муниципальнЫЙ  Контракт №3 на выполнение работ

по обустройству спортивных и детских   площадок

в бишевском сельском поселении урмарского района чувашской республики

 

(идентификационный код закупки    203211490271121140100100060014399244)

д. Бишево                                     « 22 » июня 2020 г.

Администрация  Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Бишевского сельского поселения Васильевой Евгении Филипповны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Современные комплексные решения», именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Уфимцева Алексея Марсовича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, по результатам проведения электронного аукциона  (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0115300013420000003 от 11 июня  2020 года) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта работу по  обустройству  спортивных и детских  площадок в Бишевском сельском поселении Урмарского района Чувашской Республики (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) и сметной документацией.

1.3. Место выполнения работ:

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Шутнербоси, ул. Энгельса,

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Бишево, ул. Молодежная,

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Бишево, ул. Университетская (далее – «место выполнения работ»).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет  1 900 309   ( один миллион девятьсот тысяч триста девять  ) рублей  85 копеек , в том числе из республиканского бюджета – 1 786 291 рублей 26 коп., из местного бюджета – 114 018 рублей 59 копеек, НДС не облагается. Источник финансирования: республиканский бюджет и местный бюджет Бишевского сельского поселения  Урмарского района Чувашской Республики.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за выполненные работы (этап работ) осуществляется за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы на основании подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета\счета-фактуры, но не позднее 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ (этапа работ).

2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими уполномоченными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этап работы) после подписания Сторонами документа о приёмке выполненных  работ (этапа работ);

3.2.3. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Соблюдать действующие правила техники безопасности и пожарной безопасности.;

3.4.8. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 24 месяцев   с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемки работ, установленного Контрактом. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом;

3.4.9. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения Контракта.

4.3. Сроки выполнения работ:с момента заключения контракта по 31.08.2020 г.

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4.5. В случае если в п. 12.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4.6. В случае, установленном  в п. 4.5. Контракта акт взаимосверки признаётся документом подтверждающим приёмку, в части фактически исполненных обязательствах по Контракту, в связи, с чем  взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в срок, установленный в разделе 2 Контракта.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков.

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка работы (этапа работы) на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится в порядке, установленном настоящим разделом.

6.2. Подрядчик не позднее 1 (одного рабочего) дня после завершения работ, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы (этапа работы) к сдаче и Акт сдачи-приемки работ (этапа работ).

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. После получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту) и направляет Подрядчику,  подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта. В случае обнаружения недостатков в качестве работ не осуществляется, до подтверждения Подрядчиком качества работ, в порядке, установленном пунктом 6.6. Контракта.

6. 6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов  для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
7. 7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: ufimtcev21region@mail.ru.
8. 8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок  обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом приемка работ оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней)и (или) возмещения убытков причинённых Подрядчиком. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 6.9. Контракта, не позднее сроков установленных в разделе 2 Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств*

7.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  95015 рублей  49 копеек (5 процентов от цены контракта).

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет  2196 (две тысячи сто девяносто шесть) руб.  89 копеек (0,1 процент от начальной (максимальной) цены контракта)* (не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта).

      В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.5.  По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

7.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством,  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

                7.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в срок не превышающий пятнадцать дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

                7.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случаях установленных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.10. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Ответственность сторон*

*если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.5, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 тыс. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств)в размере 1000 рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.8. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Чувашской Республики, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2020 г.  С 01.01.2021 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается: Техническое задание, смета.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

 

Заказчик: Администрация Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики. Почтовый адрес: 429412, Чувашская Республика,  район, Урмарский район,  д. Бишево, ул. Новая, дом № 1 Местонахождение: 429412, Чувашская Республика, Урмарский район, д. Бишево, ул. Новая, дом № 1  Телефон: (83544) 37-2-31 Адрес электронной почты: urmary_bishevo@cap.ru ИНН/ КПП: 2114902711/211401001 Отделение-НБ Чувашская Республика р/счет  40204810100000100227 л/сч 03153002530 БИК 049706001 Глава Бишевского сельского поселения ___________________Е.Ф.Васильева .М.П.

Подрядчик Общество с Ограниченной Ответственностью  « Современные комплексные решения» Почтовый адрес:607650, Россия , Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, дом 21, помещение 2 Местонахождение: 607650, Россия , Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, дом 21, помещение 2  Телефон: 89196789000 Адрес электронной почты: ufimtcev21region@mail.ru ИНН: 5250070680/КПП 525001001 Филиал « Нижегородский» АО « Альфа-Банк» р/счет  40702810129050003761 к/с  30101810200000000824 БИК 042202824 Генеральный директор ООО « СКР» ___________________А.М.Уфимцев

 

 

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ 3   от "22"  июня  2020  г.

 

 

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту дорог местного значения в границах Бишевского сельского поселения  Урмарского района Чувашской Республики

Габаритные  размеры, мм	Длина (L) 3560
	Ширина (B) 2880
	Высота (H) 3774
Размеры площадок, мм	900х900
Высота размещения площадок, мм	Первая площадка 950мм; Вторая площадка 1250мм
Возраст ребенка	Минимальное значение показателя 4 года; максимальное значение показателя 12 лет
Срок службы	минимальное значение показателя 5 лет

 

1. Игровой комплекс Romana 101.05.09

 

Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте: минимальное значение показателя 4 года. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

Комплектация:

• Крыша - 1 шт;
• Площадка 900*900 мм - 2 шт;
• Лестница входная h=950 мм - 1 шт;
• Горка h=950 мм - 1 шт;
• Лаз - 1 шт;
• Ограждение 900 мм – 4 шт;
• Обойма – 18 шт;
• Стойка h=2960 – 4 шт;
• Стойка h=1760 – 2 шт.

Материалы:

• Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной 9 мм для крыши, и 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;
• Несущие стойки из стальных труб диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;
• Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;
• Оцинкованный крепеж;
• Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
• Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
• Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне приземления ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм. Зона безопасности 6870 мм на 4450 мм.

 

2. Карусель Romana 108.27.01

Габаритные размеры, мм	Диаметр	1340
	Высота	924
Возраст занимающихся		минимальное значение показателя 3 года, максимальное значение показателя 7 лет
Нагрузка на комплекс		максимальное значение показателя 50 кг
Срок службы		минимальное значение показателя 5 лет

 

Изделие для тематических игр, предназначено для детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года, максимальное значение показателя 7 лет. Размещается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках.

Конструктивно карусель выполнена в виде платформы, узла вращения и поручней. Центральная стойка на карусели отсутствует, и платформа крепится только к узлу вращения.

Комплектация:

- Вращающаяся платформа – 1 шт. Изготовлена из фанеры толщиной 30 мм. Платформа имеет вид круга диаметром 1340 мм и отверстие по центру диаметром 110 мм;

- Узел вращения – 1 шт. Представляет собой сварную конструкцию с тремя подшипниками;

- Поручень – 4 шт. Поручни выполнены из бесшовной трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2 мм, поручни крепятся к платформе при помощи кронштейнов.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж комплекса производится путем бетонирования анкеров в грунт. Кронштейны зацепа бетонируются на глубину 650 мм от поверхности площадки.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки диаметром 5300 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 150 мм.

 

3. Качалка –балансир « Кошка» Romana 108.01.01

 

Габаритные размеры, мм	Длина	2600
	Ширина	300
	Максимальная высота подъема, мм	870
Возраст занимающихся,  минимальное значение показателя		3 года
Нагрузка на комплекс, кг, максимальное значение показателя		100
Количество одновременно занимающихся, максимальное значение показателя, чел.		2
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 

Качалка-балансир предназначена для размещения на территориях детских дошкольных учреждениях, парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Конструктивно состоит из качалки, четырех ребер и оси.

Комплектация:

- Качалка – 1 шт. Изготовлена из металлической трубы размерами 48*3 мм длиной 835 мм. Диаметр качалки изменен посредством метода обжатия на расстоянии 90 мм от обоих концов качалки на D=41,5мм. Посередине качалка изогнута вверх, радиус гиба r=125 мм;

- Балка – 2 шт. Изготовлена из металлической трубы размерами 48*3 мм, имеет изгиб через 420 мм от начала трубы. Радиус гиба 125 мм;

- Рукоятка – 2 шт. Кольцо, изготовленное из металлической трубы диаметром 21,3 мм внутренним диаметром 235 мм;

- Стойка – 1 шт. Длина 745 мм, изготовлена из металлической профильной трубы размерами 80*40*2 мм. К нижним концам стоек приварены по периметру прилегания пластины размерами 60*85 мм, изготовленные из металлического листа толщиной 4 мм;

- Декорация «Кошка» - 2 шт. Представляет собой декоративный элемент, выполненный в виде морды медведя с глазами, усами, носом. Изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Изображение наносится методом УФ-печати;

- Сидение – 2 шт. Выполнено из прочной трапециевидной пластмассы, усиленной рёбрами жёсткости, формы для удобства расположения на них тренирующихся. Края сиденья и спинки имеют скругления радиусом 25 мм.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж комплекса производится путем бетонирования стойки в грунт.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 4600*2300 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм.

 

 

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	906
	Ширина (B)	430
	Высота (H)	846
Возраст занимающихся, минимальное значение показателя		2 года
Нагрузка на комплекс, кг, максимальное значение показателя		50
Количество одновременно занимающихся, максимальное значение показателя, чел.		1
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 4. Качалка « Машинка» Romana 108.33.00

Изделие для тематических игр, предназначено для детей в возрасте: минимальное значение показателя  2 года. Размещается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках.

Конструктивно качалка выполнена в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки. Конструкция качалки предоставляет возможность качаться пользователю по оси «вперед-назад». Изделие приходит в движение за счет переноса веса ребенка - совершения раскачивающих движений «назад-вперед». Платформа обеспечивает плавное легкое качание, без ударов и усилий.

Комплектация:

- Подвижная платформа – 1 шт. Конструкция из листовой стали, толщиной 2,5 мм, размеры 754х260х510 мм. Стальные листы скреплены с помощью заклепок;

- Фанерная обвязка – 2 шт. Изготовлена из ФСФ фанеры толщиной 15 мм. На фигурную тематическую вставку нанесено изображение в тематике «автомобиль» при помощи УФ-печати;

- Пластиковая ручка – 2 шт. Изготовлена из пластиката Пл-1А а. Длина ручек 130мм, диаметр 31 мм;

- Подставка для ног – 2 шт. Изготовлена из фанеры ФОФ толщиной 15 мм, окрашенными влагостойкой акриловой краской для наружных работ. Длина подставок 290 мм, ширина 60 мм;

- Сидение – 1 шт. Изготовлено из фанеры ФОФ толщиной 15 мм, окрашенными влагостойкой акриловой краской для наружных работ.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж комплекса производится путем бетонирования анкеров в грунт.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 2900*2430 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм.

 

5. Песочница Romana 109.01.02

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1500
	Ширина (B)	1500
	Высота (H)	215
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

Песочница предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года, максимальное значение показателя 7 лет. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

В углах песочницы находятся стойки угловые со стороной угла 46 мм, изготовленные из листовой стали толщиной 2 мм. К нижней части стойки угловой приварены по всему контуру прилегания детали пластины, изготовленные из листовой стали толщиной 2 мм. К угловым стойкам крепятся посредством резьбовых соединений стенки размерами 1445*200 мм, изготовленные из листовой стали толщиной 1,5 мм. Для жесткости посередине стенок закреплены средние стойки, изготовленные из стальной полосы толщиной 4 мм. Сверху к стенкам крепятся доски, изготовленные из фанеры ФСФ толщиной 15 мм с высокой водо- и износостойкостью. Внешняя длина доски 1500 мм, внутренняя сторона – 1300 мм, по углам досок – скосы. Ширина доски 100 мм. Для установки жесткого соединения досок между доской и стенкой в углах песочницы установлены трапециедальные планки, стягивающие доски песочницы.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.

Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек на глубину 250 мм. Зона площадки:

 

 

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 3500*3500 мм.

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1914
	Ширина (B)	350
	Высота (H)	590
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 6. Скамья без спинки Romana 302.04.00 (пластик)

 

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и настила из фанеры. Сидение изготовлено из профильной доски размерами 1840*70 мм, выполненной из полимерного профиля, толщиной 20 мм. По бокам скамьи с обеих сторон расположены поручни (опоры), изготовленные из металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Каркас сиденья состоит из двух балок длиной 1905 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром 42,3 мм толщиной 2,8 мм. Опора в виде буквы «П» высотой 590 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. Углы стойки закруглены, радиус гиба r=100 мм.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину 400 мм. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

 

Габаритные размеры, мм	Длина	315
	Ширина	268
	Высота	548
Объем, л		20
Срок службы		3 года

 
7. Урна Romana 305.06.00 (урна наземная 20 л.)

Урна предназначена для установки на территориях парков, дворов, игровых зон. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Стойки урны изготовлены из металлической профильной трубы сечением 20×20*1,5 мм, контейнер для мусора изготовлен из металлического перфорированного листа толщиной 1,5 мм. Контейнер для мусора высотой 413 мм, диаметр контейнера 260 мм. По верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости конструкции приварен обод из металлического прутка толщиной 8 мм. Объем контейнера 20 л.

Металлоконструкция окрашена порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета. 

 

 

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	2480
	Ширина (B)	1920
	Высота (H)	2380
Возраст занимающихся, минимальное значение показателя		7 лет
Нагрузка на комплекс, кг, максимальное значение показателя		250
Количество одновременно занимающихся, максимальное значение показателя, чел.		2
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 
8. Спортивный комплекс Romana 201.03.00

 

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Эксплуатируется круглогодично. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе для пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 7 лет.

Комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из трех шведских стенок h=2360 мм и одной стойки. Две лестницы четырехступенчатые, одна - шестиступенчатая. Между одной из четырехступенчатых лестниц и шестиступенчатой лестницей расположена перекладина длиной 1200 мм, к этой же четырехступенчатой лестнице крепится лаз-змейка. Далее между шестиступенчатой лестницей и второй четырехступенчатой лестницей расположен трехрядный цепной лаз, а над ними расположен прямой рукоход. Между стойкой комплекса и шведскими стенками расположены одна перекладина длиной 900 мм и кольца гимнастические на перекладине.

Комплектация:

- Несущие стойки h=2960 – 1 шт. Изготавливаются из стальных труб диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Турник – 2 шт. Представляет собой перекладину, изготовленную из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. С двух сторон перекладины приварены Г-образные согнутые упоры, изготовленные из трубы, диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм;

- Шведская стенка – 1 шт. Лестница, 4 ступени – 2 шт; Состоят из двух стальных вертикальных стоек высотой над уровнем площадки 2660 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм. Стойки соединены между собой перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром 26,8 мм толщиной 2,8 мм. Оба конца перекладин поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин 300 мм;

- Лаз змейка – 1 шт. Центральная стойка лаза изготовлена из металлической трубы 25*2,8 мм;

- Лаз цепной трехрядный – 1 шт. Перекладины лаза изготовлены из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. Цепь сварная короткозвенная из оцинкованной стали;

- Прямой рукоход - 1 шт. Боковые балки длиной 1166 мм, изготовлены из металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Скобы представляют собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм длиной 1280 мм. Поперечины длиной 595 мм изготовлены из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм;

- Кольца гимнастические – 2 шт. Изготовлены из металлической трубы размерами 18*1,5 мм, и цепной подвески;

- Обойма – 20 шт. Используется для присоединения встраиваемых элементов к стойкам. Состоит из стальных хомутов, облитых пластиком;

- металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками;

- все крепежные элементы оцинкованы;

- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной 800 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 5400*4800 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм.

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	2800
	Ширина (B)	1300
	Высота (H)	2200
Максимальный вес каждого из двух пользователей, кг		75
Минимальный возраст ребенка		3 года
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 9.Качели двойные с разными сидениями( цепная подвеска) Romana 108.18.00

 

Игровой элемент предназначен для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года. Эксплуатируется круглогодично.

Комплектация:

- Стойка – 4 шт. Сварная металлоконструкция из трубы, диаметром 48 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 2872 мм, обжатой с одной стороны на длину 70 мм. К трубе приварен отрезок, для крепления перекладины, изготовленный из трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм;

- Опора – 2 шт. Выполнена в виде согнутой трубы (радиус закругления r=76мм) из металлических горячедеформированных круглых труб диаметром 48 мм, толщиной стенки 3 мм;

- Перекладина – 1 шт. Выполнена из прямой металлической горячедеформированной круглой трубы длиной 2000 мм, диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм;

- Качели – 2 шт. Цепь сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а длиной 1352 мм, изготовленная методом контактной электросварки, с распорками, толщиной звена 6 мм, размер внутреннего размера по ширине 8 мм. Снизу к каждой цепи подвеса присоединены по два коротких отрезка цепи длиной 215 мм, образующие разветвление цепи. Сидение выполнено из фанеры ФОФ толщиной 18 мм в виде прямоугольника. Размер сидения: 400х270 мм;

- Подшипниковый узел – 4 шт. Состоит из корпуса, оси, накладки.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину 600 мм. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм. Размер площадки 7300*5810 мм.

 

 

 

Габаритные  размеры, мм	Длина (L) 3560
	Ширина (B) 2880
	Высота (H) 3774
Размеры площадок, мм	900х900
Высота размещения площадок, мм	Одной площадки 950 мм, второй площадки 1250 мм
Возраст ребенка	минимальное значение показателя 4 года, максимальное значение показателя 12 лет
Срок службы	минимальное значение показателя 5 лет

10. Игровой комплекс Romana 101.05.09

 

Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте: минимальное значение показателя 4 года. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

Комплектация:

• Крыша - 1 шт;
• Площадка 900*900 мм - 2 шт;
• Лестница входная h=950 мм - 1 шт;
• Горка h=950 мм - 1 шт;
• Лаз - 1 шт;
• Ограждение 900 мм – 4 шт;
• Обойма – 18 шт;
• Стойка h=2960 – 4 шт;
• Стойка h=1760 – 2 шт.

Материалы:

• Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной 9 мм для крыши, и 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;
• Несущие стойки из стальных труб диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;
• Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;
• Оцинкованный крепеж;
• Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
• Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
• Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

В зоне приземления ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм.

 

11. Карусель Romana 108.27.01

Габаритные размеры, мм	Диаметр 1340
	Высота  924
Возраст занимающихся	минимальное значение показателя 3 года, максимальное значение показателя 7 лет
Нагрузка на комплекс	максимальное значение показателя 50 кг
Срок службы	минимальное значение показателя 5 лет

 

Изделие для тематических игр, предназначено для детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года, максимальное значение показателя 7 лет. Размещается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках.

Конструктивно карусель выполнена в виде платформы узла вращения и поручней. Центральная стойка на карусели отсутствует, и платформа крепится только к узлу вращения.

Комплектация:

- Вращающаяся платформа – 1 шт. Изготовлена из фанеры толщиной 30 мм. Платформа имеет вид круга диаметром 1340 мм и отверстие по центру диаметром 110 мм;

- Узел вращения – 1 шт. Представляет собой сварную конструкцию с тремя подшипниками;

- Поручень – 4 шт. Поручни выполнены из бесшовной трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2 мм, поручни крепятся к платформе при помощи кронштейнов.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж комплекса производится путем бетонирования в грунт анкеров. Кронштейны зацепа бетонируются на глубину 650 мм от поверхности площадки.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки диаметром 5300 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 150 мм.

 

12. Карусель –балансир « Кошка» Romana 108.01.01

 

Габаритные размеры, мм	Длина	2600
	Ширина	300
	Максимальная высота подъема мм	870
Возраст занимающихся,  минимальное значение показателя		3года
Нагрузка на комплекс, максимальное значение показателя		100 кг
Количество одновременно занимающихся, максимальное значение показателя		2 чел.
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 

 

Качалка-балансир предназначена для размещения на территориях детских дошкольных учреждениях, парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Конструктивно состоит из качалки, четырех ребер и оси

Комплектация:

- Качалка – 1 шт. Изготовлена из металлической трубы размерами 48*3 мм, длиной 835 мм. Диаметр качалки изменен посредством метода обжатия на расстоянии 90 мм от обоих концов качалки до D=41,5мм. Посередине качалка изогнута вверх, радиус гиба r=125 мм;

- Балка – 2 шт. Изготовлена из металлической трубы размерами 48*3 мм имеет изгиб через 420 мм от начала трубы. Радиус гиба 125 мм;

- Рукоятка – 2 шт. Кольцо, изготовленное из металлической трубы диаметром 21,3 мм внутренним диаметром 235 мм;

- Стойка – 1 шт. Длина 745 мм, изготовлена из металлической профильной трубы размерами 80*40*2 мм. К нижним концам стоек приварены по периметру прилегания пластины размерами 60*85 мм, изготовленные из металлического листа толщиной 4 мм;

- Декорация «Кошка» - 2 шт. Представляет собой декоративный элемент, выполненный в виде морды медведя с глазами, усами, носом. Изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Изображение наносится методом УФ-печати;

- Сидение – 2 шт. Выполнено из прочной трапециевидной пластмассы, усиленной рёбрами жёсткости, формы для удобства расположения на них тренирующихся. Края сиденья и спинки имеют скругления радиусом 25 мм.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж комплекса производится путем бетонирования стойки в грунт.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 4600*2300 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм.

 

13. Качалка « Машинка» Romana 108.33.00

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	906
	Ширина (B)	430
	Высота (H)	846
Возраст занимающихся,  минимальное значение показателя		2 года
Нагрузка на комплекс, максимальное значение показателя		50 кг
Количество одновременно занимающихся, максимальное значение показателя, чел.		1
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 

Изделие для тематических игр, предназначено для детей в возрасте: минимальное значение показателя 2 года. Размещается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках.

Конструктивно качалка выполнена в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки. Конструкция качалки предоставляет возможность качаться пользователю по оси «вперед-назад». Изделие приходит в движение за счет переноса веса ребенка - совершения раскачивающих движений «назад-вперед». Платформа обеспечивает плавное легкое качание, без ударов и усилий.

Комплектация:

- Подвижная платформа – 1 шт. Конструкция из листовой стали, толщиной 2,5 мм, размеры 754х260х510 мм. Стальные листы скреплены с помощью заклепок;

- Фанерная обвязка – 2 шт. Изготовлена из ФСФ фанеры а толщиной 15 мм. На фигурную тематическую вставку нанесено изображение в тематике «автомобиль» при помощи УФ-печати;

- Пластиковая ручка – 2 шт. Изготовлена из пластиката Пл-1А. Длина ручек 130мм, диаметр 31 мм;

- Подставка для ног – 2 шт. Изготовлена из фанеры ФОФ толщиной 15 мм, окрашенными влагостойкой акриловой краской для наружных работ. Длина подставок 290 мм, ширина 60 мм;

- Сидение – 1 шт. Изготовлено из фанеры ФОФ толщиной 15 мм, окрашенными влагостойкой акриловой краской для наружных работ.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж комплекса производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 2900*2430 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм.

 

14. Песочница Romana 109.01.02

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1500
	Ширина (B)	1500
	Высота (H)	215
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 

 

Песочница предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года, максимальное значение показателя 7 лет. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

В углах песочницы находятся стойки угловые со стороной угла 46 мм, изготовленные из листовой стали толщиной 2 мм. К нижней части стойки угловой приварены по всему контуру прилегания детали пластины, изготовленные из листовой стали толщиной 2 мм. К угловым стойкам крепятся посредством резьбовых соединений стенки размерами 1445*200 мм, изготовленные из листовой стали толщиной 1,5 мм. Для жесткости посередине стенок закреплены средние стойки, изготовленные из стальной полосы толщиной 4 мм. Сверху к стенкам крепятся доски, изготовленные из фанеры ФСФ толщиной 15 мм с высокой водо- и износостойкостью. Внешняя длина доски 1500 мм, внутренняя сторона  1300 мм, по углам досок – скосы. Ширина доски 100 мм. Для установки жесткого соединения досок между доской и стенкой в углах песочницы установлены трапециедальные планки, стягивающие доски песочницы.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.

Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек на глубину 250 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 3500*3500 мм.

 

 

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1914
	Ширина (B)	350
	Высота (H)	590
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 15. Скамья без спинки Romana 302.04.00 (пластик)

 

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и настила из фанеры. Сидение изготовлено из профильной доски размерами 1840*70 мм, выполненной из полимерного профиля толщиной 20 мм. По бокам скамьи с обеих сторон расположены поручни (опоры), изготовленные из металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Каркас сиденья состоит из двух балок длиной 1905 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром 42,3 мм толщиной 2,8 мм. Опора в виде буквы «П» высотой 590 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. Углы стойки закруглены, радиус гиба r=100 мм.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину 400 мм. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

 

 

 

Габаритные размеры, мм	Длина	315
	Ширина	268
	Высота	548
Объем, л		20
Срок службы		3 года

 16. Урна Romana 305.06.00 (урна наземная 20 л.) – 2 шт.

Урна предназначена для установки на территориях парков, дворов, игровых зон. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Стойки урны изготовлены из металлической профильной трубы сечением 20×20*1,5 мм, контейнер для мусора изготовлен из металлического перфорированного листа толщиной 1,5 мм. Контейнер для мусора высотой 413 мм, диаметр контейнера 260 мм. По верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости конструкции приварен обод из металлического прутка толщиной 8 мм. Объем контейнера 20 л.

Металлоконструкция окрашена порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета.

 

17. Спортивный комплекс Romana 201.03.00

Габаритные размеры, мм	Длина (L) 2480
	Ширина (B) 1920
	Высота (H) 2380
Возраст занимающихся	минимальное значение показателя 7 лет
Нагрузка на комплекс	максимальное значение показателя 250 кг
Количество одновременно занимающихся	максимальное значение показателя, 2 чел.
Срок службы	минимальное значение показателя 5 лет

 

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Эксплуатируется круглогодично. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе для пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 7 лет.

Комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из трех шведских стенок h=2360 мм и одной стойки. Две лестницы четырехступенчатые, одна - шестиступенчатая. Между одной из четырехступенчатых лестниц и шестиступенчатой лестницей расположена перекладина длиной 1200 мм, к этой же четырехступенчатой лестнице крепится лаз-змейка. Далее между шестиступенчатой лестницей и второй четырехступенчатой лестницей расположен трехрядный цепной лаз, а над ними расположен прямой рукоход. Между стойкой комплекса и шведскими стенками расположены одна перекладина длиной 900 мм и кольца гимнастические на перекладине.

Комплектация:

- Несущие стойки h=2960 – 1 шт. Изготавливается из стальных труб диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Турник – 2 шт. Представляет собой перекладину, изготовленную из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. С двух сторон перекладины приварены Г-образные согнутые упоры, изготовленные из трубы, диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм;

- Шведская стенка – 1 шт. Лестница, 4 ступени – 2 шт; Состоят из двух стальных вертикальных стоек высотой над уровнем площадки 2660 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 2 мм. Стойки соединены между собой перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром 26,8 мм толщиной 2,8 мм. Оба конца перекладин поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин 300 мм;

- Лаз змейка – 1 шт. Центральная стойка лаза изготовлена из металлической трубы 25*2,8 мм;

- Лаз цепной трехрядный – 1 шт. Перекладины лаза изготовлены из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. Цепь сварная короткозвенная из оцинкованной стали;

- Прямой рукоход - 1 шт. Боковые балки длиной 1166 мм, изготовлены из металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Скобы представляют собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм длиной 1280 мм. Поперечины длиной 595 мм изготовлены из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм;

- Кольца гимнастические – 2 шт. Изготовлены из металлической трубы размерами 18*1,5 мм, и цепной подвески;

- Обойма – 20 шт. Используется для присоединения встраиваемых элементов к стойкам. Состоит из стальных хомутов, облитых пластиком;

- металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками;

- все крепежные элементы оцинкованы;

- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной 800 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 5400*4800 мм. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм.

 

 

18. Качели двойные с разными сидениями( цепная подвеска) Romana 108.18.00

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	2800
	Ширина (B)	1300
	Высота (H)	2200
Максимальный вес каждого из двух пользователей, кг		75
Минимальный возраст ребенка		3 года
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 

Игровой элемент предназначен для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте: минимальное значение показателя 3 года. Эксплуатируется круглогодично.

Комплектация:

- Стойка – 4 шт. Сварная металлоконструкция из трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 2872 мм, обжатой с одной стороны на длину 70 мм. К трубе приварен отрезок, для крепления перекладины, изготовленный из трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм;

- Опора – 2 шт. Выполнена в виде согнутой трубы (радиус закругления r=76мм) из металлических горячедеформированных круглых труб диаметром 48 мм, толщиной стенки 3 мм;

- Перекладина – 1 шт. Выполнена из прямой металлической горячедеформированной круглой трубы длиной 2000 мм, диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм;

- Качели – 2 шт. Цепь сварная короткозвенная из оцинкованной стали категории 1а длиной 1352 мм, изготовленная методом контактной электросварки, с распорками, толщиной звена 6 мм, размер внутреннего размера по ширине 8 мм. Снизу к каждой цепи подвеса присоединены по два коротких отрезка цепи длиной 215 мм, образующие разветвление цепи. Сидение выполнено из фанеры ФОФ толщиной 18 мм в виде прямоугольника. Размер сидения: 400х270 мм;

- Подшипниковый узел – 4 шт. Состоит из корпуса, оси, накладки.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину 600 мм. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) толщиной 300 мм. Размер площадки 7300*5810 мм.

 

19. Тренажер CO-3.1.62.01 «Верхняя тяга»

 

Габаритные размеры	Длина, м	1,003
	Ширина по рукояткам, м	0,857
	Высота, м	1,815
Вес нетто/брутто, максимальное значение показателя, кг		72/102
Максимальный вес пользователя, кг		125
Срок службы		5 лет

 

Уличный тренажер для физического развития пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, используется при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Развитие мышц груди и рук. Сидя на тренажере, на выдохе, потянуть рукоятки к верхней части груди, заводя локти назад; медленно возвращаясь в исходное положение сделать вдох.

Конструкция включает:

• Платформу – 1 шт;
• Стойку – 1 шт;
• Посадочное место – 1 шт;
• Рукоять – 2 шт.;
• Опору для ног – 1 шт.;
• Систему рычагов – 1 шт.

Материалы:

• Платформа из листовой стали толщиной 4 мм, длиной 754 мм, шириной 260 мм;
• Стойка из листовой стали толщиной 2,5 мм, высотой 1773 мм;
• Сидение и спинка из прочной пластмассы, устойчивое к ультрафиолету, влажности и морозам, усиленное ребрами жесткости;
• Система рычагов изготовлена из металлических труб, листового металла толщиной 2,5 мм, 10 шариковых подшипников закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания;
• Опора для ног из металлической трубы диаметром 42 мм, длиной 200 мм;
• Рукоять из металлической трубы с, диаметром 42 мм, толщиной стенки 2,8 мм, длиной рычага 475 мм;
• Оцинкованный крепеж;
• Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;
• Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.

 

20. Тренажер СО-3.1.65.01 «Жим ногами»

Габаритные размеры	Длина, м	1,030
	Ширина, м	0,645
	Высота, м	1,000
Вес нетто/брутто, максимальное значение показателя, кг		60/76
Максимальный вес пользователя, кг		125
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 

Уличный тренажер для физического развития пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, используется при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Тренажер задействует четырехглавую мышцу бедра, мышцы ягодиц и седалищно-большеберцовые мышцы (задней поверхности бедра), отлично укрепляет и развивает ноги.

Сидя на тренажере: сделать вдох и выжать платформу ногами; по окончании движения сделать выдох, медленно возвращаясь в исходное положение, до угла в коленных суставах 90 градусов.

Конструкция включает:

• Платформу – 1 шт;
• Стойку – 1 шт;
• Посадочное место – 1 шт;
• Систему рычагов – 1 шт.;
• Опору для ног – 1 шт.

Материалы:

• Платформа из листовой стали толщиной 4 мм, длиной 754 мм, шириной 260 мм;
• Стойка из листовой стали толщиной 2,5 мм, высотой 600 мм;
• Сидение и спинка из прочной пластмассы, устойчивое к ультрафиолету, влажности и морозам, усиленная ребрами жесткости. Крепится на прочный металлический каркас из трубы прямоугольного сечения 40*25 мм с толщиной стенки 2 мм;
• Система рычагов изготовлена из металлических труб сечением 60*40мм, осей, листового металла толщиной 2,5 мм, 14 шариковых подшипников закрытого типа;
• Опора для ног из листовой стали толщиной 4 мм и трубы, диаметром 42 мм, толщина стенки 2,8 мм. Накладки из высокопрочной резиновой смеси;
• Оцинкованный крепеж;
• Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;
• Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.

 

21. Romana 305.06.00 (урна наземная 20 л)

 

Урна предназначена для установки на территориях парков, дворов, игровых зон. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Стойки урны изготовлены из металлической профильной трубы сечением 20×20*1,5 мм, контейнер для мусора изготовлен из металлического перфорированного листа толщиной 1,5 мм. Контейнер для мусора высотой 413 мм, диаметр контейнера 260 мм. По верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости конструкции приварен обод из металлического прутка толщиной 8 мм. Объем контейнера 20 л.

Металлоконструкция окрашена порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета.

 

22. Комплекс турников Romana 501.09.01

Габаритные размеры, мм	Длина (L)     4231
	Ширина (B)  3325
	Высота (H)   2706
Возраст пользователей	в возрасте: минимальное значение показателя 14 лет
Нагрузка на комплекс	максимальное значение показателя 375 кг
Количество одновременно занимающихся	максимальное значение показателя 3 чел.
Срок службы	минимальное значение показателя 5 лет

 

Спортивное оборудование входит в комплекс «Воркаут», наряду с другими спортивными элементами устанавливается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках для пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 14 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе.Изделия эксплуатируются круглогодично.

          Комплектация:

- стойки комплекса изготовлены из стальной трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 4 мм. Стойки разновысотные – 8 шт;

- перекладины изготовлены из металлической трубы диаметром 34 мм с толщиной трубы 5 мм. С двух сторон труба обжата. Перекладина – 7 шт;

- шведская стенка изготовлена из металлических труб размерами не Ø33,5*2,8. Габаритные размеры 2134*1389 мм. Шведская стенка – 1 шт;

- скамья для пресса - длиной 1850 мм и шириной 300 мм изготовлена из фанеры ФОФ с высокой влаго- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной 30 мм. Скамья – 1 шт;

- все встраиваемое оборудование крепится к стойкам при помощи алюминиевых хомутов (обойм) с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе, которые закрепляются на стойке посредством резьбового соединения. Обойма – 18 шт;

- металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена;

- торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками диаметром 108 мм;

- все крепежные элементы оцинкованы.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 7060*6380 мм. Над зоной безопасности - свободное пространство на высоту 5,3 метра, нет веток, элементов других конструкций.

 

Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1914
	Ширина (B)	350
	Высота (H)	590
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

 23. Скамья (брус) Romana 302.04.00-01

 

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и настила из фанеры. Сидение изготовлено из фанерных досок из фанеры ФСФ размерами 1840*70 мм, толщиной 30 мм. Каркас сиденья состоит из двух балок длиной 1905 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром 42,3 мм толщиной 2,8 мм. Опора в виде буквы «П» высотой 590 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм. Углы стойки закруглены, радиус гиба r=100 мм.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Деревянные детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину 400 мм. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

 

Габаритные размеры	Длина, м	0,860
	Ширина по рукояткам, м	0,640
	Высота, м	1,200
Вес нетто/брутто, максимальное значение показателя, кг		39/55
Максимальный вес пользователя, кг		125
Срок службы, минимальное значение показателя		5 лет

24. Тренажер CO-3.1.70.01 «Твистер»

 

 Уличный тренажер для физического развития пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, используется при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Тренажёр предназначен для коррекции фигуры в области талии, тренировки суставов ног и тазобедренного пояса.

Для занятий размещаются на платформе тренажёра стоя лицом к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом повороте ног вправо-влево, в то время как тело удерживается в вертикальном положении силой рук.

Конструкция включает:

• Платформу – 1 шт;
• Стойку – 1 шт;
• Опору для ног с узлом вращения – 1 шт;
• Рукоять – 1 шт.

Материалы:

• Платформа из листовой стали толщиной 4 мм, длиной 754 мм, шириной 260 мм;
• Стойка - корпус из листовой стали толщиной 2,5 мм, высотой 1196 мм;
• Опора для ног с узлом вращения, состоящий из: 1. Диск, на котором расположены опоры для ног, крепится к корпусу посредством вставления во втулку корпуса оси диска, изготовленной из круговой стали диаметром 35 мм длиной 115 мм; 2. К диску сверху крепятся две опоры для ног посредством четырех болтовых соединений каждая; 3. Корпус, к которому крепится диск посредством вставления оси диска во втулку корпуса, состоит из нижней квадратной металлической пластины размерами 120*120 мм с четырьмя фасками по углам размерами 10мм*45 градусов; 4. шариковые подшипники закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания 5. Накладки из высокопрочной резиновой смеси, закрепленные на опоре из листовой стали толщиной 2,5 мм;
• Рукоять из трубы диаметром 42 мм из листовой стали толщиной 2,8 мм, изогнутая, радиус гиба 90 мм;
• Оцинкованный крепеж;
• Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;
• Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.

 

25. Тренажер CO-3.1.68.01 «Шаговый»

 

Габаритные размеры	Длина, м	0,755
	Ширина, м	1,330
	Длина в динамике, м	1,758
	Высота, м	1,200
Вес нетто/брутто, максимальное значение показателя, кг		86/102
Максимальный вес пользователя, кг		125
Срок службы лет,		5

 

Уличный тренажер для физического развития пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, используется при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Тренажер развивает координацию движений, укрепляют мышцы и суставы тела в области талии и поясницы.

Встать на подножки держась за поручень. Колени немного согнуть. Начать поочередно передвигать ногами «вперед-назад». Обязательно держаться за поручень! Во избежание падений и получения травм не раскачиваться в одну сторону двумя ногами и не раздвигать ноги слишком широко.

Конструкция включает:                                                                                                                                                                                    

• Платформу – 2 шт;
• Стойку – 2 шт;
• Шатун с опорой для ног– 2 шт;
• Рукоять – 1 шт.

Материалы:

• Платформа из листовой стали толщиной 4 мм, длиной 754 мм, шириной 260 мм;
• Стойка - корпус из листовой стали толщиной 2,5 мм, высотой 1196 мм;
• Шатун с опорой для ног состоящий из: 1. из втулки, выполненной из металлической трубы размерами 40*6 мм, которая вставляется в ось стойки; 2. тяги, изготовленной из металлической профильной трубы размерами 60*40*2 мм длиной 1010 мм; 3. двух планок, изготовленных из стального листа толщиной 4 мм, длиной 240 мм и шириной 50 мм; 4. шариковых подшипников закрытого типа, что исключает необходимость их дополнительного смазывания; 5. Накладки из высокопрочной резиновой смеси, закрепленные на опоре из листовой стали толщиной 2,5 мм;
• Рукоять из трубы диаметром 42 мм из листовой стали толщиной 2,8 мм, длиной 1154 мм, изогнутая;
• Оцинкованный крепеж;
• Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;
• Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.

 

 

 

Габаритные размеры	Длина (в динамике), м	1,485
	Ширина по рукояткам, м	0,727
	Высота, м	1,635
Вес нетто/брутто, максимальное значение показателя, кг		68/88
Максимальный вес пользователя, кг		125
Срок службы, минимальное значение показателя		5

 26.Тренажер CO-3.1.67.01 «Эллиптический»

Уличный тренажер для физического развития пользователей в возрасте: минимальное значение показателя 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, используется при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий. Развитие мышц ног.

Стоя на тренажере захватить руками рукоятки, перенести вес тела с одной ноги на другую разгибая ее. Когда одна нога опускается, другая поднимается на педали без усилий

Конструкция включает:

• Платформу – 1 шт;
• Наклонную стойку – 1 шт;
• Рукоять – 2 шт;
• Подвижную опору для ног – 2 шт.

Материалы:

• Платформа из листовой стали толщиной 4 мм, длиной 754 мм, шириной 260 мм;
• Стойка из листовой стали толщиной 2,5 мм, высотой 1110 мм;
• Опора для ног из листовой стали толщиной 2,5 мм сечением 60*40 мм, длиной 960 мм, накладка из смеси резиновой вальцованной;
• Рукоять из металлической трубы диаметром d=33 мм, имеет длину 750 мм и крепится посредством фланцевого соединения к вертикальному рычагу. Максимальный ход рукоятей по горизонтали составляет 290 мм (угол раствора 25 градусов), при этом разновысотность платформ для ног составляет 255 мм.
•  Вертикальный рычаг из листовой стали толщиной 2,5 мм сечением 60*40 мм, длиной 740 мм;
• Оцинкованный крепеж;
• Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;
• Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.

 

 

27. Карусель

Карусель представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для игр на открытом воздухе. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция карусели разработана по требованиям ГОСТ Р 52300-2004. Движущиеся элементы конструкции без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Выступающие части болтовых соединений защищены пластиковыми заглушками. Конструктивно карусель выполнена в виде платформы (настил) на узле вращения (шпиль в сборе) с поручнем и сиденьями на настиле. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования болтов (анкерных).

Внешние размеры

Диаметр (мм)      1340

Высота (мм)        698

Комплектация

Шпиль в сборе, шт.          1

Настил, шт.                        1

Поручень, шт.                    1

Сиденье, шт.                       2

Болт (анкерный).              4

Цвет

Металлические элементы

Фанерные элементы

Настил

Настил изготовлен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 30мм. Настил крепится к шпилю при помощи восьми резьбовых соединений. На настил устанавливаются сиденья (на четырех ножках каждое) с помощью резьбовых соединений.

Поручень

Поручень изготовлен из трубы Ø57мм с толщиной стенки 2,5мм. К верхней части поручня приварены спицы и кольцо. Перебирая руками за кольцо поручня, дети раскручивают настил с сиденьями вокруг оси вращения. Спицы изготовлены из трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8мм длиной 253 мм. Кольцо изготовлено из трубы диаметром 25 мм с толщиной стенки 1,5мм развернутой длиной 1862 мм. Нижний торец поручня соединен с фланцем Ø140, толщиной 6 мм, имеющим отверстия для присоединения к шпилю с помощью резьбовых соединений.

Сиденье

Сиденье представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из трубы Ø33,5мм с толщиной стенки 2,8мм. На сварную конструкцию установлено фанерное сиденье толщиной 18мм. Стойки скамейки устанавливаются на платформу в специальные отверстия и закрепляются при помощи резьбовых соединений. Под серединой каждого сиденья для прочности всей конструкции карусели устанавливаются по две вертикальные стойки с помощью резьбовых соединений. Всего под каждым сиденьем по 4 стойки.

 

 

28. Качалка-балансир   Качалка-балансир предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей  в возрасте: максимальное значение показателя 7 лет. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек на глубину 500 мм.
Внешние размеры
Высота (мм)	870
Длина  (мм)	2610
Ширина (мм)	300
Комплектация
Качалка, шт.	1
Балка, шт.	2
Рукоятка, шт.	2
Стойка, шт.	1
Сиденье в сборе	2
Буфер	2
Цвет
Металлические элементы	зеленый
Пластиковые элементы	синий
Резиновые элементы	черный
Наименование показателя, технического, функционального параметра
Качалка	Конструктивно состоит из качалки, четырех ребер и оси. Качалка изготовлена из металлической трубы размерами 48*3 мм, длиной 835 мм. Диаметр качалки изменен посредством метода обжатия на расстоянии 90 мм от обоих концов качалки до D=41,5мм. На обоих концах качалки на расстоянии 45 мм друг от друга расположены по два сквозных отверстия для крепления балок. Посередине качалка изогнута вверх, радиус гиба r=125 мм (угол гиба 150 градусов). В месте гиба снизу перпендикулярно качалке приварена ось длиной 140 мм, изготовленная из круговой металлической трубы диаметром D=25 мм. На концах оси имеются буртики длиной 14,5 мм, диаметром 20 мм, в которые опираются внутренние кольца подшипников качения. Для соблюдения жесткостных свойств соединения между осью и качалкой приварены четыре ребра, изготовленные из полосной стали толщиной  4мм, - по два ребра в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Балка	Балка длиной 835 мм состоит из балки, двух пластин и вставки. Балка, изготовленная из металлической трубы размерами 48*3 мм имеет изгиб через 420 мм от начала трубы. Радиус гиба 125 мм (165 градусов). На нижнем конце балки на расстоянии 45 мм друг от друга расположены по два сквозных отверстия для крепления качалки. На расстоянии 360 мм от конца верхней части балки перпендикулярно балке приваривается вставка, изготовленная из металлической трубы размерами 33,5*2,8 мм, длиной 75 мм со сквозным горизонтальным отверстием на расстоянии 30 мм от балки для последующего присоединения рукоятки посредством резьбового соединения. Конец балки закрыт заглушкой. На расстоянии 60мм и 224 мм от конца балки, который закрыт заглушкой, к балке перпендикулярно ей приварены две пластины, изготовленные из металлической полосы размерами 4*40 мм длиной 160 мм. На расстоянии 133 мм от своих осей пластины имеют сквозные отверстия диаметром 9 мм для присоединения сидений. В балке на расстоянии 32 мм от края и затем через 52 мм друг от друга предусмотрены сквозные отверстия диаметром 8,5 мм для присоединения резинового буфера посредством резьбовых соединений.
Рукоятка	Рукоятка состоит из стойки и кольца. Стойка, изготовленная из металлической трубы размерами 21,3*2,5 мм, длиной 75 мм имеет сквозное горизонтальное отверстие на расстоянии 25 мм от начала стойки для последующего присоединения во вставку балки посредством резьбового соединения. К верхней части стойки приваривается кольцо, изготовленной из металлической трубы диаметром 21,3 мм внутренним диаметром 235 мм. Кольцо играет роль рукояти.
Стойка	Стойка состоит из двух стоек, двух стяжек, двух пластин. Стойки длиной 745 мм изготовлены из металлической профильной трубы размерами 80*40*2 мм. К нижнем концам стоек приварены по периметру прилегания пластины размерами 60*85 мм, изготовленные из металлического листа толщиной 4 мм. Стойки соединены между собой двумя стяжками длиной 142,5 мм, изготовленными из металлической профильной трубы размерами 40*25*2 мм. Стяжки приварены по периметру прилегания, верхние стяжки – на расстоянии 175 мм от верхнего края стоек, нижние стяжки – на расстоянии 60 мм от верхних стяжек. Верхние торцы стоек закрыты пластиковыми заглушками. Между стойками на расстоянии 87 мм от верхнего края стоек крепится ось качалки с двумя подшипниками закрытого типа со смазкой (не нуждается в смазке, так как она уже внесена на заводе-изготовителе). Ось крепится посредством двух резьбовых соединений к каждой стойке.
Сидение	Сидение состоит из двух кронштейнов и двух сидений. Кронштейн изготовлен из профильной металлической трубы длиной 607 мм размерами 20*20*1,5 мм. Кронштейн согнут, угол гиба составляет 105 градусов, горизонтальный прямой отрезок кронштейна 255 мм, вертикальный прямой отрезок – 255 мм. Торцы кронштейнов закрыты пластмассовыми декоративными заглушками. Плоскость сиденья выполнена из прочной пластмассы трапециевидной, усиленной рёбрами жёсткости, формы для удобства расположения на них тренирующихся. Края сиденья и спинки имеют скругления радиусом 25 мм. Горизонтальное сидение крепится к кронштейнам посредством четырех болтовых соединений. Вертикальное сидение крепится к кронштейнам посредством четырех болтовых соединений. Сидение крепится посредством болтовых соединений к пластинам балки.
Буфер	Буфер представляет собой прямоугольник размерами 175*400 мм, изготовленный из специальной резиновой пластины II ТМКЩ-С (тепломорозокислотощелочестойкая резина). Буфер крепится к балке под сидением посредством трех резьбовых соединений. Между буфером и балкой крепится планка длиной 175 мм, изготовленная из металлической полосы размерами  4*25 мм.

 

29. Урна 305.06.00 (20л)   Изделие эксплуатируется круглогодично. Соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Изделие сопровождается паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.
Внешние размеры
Высота (мм)	548
Длина (мм)	315
Ширина (мм)	270
Стойки урны изготовлены из металлической профильной трубы сечением 20×20*1,5 мм, контейнер для мусора изготовлен из металлического перфорированного листа толщиной 1,5мм. Контейнер для мусора высотой 413 мм, диаметр контейнера 260 мм. По верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости конструкции приварен обод из металлического прутка толщиной 6,5 мм. Объем контейнера 20л. Металлоконструкция окрашена порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета.

 

30	Песочница	Конструктивно песочница представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую песочницы и крышек. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек.
		Внешние размеры
		Высота (мм)	470
		Длина  (мм)	1500
		Ширина (мм)	1500
		Комплектация
		Стойка, шт.	4
		Стойка средняя, шт.	4
		Доска, шт.	4
		Планка, шт.	4
		Стенка	4
		Крышка	2
		Поручень	2
		Песочница
		В углах песочницы находятся стойки угловые со стороной угла 46 мм, изготовленные из листовой стали толщиной 2 мм длиной 398 мм Нижний торец стойки образуется подгибом. К угловым стойкам крепятся посредством резьбовых соединений стенки размерами 1445*200 мм с отогнутым верхним фланцем шириной 50 мм, изготовленные из листовой стали толщиной 1,5 мм. Для жесткости посередине стенок закреплены средние стойки, изготовленные из стального листа толщиной 2 мм с отогнутым и приваренным ребром жесткости. Средняя стойка имеет отверстие на отогнутом фланце для крепления доски и два отверстия на средней части для крепления к стенке. Сверху к стенкам крепятся доски, изготовленные из фанеры ФСФ толщиной 15 мм с высокой водо- и износостойкостью. Длины досок 1500 мм, по углам досок – скосы под углом 45 градусов. Ширина досок 100 мм. Для жесткости между доской и стенкой в углах песочницы установлены трапециевидные планки (140х40 мм) толщиной 2,5 мм, стягивающие элементы в углу песочницы. Крышки песочницы изготовлены из фанеры ФОФ толщиной 15 мм с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием, размерами 750*1500 мм. Углы крышек скруглены радиусом r=20 мм. Крышки крепятся к стенкам песочницы при помощи петель. К крышкам присоединяются поручни, изготовленные в виде буквы «П» из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Размеры готового поручня 865*250 мм. При открытии крышек песочницы поручни играют роль подставок, крышки используются в качестве столов для игр.

 

 

31. Горка 1250 Игровой комплекс предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Эксплуатируется круглогодично. Игровой комплекс соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Комплексы производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. Изделие сопровождается паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Горка представляет собой металлическую лестницу c фанерными ступенями, площадку, ограждения площадки и скат. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Деревянные детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину 600 мм и последующей установки на них площадок и встраиваемого оборудования посредством резьбовых соединений.
Внешние размеры
Длина (мм)	2570
Ширина (мм)	640
Высота (мм)	2055
Комплектация
Лестница	1
Площадка	1
Горка 1250	1
Боковые ограждения	2
Горка 1250
Горка состоит из следующих элементов: - бортов – 2 шт.; - плинтусов – 2 шт.; - связей – 9 шт; - связи крайней – 1 шт; - скат – 1 шт.; - грунтозацепов – 2 шт. -ударогасящих элементов  Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами 495*2442 мм. В нижней части ската стальной лист изогнут с радиусом закругления 60 мм. На скате участки скольжения длиной 1746 мм и торможения длиной 530 мм, радиус гиба между которыми r=450 мм. Угол наклона участка скольжения составляет тридцать семь градусов. Длина горки – 1090 мм. Габаритные размеры ската 495*1928*1187 мм. Поверху скат горки укрепляет плинтус, который присоединяется к борту горки болтовыми соединениями. Плинтус изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ. Под скатом скольжения горки крепится опора из фанеры толщиной 9мм (1650х300мм), а также для создания жесткости конструкции к бортам горки закреплены 9 связей, изготовленные из металлического листа толщиной 2,5 мм в виде «П»-образной скобы и одна связь (крайняя) из листа толщиной 4,0 мм. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм длиной 2347 мм и высотой 421 мм. Борта горки возвышаются над уровнем ската на 120 мм.
Лестница
Лестница представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и ступеней. Каркас состоит из бесшовной трубы Ø42мм с приваренным к ней кронштейном, который служит для крепления к площадке и скату. Ступени изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 30мм. Высота ступеней 295мм, это сделано для того, чтобы дети с максимальным значением возраста 3 года поднимались на горку только при поддержке взрослых. Ступени крепятся к раме при помощи специального кронштейна.
Боковые ограждения
Боковые ограждения изготовлены из фанеры толщиной 15мм. Крепятся к лестнице, скату и площадке при помощи болтов. Высота ограждения 795мм от поверхности площадки горки. Также к боковым стенкам крепится перекладина для безопасного спуска со ската горки. Перекладина изготовлена из бесшовной трубы Ø34мм. К одному из боковых ограждений, с наружной стороны, крепится информационная табличка.

 

32.Скамья Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Эксплуатируется круглогодично во всех климатических зонах. Соответствует требованиям современного дизайна, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Изделия производятся в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Скамья с сидением, изготовленным из фанеры, повышенной водостойкости (ФОФ), толщиной 15 мм. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж скамьи производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину 400 мм.
Внешние размеры
Длина (мм)	1914
Ширина (мм)	350
Высота (мм)	465
Комплектация
Опора, шт.	2
Настил сиденья, шт.	1
Применяемые материалы
Опора	Опора конструктивно состоит из двух стоек высотой 460 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром 33,5 мм толщиной 2,8 мм, и скобы, соединяющей стойки. Скоба изготовлена из стального листа толщиной 2,5 мм. Габаритные размеры скобы 290*50*50 мм.
Настил сиденья	Настил сиденья состоит из каркаса сиденья и сиденья. Каркас сиденья состоит из двух балок длиной 1905 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром 42,3 мм толщиной 2,8 мм. Между двумя балками каркаса равномерно по длине приварены по контуру прилегания четыре скобы размерами 295*40*55 мм, изготовленные из металлического листа толщиной 2,5 мм. К скобам каркаса посредством резьбовых соединений присоединен настил сидения размерами 1840*320 мм, изготовленный из фанеры, повышенной водостойкости (ФОФ), влажностью 6-12% (диапазон в соответствии с ГОСТ 3916.1-2018 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия), фанеры толщиной 15 мм. Каркас присоединен к скобам опор.

Страна происхождения всех товаров, предлагаемых к поставке, - Российская Федерация.

Все оборудование соответствует ГОСТам РФ по безопасности детского игрового оборудования, сопровождается действующим сертификатом соответствия, техническим паспортом, в котором указаны монтажные схемы сборки и установки изделия.

Все предлагаемое к поставке оборудование - новое, не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не находящееся в залоге, под арестом или под иным обременением, изготовлено из новых, не бывших в употреблении (эксплуатации) материалов. Вся техническая документация на оборудование, включая все текстовые материалы, касающиеся инструкций по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке.