МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ /
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С/И
(идентификационный код закупки 173211490269421140100100010014211244)
Д.Кульгеши «л0пЬ »тО„О о 5„ 20Пг.
Администрация Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице главы Кузьмина Олега Степановича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ИП Петрова Дмитрия Юрьевича, именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице Петрова Дмитрия
Орьевича, действующего на основании Свидетельства, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок, по результатам проведения электронного аукциона (протокол от 20 июня 2017г. ) заключили настоящий
муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по ремонту автомобильной
дороги в д.Ситмиши Урмарского района Чувашской Республики (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а
заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Состав и объем работ определяется приложением № ] к настоящему Контракту.
1.3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Урмарский район, автодороги по ул. Гагарина
д.Ситмиши по переулку безымянному в д. Ситмиши, по ул.Школьная в д.Ситмиши Урмарского района Чувашской
■ еспуолики (далее - «место выполнения работ»).
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта за
исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.2. Общая цена Контракта составляет 203496 ( двести три тысячи четыреста девяносто шесть) рубпей 00
копеек ((НДС не облагается).
^ 2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих
обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги,
-„серы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4Л. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на
указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.4.4. Расчет за выполненные работы (этап работ) осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания
заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ либо, в случаях, предусмотренных Контрактом со дня
подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Подрядчиком счета \счета-фактуры.
= а 8 слУчаях’ предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата выполненных работ производится в течение
и {десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном
ооъеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков
о ласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и
представленных Подрядчиком счета\счета-фактуры.
2 .x В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о
см ещ е н и и убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по-Контракту, в котором, помимо
■ Фочсге, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате а
с001ветствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая
оплате Подрялчику по Контракту.
в случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ
осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков
согласно указанного Акта и на основании представленных Подрядчиком счета\счета-фактуры.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления
Ф^оования е возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контрасту, указанный в
л. Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчику начисленной и
выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно
предъявленным Заказчиком требованиям.
2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими уполномоченными органами в установленном порядке
•!,! " ее введенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком
обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с
^онодз';сльством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
-•.1.1. I ребовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы .
Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативнс
хозяйственную деятельность.
3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям,
установленным Контрактом;
3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с
пунктом 13.6. Контракта;
3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ
требованиям, установленным настоящим Контрактом.
3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством
Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;
3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;
3.2.3. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.
3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения
Контракта.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту
сдачи-приемки работы;
3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований,
установленных действующим законодательством Российской Федерации;
3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в
выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые
результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
3.4.7. Соблюдать действующие правила техники безопасности и пожарной безопасности;
3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ: на нижний слой дорожного покрытия
должен составлять пять лет, а на верхний слой - четыре года, с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта
сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков
выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;
3.4.9. Предоставить Заказчику гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок автомобильной дороги
по форме, установленной Приложением 1 к распоряжению Минтранса России от 7 мая 2003 г. N ИС-414-р.
3.4.10. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным
результатам.
3.4.11. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том
числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.12. Вести журнал производства работ.
3.4.13. Передать Заказчику по завершении выполнения работ исполнительную документацию на выполненные
работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от технического
задания, имевших место при выполнении работ.
3.4.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
4. Сроки выполнения работы по Контракту
4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения Контракта.
4.3. Работы должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2017 г.
4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
4.5. В случае если в п. 12.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон
прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных
обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты
не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт
взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта;
сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения
взаиморасчетов между Сторонами.
5. Привлечение субподрядчиков
5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Приемка работы на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится
на 5 (пять) дней до даты окончания срока выполнения работ.
6.2. Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания срока выполнения работ, направляет в адрес
Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и Акт сдачи-приемки работ.
6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки
соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. В состав такой приемочной
комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения
подрядчика, на основании которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества
выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
6.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет
Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.6 настоящего Контракта.
6.5. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе,
Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и
оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется
Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов
для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
6.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика ре
позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или
ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и
направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для
получения уведомления является: 01та_а388кс@таП.ги.
6.7. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если
Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о
возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении
Контракта по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в
случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к
Контракту.
7. Обеспечение исполнения контракта*
7.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и
соответствующая требованиям п. 7.6 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер
обеспечения исполнения Контракта составляет 13566 (тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек
(5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по
отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт,
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
Контракта.
7.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае
досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.
7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по
выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
7.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г.
№1005 (с учетом изменений и дополнений). Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения
требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения) в течение десяти дней с момента подписания
Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту в полном объеме.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за
неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
8 2 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис“ н™ ’
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек
(штрафов, ™*«)на<|1]сляется ]а каждый день просрочк„ „ „ „ „ п одряячик0м
контрактом и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставк
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчико
определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в
установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке
т о в а р о в результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов, С -
размер ставки). деляегоя п0 формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом у V I и ! I V ^ 1 1 1 1 ^ 1 1 % - • • ■ |------ --------------
коэф4>и к°определяется^о^ормуле^К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок
исполнен ия^об я ^ о°п ро це нта!! раз м е р ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным
0 01 ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации на 0,01 ста,™ рефинансирован у ^ о яетм ^ ден датоуч укпил а„т ыл рп„е„н„им. <™
равны» 0 02 ставки рефинансирования, установленной Центральны» банком Российской Федерации на дату уплаты
П6НИ' * При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0 03 с ^ в к и рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
8 4 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств
поедусмотоенных Контрактом При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере: 20349 (двадцать тысяч триста сорок девять )руб.60 копеек. Конт акт а
8.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктами З ^ .д зА 1 3пК он^ ак
Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени.став
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта указанной в п. 2.2. Контрак ^
Пеня пао^ежит н а ч и с л ю за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления
Подрядчиком указанных в пунктах 3.4.9.,3.4.13. Контракта документов Заказчику. «•п и т п я т КГюме
8 6 Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кро
неустойки (штрафа пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
8.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика б Заказчик
8 8 В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказ
направляет Подрядчику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с
указанием поря^ша^и с р о к ! соответствующей оплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня направления требования. В
> если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф
пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной г у с т о й
(штрафа пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательс^
Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на 3™ ‘1ка'
8 9 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а так* е в и
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
П о л ем ик^ впр аве потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый.день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, .следующего после дня
\/гтяновпенного Контрактом срока исполнения обязательства. „
8 10 Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ста
пргЬияянгипования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8 11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, " Р ® ^ ° ? еННЬ^
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере .
<ПЯТЬ™ неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения
м т „ „ „пга обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8 13 В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связагшых с оплатой кон^ракта.
на ” зшшочения Кошракга в
? "а “ ™ еНИЯ К0ШРаКга 8
соответствии с Пос тановлением Правительства Российской Федерации от 25.1 2013 .М> 1063.
9 Форс-мажорные обстоятельства
4,1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное “
ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
' Контракта.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту,
обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права
ссылается на них в будущем.
9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не
выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы
Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают
Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все
противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.
10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Чувашской Республики.
11. Расторжение Контракта
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае,
наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по
настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства,
перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки)
Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.
11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа
другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты
получения предложения о расторжении настоящего Контракта.
11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого
решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных
организаций.
! 1.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при
условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика ог
исполнения Контракта.
11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней,
следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется
Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14
Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу-электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований
считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в
разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении
об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы,
предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком
условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения
Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям
к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия,
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных
требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику
указанного уведомления.
11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием
для принятия указанного решения.
11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения
Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2017 г. С 01 января
2018 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных
обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
13. Прочие условия
13.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе
изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для Заказчика и Подрядчика.
13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
13.3. К Контракту прилагается Техническое задание (Приложение №1).
13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она
письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.
13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без
изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на
десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение
которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему
работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый
Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в