Договор №1 от 01.11.2019 г.

ДОГОВОР № 1

с. Мусирмы «01» ноября 2019 г.

Администрация Мусирминского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лицеглавы администрации Мусирминского сельского поселения Урмарскогорайона Чувашской Республики Романова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, и Индивидуальный Предприниматель, именуемый в дальнейшем Подрядчик, Лепаева Анна Сергеевна, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданная межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Чувашской Республике 20.02.2019 г., ОГРНИП 319213000010342, с другой стороны, совместно также именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог по ул. Н.Крупской, ул. Первомайской, ул.Чапаева в Мусирминском сельском поселении Урмарского района Чувашской Республики.

    

2. Стоимость работ и услуг.

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 235924,56 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 56 копеек без учета НДС в связи с применением Подрядчиком упрощенной системой налогообложения.

2.2. Финансирование работ по настоящему Договору производится:

- из средств Мусирминского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики в размере235924,56 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 56 копеек.

2.3. Основанием для оплаты работ является подписанные акты выполненных.

4. Объем финансирования в процессе реализации Договора может быть изменен Заказчиком в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств. Уточнение объема финансирования производится по дополнительному соглашению к настоящему Договору

    

3. Обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик вправе:

- осуществлять контроль над исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, включая организацию и проведение контроля качества работ.

- осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Договору.

• провести проверку целевого и эффективного использования выделенных в соответствии с настоящим Договором средств.

   

4. Обязанности Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора и всех приложений к нему.

2. Подрядчик обязан за свой счет, в срок согласованный с Заказчиком, устранить все недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ по настоящему Договору.

    

5. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

    

6. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ: с "01" ноября 2019 года по «19» ноября 2019 года.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно политических конфликтов в зоне обследуемых дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации, автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Договора.

2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

    

8. Особые условия.

8.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего Договора.

8.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.3. При выполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

    

9. Порядок расторжения договора.

1. Расторжение Договора возможно по письменному соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующем гражданским законодательством Российской Федерации.

    

10. Срок действия Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «19» ноября 2019 года, а в части расчета платежей до исполнения сторонами своих обязанностей.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

3. Гарантийный срок на выполненные работы - полгода.

Приложения к Договору:

1. Техническое задание;

2. Календарный план;

11. Реквизиты сторон.

Приложение 1

к договору № 1

от «01» ноября 2019 г.

Техническое задание

на ремонт автомобильных дорог по ул. Н.Крупской, ул. Первомайской, ул. Чапаева в Мусирминском сельском поселении Урмарского района Чувашской Республики

Приложение 2

к договору № 1

от «01» ноября 2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ