журнал производства работ, обеспечить его нахождение на Объекте.
Также с момента начала работ на Объекте и до их завершения составлять накопительные ведомости выполненных объемов работ и их стоимости по форме КС-6а.
3.1.12.Оформлять исполнительную производственно-техническую документацию в соответствии с ГОСТ 32756-2014, требованиями нормативной документации. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Заказчиком при приемке выполненных работ.
3.1.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ на Объекте, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки.
В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.
3.1.13.Подрядчик после получения извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличия на Объекте выявленных дефектов.
3.1.14.До начала производства работ на Объекте согласовать с Заказчиком схему установки временных дорожных знаков и ограждения мест производства работ на Объекте, обеспечить её соблюдение в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту и предоставить Заказчику оригинал согласованной схемы совместно с проектом производства работ.
3.1.15.До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком резервные схемы организации дорожного движения, предусматривающие увеличение пропускной способности автотранспорта или работу в ночное время суток (при необходимости).
Подрядчик в обязательном порядке при заполнении журналов производства работ обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.
3.1.16.Обеспечивать сохранность Объекта с даты заключения настоящего Контракта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
3.1.17.Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
3.1.18.Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги или ее конструкций и элементов, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и предоставить указанные документы Заказчику. Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по взысканию с виновных лиц ущерба, нанесенного муниципальному имуществу в судебном и досудебном порядке.
3.1.19.По требованию Заказчика в установленные им сроки предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств на объекте, в том числе на электронных носителях, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
3.1.20.Обеспечить нахождение на Объекте общего журнала работ, специальных журналов работ, рабочей документации.
3.1.21.Обеспечить прибытие представителя для участия в проверке и приемке законченного Объекта.
3.1.22.При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием наименования Подрядчика.
3.1.23.Уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Контракта:
- аварии и несчастные случаи – в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика;
- иные внештатные ситуации – в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.24 настоящего Контракта.
3.1.24.В течение 15 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить устное донесение Заказчику.
3.1.25.В течение 60 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить письменное донесение Заказчику. К письменному донесению по возможности следует приложить фотоматериалы, позволяющие более полно оценить характер и последствия возникшей внештатной ситуации. Передача фотоматериалов должна осуществляться преимущественно посредством электронной почты. При отсутствии возможности передачи электронной почтой допускается передача фотоматериалов электронным сообщением или факсимильной связью.
3.1.26.При работе с отходами Подрядчик обязуется соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3.1.27.Подрядчик осуществляет фото-, видео фиксацию выполненных работ при освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков наружных инженерных сетей при ремонте объекта.
Предоставить Заказчику в течение 10 календарных дней после завершения всех работ фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на Объект по состоянию перед началом производства работ на Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями – устройство дорожной одежды, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания работ и по состоянию Объекта после окончания работ.
3.1.28.При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ и на ввод объекта в эксплуатацию от соответствующих органов по доверенности Заказчика или принимать участие в оформлении таких разрешений.
3.1.29. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими разделами настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом, при согласовании с Заказчиком.
3.2.2. Запрашивать у Заказчика необходимые документацию, информацию, разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
3.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
3.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
3.3. Права и обязанности Заказчика
3.3.1. Заказчик, в течение срока действия настоящего Контракта:
- обеспечивает финансирование выполненных Подрядчиком работ в пределах годового лимита финансирования и на основании справок ф. КС-2 и ф. КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,
-обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.
Заказчик обязуется оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения контракта) и сроки не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (в случае если подрядчиком являются субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации).
3.3.2. Для выполнения настоящего Контракта Заказчик осуществляет следующее:
3.3.3. Проводит проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
В случаях, предусмотренных контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
3.3.4. Обеспечивает контроль и надзор за своевременностью и качеством выполнения всех работ, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки работ.
3.3.5. Способствует своей деятельностью выполнению Подрядчиком работ в соответствии с календарными сроками, установленными настоящим Контрактом.
3.3.6. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком материалов и конструкций, наличия необходимых сертификатов соответствия и технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов и конструкций.
3.3.7. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществляет приемку скрытых и законченных работ в целом или отдельных этапов.
3.3.8. Определяет объем выполненных работ, принимает законченные производством работы Подрядчика, подтверждает акты (ф. КС-2, ф. КС-3) для оплаты этих работ.
3.3.9. Уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях, выдаёт предписания об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации производства работ – потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ.
3.3.10. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные нарушения и упущения при выполнении работ, отражает в журнале производства работ в форме соответствующей записи.
- Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены с момента заключения контракта в течение 60 (шестидесяти) дней.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном порядке по согласованию с Заказчиком.
5. Производство работ
5.1. Назначенный представитель Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а так же производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и Технического задания. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика автотранспортом для работы.
5.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, указанными в пункте 4 настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение.
5.4. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик, в согласованный с представителем Заказчика срок, не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ и за его счёт.
5.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале.
6. Порядок приёмки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется с составлением документов установленной формы: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в необходимом количестве экземпляров, в том числе и на электронных носителях (при необходимости).
По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписей уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица), в акте по форме КС-2, в исполнительной производственно-технической документации свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражно-процессуальный Кодекс Российской Федерации.
По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата работ. В случае проведения таких испытаний, приёмка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
6.2. Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ в течение 3 (трех) дней после окончания срока выполнения работ. Заказчик в течение 10 (десяти) дней должен его рассмотреть либо дать мотивированный отказ.
В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ несоответствия полноты и качества, требованиям Контракта, нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам, а также отсутствие необходимых согласований изменений проектных решений, технических условий, сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ, акты выполненных работ по форме КС-2 и справка по форме КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений в оговоренные сроки.
6.3. Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной производственно-технической документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
6.4.До приёмки Объекта Заказчик при необходимости создает комиссию с участием администрации Шумерлинского района Чувашской Республики по определению соответствия законченных работ на Объекте Контракту и требованиям нормативно-технических документов.
6.5. По окончании работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о завершении всех работ на Объекте и передает за 10 (десять) рабочих дней до начала приемки Объекта в эксплуатацию исполнительную производственно-техническую документацию, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, а также документы необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию.
Исполнительная производственно-техническая документация передается в 2-х экз., кроме того, в электронном виде на флеш-накопителе.
При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок в течение трех рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, указанный Заказчиком.
6.6. Приемка законченных работ по ремонту автомобильных дорог производится в соответствии c требованиями муниципального контракта и «Правилами приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ВСН 19-89, с оформлением актов приемочной комиссии законченных работ по ремонту автомобильных дорог с приложением гарантийных паспортов на законченные работы, исполнительной производственно-технической документации в установленном порядке в полном объеме (журнала производства работ, актов освидетельствования скрытых работ, ведомостей контрольных измерений конструктивных элементов дороги, сертификатов и паспортов строительных материалов и т. д.). Гарантийные паспорта на законченные ремонтом автомобильные дороги составляются по формам, утвержденным распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов): в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).
6.7. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик обязан уведомить Подрядчика о проведении экспертизы.
6.8. Подрядчик обязан принять необходимые и достаточные меры для возмещения вреда, причинённого третьими лицами, Объекту по настоящему Контракту, до передачи Объекта Заказчику, в том числе путём предъявления претензий, использования примирительных процедур (медиации), обращения с исками в органы судебной власти и т.д. Объект не считается принятым Заказчиком в состоянии, пригодном для эксплуатации или иного использования, если остаются неурегулированные претензии между Подрядчиком и третьими лицами вследствие причинения вреда Объекту. В случае непринятия соответствующих мер Подрядчик обязан возместить причинённый Объекту третьими лицами вред Заказчику в полном объёме.
7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту может быть обеспечено двумя способами: в виде предоставления безотзывной банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 10 Контракта, или внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации об электронном аукционе.
7.2. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик определяет самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения Контракта.
Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Закона 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
7.3. Подрядчик при заключении настоящего Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 (пять) % от цены Контракта, что составляет ______________________________________________.
В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцать пять) % и более по отношению к цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.
Подрядчик в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, что составляет ___________________ рублей или информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о проведении электронного аукциона, составляющем 5 (пять) % от цены контракта – _________________рублей. При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
7.4.Подрядчик в соответствии с п. 8.1. статьи 96 Федерального закона о контрактной системе освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта.
7.5. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в аукционной документации, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, при надлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту возвращается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
7.7. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.
Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.8. Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение обязательства, если у банка-гаранта отзовут лицензию не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона о контрактной системе.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.
8. Гарантии качества выполняемых работ
8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, стандартами и т.д.;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта приемочной комиссии законченного строительством объекта по форме, предусмотренной в ГОСТ 32755-2014 (Приложение Г).
В случае расторжения Контракта гарантийные сроки, указанные в настоящем пункте, на выполненные работы (часть выполненных работ), подтвержденные актами выполненных работ, сохраняются.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы:
- на щебеночное покрытие - 2 (два) года,
- на водопропускные трубы – 6 (шесть) лет.
Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
8.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.
При обнаружении дефектов в период действия гарантийного срока, указанный срок продлевается на период времени, затраченного на устранение дефектов.
8.4. До момента подписания итоговых документов о приемке выполненных работ Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 (одного) % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 24 151 (Двадцать четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 72 копейки. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в аукционной документации счет. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 10 Контракта.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в аукционной документации, обеспечение гарантийных обязательств возвращается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после даты окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
9.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту и неуплаты или отказа от уплаты суммы штрафов (пеней, неустоек) в добровольном порядке в срок установленной заказчиком, заказчик имеет право самостоятельно во внесудебном порядке взыскать сумму неустойки из обеспечения исполнения контракта, представляемого поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае если такое обеспечение представлено в виде внесения денежных средств.
9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту и неуплаты или отказа от уплаты суммы штрафов (пеней, неустоек) в добровольном порядке в срок установленной заказчиком, заказчик вправе осуществить оплату контракта путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая перечисляется заказчиком в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
10. Внесение изменений/дополнений и расторжение Контракта
10.1. Внесение изменений в Контракт производится в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
10.2. Любые дополнения и изменения, не противоречащие действующему законодательству, оформляются в виде Дополнительных соглашений к Контракту, вступают в силу после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта или обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
- при нарушении Подрядчиком сроков начала производства работ более чем на 15 календарных дней;
- при неоднократном неисполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком условий контракта;
- при уклонении Подрядчика от устранения в сроки, установленные Заказчиком, дефектов и недостатков, выявленных в ходе работ
- задержка Подрядчиком окончания выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком требований проектно-сметной документации и нормативных документов или иных существенных условий настоящего Контракта, приведших к невозможности исполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и ведущих к снижению надежности и безопасности эксплуатации Объекта.
При этом подтверждающими документами могут являться:
двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ; или 2 и более предписания Заказчика и/или представителей Заказчика и/или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;
акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке в случае неявки представителя Подрядчика, извещённого надлежащим образом.
По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям к участникам закупки, установленных документацией о закупке.
10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:
- в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ более чем на 90 (девяносто) дней.
10.7. При расторжении Контракта незавершенные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта на текущий год, передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, принятых в установленном порядке. Подрядчик в свою очередь обязан подготовить сводную ведомость объемов работ на остаток работ, передать Заказчику проектную и исполнительную документацию, журнал работ, а также документы о проведенных в ходе выполнения работ обследованиях, проверках, контрольных испытаниях, измерениях, документы поставщиков, подтверждающие соответствие материалов, работ проекту и требованиям нормативных документов, журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).
10.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик, является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11. Разрешение споров
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
11.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Чувашской Республики.
11.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ на объекте, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов, видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
12.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.
12.4. Если стороны не могут в течение 5 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством.
12.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.
12.6. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.7. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 12.5. настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.
12.8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 12.1 настоящего Контракта и их последствия продолжают действовать более 5 календарных дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14. Заключительные положения
|
14.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в единой информационной системе, и действует по 30.11.2020 или до полного выполнения своих обязательств сторонами.
|
|
14.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта и ответственности за его нарушение.
|
14.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего фактического местонахождения, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений. В случае непредставления в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением, номерами телефонов и иными реквизитами Сторон будут считаться адрес, телефоны и реквизиты, указанные в разделе 16 Контракта.
14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14.5. Все приложения, указанные в настоящем Контракте являются его неотъемлемой частью.
15. Перечень приложений
15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:
К настоящему Контракту прилагаются следующие приложения согласно таблице 1:
Таблица 1
|
№ приложения
|
Наименование документа
|
Кто оформляет
|
| |
Календарный график производства работ (Форма)
|
Подрядчик
|
| |
Техническое задание
|
Заказчик
|
| |
Смета
|
Подрядчик
|
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
|
|
Администрация Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
|
|
|
429103, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Торханы, ул. Октябрьская, д.18
ИНН 2118002077, КПП 211801001,
л/с 03153003090 в УФК по Чувашской Республике,
р/с 40204810200000100295 в Отделении НБ Чувашской Республики
БИК 049706001,
ОКПО 04319164, ОКТМО 97650445
Тел.: 8(83536) 60-4-17
E-mail: shumsao-tor@cap.ru
|
|
|
|
От Заказчика:
|
От Подрядчика:
|
|
|
Глава администрации Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________А.В. Сергеева
|
___________________/___________/
|
|
|
__.__. 2020 г.
|
__.__. 2020 г.
|
|
|
М.п.
|
М.п.
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№ ____ от "____" _______________ 2020г.
Календарный график производства подрядных работ
на ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. изм
|
Объем работ
|
Стоимость,
тыс. руб.
|
2020 год (по месяцам)
|
|
______ (с момента заключения МК)
|
_______
|
________
|
_______ (__ мес. с момента заключения МК)
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
От Заказчика:
|
От Подрядчика:
|
|
Глава администрации Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
|
|
|
|
|
___________________А.В. Сергеева
|
|
|
______________2020 г.
|
______________2020 г.
|
|
М.п.
|
М.п.
|
Приложение № 2
к муниципальному контракту
№ ____ от "____" _______________ 2020г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)
- Техническая характеристика объекта:
ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
Общая протяженность, км
ул. В.Ярды
ул.Центральная
|
1,1 км
0,9 км
|
|
Вид покрытия
|
щебеночное
|
|
Ширина проезжей части, м
|
3,5м
|
|
Ширина земляного полотна, м
Число полос движения
Ширина обочины, м
|
5,0
1
1
|
|
Дорожно-климатическая зона по СНиП 2.05.02-85
|
III
|
|
Рельеф
|
ровный
|
|
|
|
- Характеристика выполняемых работ:
2.1. Характеристика выполняемых работ: разборка старого покрытия, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия, устройство обочин.
2.2. Сводная ведомость объемов
|
№ п\п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол.
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| |
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
|
1000 м2 спланированной площади
|
9,9
|
|
|
2
|
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 2
|
1000 м3 грунта
|
0,41
|
|
|
3
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаного грунта проезда
|
100 м3 материала основания (в плотном теле)
|
10,5
|
|
|
4
|
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
|
1 Т ГРУЗА
|
1521,45
|
|
|
5
|
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
|
1000 м2 основания
|
7,0
|
|
|
6
|
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02
|
1000 м2 основания
|
-11,55
|
|
|
7
|
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
|
1 Т ГРУЗА
|
1799,274
|
|
|
8
|
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах группы 2
|
1000 м3 грунта
|
0,06875
|
|
|
9
|
Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных
|
100 м3 подушки
|
0,008333333
|
|
|
10
|
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
|
1 м3 железобетона звеньев
|
1,1775
|
|
|
11
|
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием 0,5 м
|
1 м3 сборных конструкций
|
0,6
|
|
- Технические характеристики товара (материалов, оборудования), используемого для выполнения работ:
|
№ п.п.
|
Наименование материальных ресурсов
|
Показатели материалов
|
| |
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм; 40-70мм
|
Соответствие требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
|
|
2
|
Трубы железобетонные безнапорные
|
Соответствие требованиям ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (с Поправкой, Изменением N 1)
|
|
3
|
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные
|
Соответствие требованиям ГОСТ 24547-2016 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
|
- Требования при выполнении работ к нормативным документам
При выполнении работ участков автомобильной дороги подрядные организации руководствуются следующими нормативными документами и рекомендациями:
-Приказ Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", взамен ГОСТ Р 50597-93;
-ГОСТ Р 52289-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст) (ред. от 09.12.2013);
-ГОСТ 9128-2013 Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;
-ГОСТ 16504-81. Межгосударственный стандарт. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 N 5297);
-СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272):
-СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266);
-ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266);
- СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП3.06.04-91(с Изменениями N1, 3).
При изменении и/или добавлении к нормативным документам требований и/или рекомендаций, применять те из них, которые удовлетворяют современным требованиям, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ обеспечить выполнение требований ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, а также иметь согласованные с ГИБДД схемы организации движения в местах производства работ в соответствии ОДМ 218.6.019-2016.
У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ с результатами операционного контроля и, при наличии, схема организации дорожного движения, линейный график автодороги, копии паспортов и санитарно – эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России на используемые, в ходе выполнения работ материалы.
У подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ в соответствии с Рекомендациями по контролю качества выполнения дорожных работ.
Требования к технологии выполнения работ
Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям Приказа Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", взамен ГОСТ Р 50597-93.
Техника безопасности при производстве работ.
Подрядчик обеспечивает допуск к работе лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.
Не допускается движение техники во встречном направлении движения транспортному потоку.
Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов.
Организация и проведение контроля качества
Контроль качества дорожных работ состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля.
При приемке партии материалов от Подрядчика (завода-изготовителя) Подрядчик выполняет входной контроль, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания.
При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.
По результатам входного контроля качества Подрядчик (или привлеченная специализированная организация) составляет акт, который предоставляется Заказчику.
В случае получения неудовлетворительных результатов повторных испытаний данная партия не применяется. При этом сроки окончания работ на объекте остаются неизменными.
Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров в процессе производства работ требованиям нормативных документов, указанных в п. 4 Технического задания.
Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.
Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченная Заказчиком специализированная организация.
Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям, должна иметь аттестат аккредитации.
Контроль качества работ на различных его стадиях должен включать в себя несколько комплексов измерений (проверка организации выполнения работ, обследование по состоянию на 1/3, 1/2, 2/3 гарантийного срока ее службы). Количество комплексов измерений устанавливается согласно Рекомендациям по контролю качества дорожных работ.
В процессе эксплуатации отремонтированного участка дороги Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества с целью определения соответствия ее параметров требованиям Технического задания.
Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.
Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.
- Гарантийный срок
Гарантийный срок:
- на щебеночное покрытие - 2 (два) года,
-на водопропускные трубы – 6 (шесть) лет.
6. Место производства работ
Уточнение точек начала и окончания участков и попикетажной разбивки мест производства работ с закреплением на местности может быть произведен Подрядчиком совместно с уполномоченным представителем Заказчика перед началом работ.
|
От Заказчика:
|
От Подрядчика:
|
|
Глава администрации Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
|
|
|
|
|
___________________А.В. Сергеева
|
|
|
______________2020 г.
|
______________2020 г.
|
|
М.п.
|
М.п.
|
Приложение №3
к муниципальному контракту
№ ____ от «___» _____________ 2020г.
Смета на ремонт грунтовых дорог по ул. Центральная и Валерия Ярды в д. Бреняши Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики (работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов) (формируется Подрядчиком)
|
От Заказчика:
|
От Подрядчика:
|
|
Глава администрации Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
|
|
|
|
|
___________________А.В. Сергеева
|
|
|
______________2020 г.
|
______________2020 г.
|
|
М.п.
|
М.п.
|
[1] • Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер (100 млн. рублей), установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
- Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.