МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № на очистку пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (Идентификационный код закупки: 213210400671621040100100080014291244)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на очистку пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

(Идентификационный код закупки: 213210400671621040100100080014291244)

 

д. Большие Торханы ______2021 г.

 

Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Григорьева Олега Валерьяновича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович, действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в целях обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола от 21.04.2021 г. № 0115300000521000001, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является Очистка пруда в д. Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ в полном объеме и строгом соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему контракту).

1.3. Требования к Работам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком и Техническим заданием.

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена по итогам открытого аукциона в электронной форме и составляет: 401 511,32 (Четыреста одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 32 копейки, НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Чувашской Республики по коду бюджетной классификации 993 0503 A6201S6570 244 225 (R67) на сумму – 240 906,79 (Двести сорок тысяч девятьсот шесть) рублей 79 копеек на 2021 год, бюджета Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики по коду бюджетной классификации 993 0503 A6201S6570 244 225 (R67S)на сумму – 107 364,69 (Сто семь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 69 копеек и993 0503 A6201S6570 244 225 (R67H)на сумму – 53 239,84 (Пятьдесят три тысячи двести тридцать девять) рублей 84 копейки на 2021 год лимита финансовых средств на 2021 год.

2.2. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, работы, затраты, связанные с обеспечением электроэнергией, теплом, бытовой и питьевой водой, канализацией и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте, затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, содержание, уборку и охрану строительной площадки, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Цена контракта, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет работы согласно графику выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.2. Выполнение работ производится по адресу:пруд в д. Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района ЧувашскойРеспублики.

3.3. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту за счет средств бюджета Чувашской Республики и бюджета Большеторханского поселения Вурнарского района Чувашской Республики.

3.4. Подрядчик ведет журнал выполнения работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношения Заказчика и Подрядчика.

3.5. Представитель Заказчика регулярно проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале выполнения работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством выполнения работ, то выдает предписание в установленной форме и приостановлении выполнения работ или об устранении нарушений правил выполнения работ с произведением записи в журнале выполнения работ.

Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры по устранению недостатков, указанных Заказчиком.

3.6.  К фактическому выполнению работ Подрядчик может приступить только при наличии:

- подписанного Сторонами Контракта;

- документа, подтверждающего право выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, сертификатов соответствия и паспортов на оборудования и применяемые материалы, подлежащие сертификации и паспортизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1.  Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании Технического задания, сметной документации и оформляются Актом выполненных работ, оформленным по унифицированным формам № КС-2, № КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100.

4.2. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие работ Техническому заданию.

4.3. По завершении работ Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ, указанный в пункте 4.1.

4.4. Заказчик обязан его рассмотреть и при отсутствии замечаний направить Подрядчику один экземпляр подписанного Акта выполненных работ.

4.5.  При наличии замечаний и претензий к выполненным работам Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

В мотивированном отказе Заказчиком от приемки выполненных работ указывается перечень замечаний и претензий к выполненным работам и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.

4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в указанных Работах, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Заказчика (техническим надзором) в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность выполненных работ или их части, в которой производится устранение недостатков.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

4.8. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента представления Подрядчиком Актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ.

4.9. Датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком итогового Акта выполненных работ. Дата приемки Заказчиком от Подрядчика выполненных работ – 01 декабря 2021 года.

4.10. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненные работы. Заказчик принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.11. Ответственный за приемку выполненных работ – глава администрации Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики Григорьев Олег Валерьянович.

4.12. По взаимному согласию сторон возможен обмен документами о приемке работ в электронной форме и их подписание в ЕИС в целях исключения передачи соответствующих документов на бумажном носителе (тем самым минимизируя количество личных контактов), обеспечение соблюдения сроков приемки работ в соответствии с условиями контракта, непрерывное осуществление взаимодействия сторон контракта в режиме дистанционной работы.

Формирование и подписание электронных документов о приемке в ЕИС осуществляется в случае, если условиями контракта в качестве первичного учетного документа предусмотрен универсальный передаточный документ (счет-фактура) и при взаимном согласии сторон на обмен такими документами в ЕИС.

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующим строительным нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

5.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.4. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в течение 60 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.5. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 20 (двадцати) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.6 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в соответствии с графиком оплаты выполненных работ (приложение № 3 к настоящему контракту).

6.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком по настоящему Контракту за выполненные работы в течение 15 рабочих дней, на основании представленных Подрядчиком финансовых документов, оформленных в порядке, установленном для унифицированных форм документов по учету финансирования работ, а именно:

- акты о приемке выполненных работ (КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

- счет-фактура.

6.3. После завершения всего объема работ, Подрядчик непосредственно извещает об этом Заказчика в 3-хдневный срок.

6.4. Заказчик обязан в течение 3-х дней после выполнения всего объема работ принять выполненную работу и составить двусторонний акт сдачи - приемки выполненных работ. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и отразить это в акте сдачи - приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.5. В случае несоответствия результатов работы условиям Контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты (в пределах стоимости Контракта) в течение 5-ти дней, с момента обнаружения недостатков.

В случае если Подрядчик в указанный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе произвести оплату только тех работ и материалов, по которым у сторон не возникло разногласий с освобождением Подрядчика от обязанности устранения некачественно выполненных работ либо требовать от Подрядчика исполнения обязательств в полном объеме.

6.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Контракта и произвести ее оплату.

6.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если эти недостатки оговорены в акте сдачи – приемки.

6.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 30-ти дней со дня их обнаружения.

6.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

6.10. При просрочке передачи или приемки результата работы ответственность несет Сторона, допустившая просрочку.

6.11. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения результата работ до момента сдачи его заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.12. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

6.13. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

6.14. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.15. Заказчик оплатит выполненные работы в течение 15 рабочих дней со дня подписания документов о приемке.

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.1.2. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнены работ по настоящему Контракту, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об устранении выявленных при проверке и приемке работ недостатков.

7.1.3. Запрашивать у Подрядчика исполнительную производственно-техническую и отчетную документацию, подтверждающую исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.1.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ по настоящему Контракту отступлений от требований СНиП, которые могут ухудшить качество работ, Заказчик организует работу комиссии, в состав которой могут привлекаться представители Заказчика, контролирующих органов государственного надзора и ответственные представители Подрядчика.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Консультировать Подрядчика по вопросам выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.2.2. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случаях, указанных в пункте 7.4.8 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

Заказчик принимает решение о продолжении выполнения работ и, при необходимости, корректировки сроков выполнения работ.

Заказчик и Подрядчик оформляют дополнительное соглашение к настоящему Контракту о продолжении выполнения работ.

7.2.3. Оплатить выполненную Подрядчиком работу по настоящему Контракту в объемах, предусмотренных настоящим Контрактом, в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.2.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3. Подрядчик вправе:

7.3.1. Требовать оплаты выполненных и принятых работ Заказчиком.

7.4. Подрядчик обязан:

7.4.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с действующими техническими нормами, регламентами.

7.4.3. В 3-дневный срок, с момента вступления в силу настоящего Контракта, назначить ответственное лицо за выполнение работ на Объекте. Копию приказа о назначении ответственного лица в течение 3-х рабочих дней с момента подписания приказа, направить Заказчику.

7.4.4. Обеспечить на Объекте соблюдение требований по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность.

7.4.5. Вести общий и/или специальный журнал работ, форма которого должна соответствовать действующему порядку ведения общего и/или специального журнала учета выполненных работ.

7.4.6. Обеспечить ведение и сбор исполнительной документации согласно действующим нормам и правилам и передать полный пакет документов Заказчику.

7.4.7. При исполнении настоящего Контракта проводить согласования, необходимые для выполнения работ.

7.4.8. Письменно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работ при обнаружении возможных неблагоприятных последствий выполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.4.9. Своевременно и за свой счет по решению Заказчика исправлять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ.

7.4.10. Подтверждать качество применяемых материалов предоставлением технических паспортов, сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.

7.4.11. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 10 календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем Контракте, считаются направленными надлежащим образом.

7.4.12. По первому требованию предоставить Заказчику информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

7.4.13. Выполнить свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщик обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени..

8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенных по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет 4 015,11 (Четыре тысячи пятнадцать) рублей 11 копеек.

8.11. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Поставщика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

8.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.17. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей с распространением новой коронавирусной инфекции – и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

 

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

12.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере 10%, от цены, по которой заключается контракт, что составляет 40 151,13 (Сорок тысяч сто пятьдесят один) рубль 13 копеек.

12.2. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчиком по контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.

12.3. В случае если подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона № 44-ФЗ.

12.3.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №-44-ФЗ.

12.3.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, обязательств лицензии на осуществление банковских операций, поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.3.3. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

12.4. В случае если Подрядчиком применяется такая форма обеспечения исполнения контракта, как внесение денежных средств, то такие денежные средства возвращаются Заказчиком Подрядчику в срок не превышающий пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.6. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

12.7. В случае если Подрядчик воспользовался правом, предусмотренным частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, нормы настоящего раздела не применяются.

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

13.1. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 2 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта и составляет 9 125,26 (Девять тысяч сто двадцать пять) рублей 26 копеек.

13.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44 - ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

13.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом гарантийный срок, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

13.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций или продления гарантийного срока Контракта, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44 - ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 6 Контракта. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств.

13.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

13.7. Внесение денежных средств на обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту и обеспечение гарантийных обязательств осуществляется по следующим реквизитам:

Р/с 03232643976104161500 в Отделении - НБ Чувашской Республики

Кор/с 40102810945370000084

БИК 019706900

л/с 05153000900

в УФК по Чувашской Республике

ИНН/КПП 2104006716/210401001

13.8. В соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ субъект малого предпринимательства, с которым заключается контракт, освобождается от требования обеспечения гарантийных обязательств в том же порядке, что и от обеспечения исполнения контракта: если представит информацию о своей добросовестности из реестра контрактов.

 

14. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

14.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

14.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.8. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Подрядчиков (подрядчиков, исполнителей).

14.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта на основании настоящего пункта количество выполняемых работ должно быть уменьшены с учетом объема фактически выполненных работ по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

14.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

14.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

14.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.15. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.

14.16. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если Подрядчик более двух раз нарушит срок выполнения работ, выполнил работы некачественно и в установленный заказчиком срок не исправил недостатки, которые были допущены и если такое нарушение влечет возникновение ущерба для Заказчика. Контракт расторгается в течение 5 календарных дней с момента нарушения срока выполнения работ в третий раз. Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика или потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

14.17. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта со вторым участником закупки допускается в случае, если в связи с таким расторжением ФАС России включил в реестр недобросовестных подрядчиков информацию о подрядчике, с которым контракт расторгнут.

 

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телефаксом или по электронной почте с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес: 429201, Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Торханы, ул. Советская, д. 2

Тел.: +7(83537) 61-8-22

Электронный адрес:vur-bigtorhany@cap.ru

Адрес Подрядчика для направления уведомлений:

Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Спортсмена Валериана Соколова, д. 6, кв. 130

Телефон: +7-903-3583455

Электронный адрес: yriy29@mail.ru

15.2. Уведомление вступает в силу в день доставки адресату.

 

16. РАСЧЕТЫ С СУБПОДРЯДЧИКАМИ

16.1. При исполнении Контракта Подрядчик вправе привлекать Соисполнителей или Субподрядчиков на основании п. 8 ст. 3, ч. 5 ст. 30 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, ст. 525–534, п. 1 ст. 706 ГК РФ.

16.2. Подрядчик может привлечь к исполнению третьих лиц только с согласия Заказчика на основании пункта 1 статьи 770 Гражданского кодекса РФ.

16.3. Привлекая Соисполнителей (Субподрядчиков), Подрядчик не вправе переуступать им права и обязанности по Контракту (ч. 5 ст. 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). Ответственность за исполнение Контракта несет именно Подрядчик.

16.4. Заказчик не оплачивает выполненные работы напрямую Соисполнителям (Субподрядчикам), с Соисполнителями (Субподрядчиками) за выполненный Контракт будет рассчитываться именно Подрядчик, а не Заказчик.

 

17. ПЕРЕНОС СРОКОВ ИЗ-ЗА НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ

17.1. Если недофинансирование связано с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, Заказчик должен согласовать с Подрядчиком новые условия Контракта (в т. ч. изменение сроков исполнения Контракта) и заключить дополнительное соглашение на основании п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, п. 1 ст. 767 ГК РФ.

17.2. Из-за недофинансирования по другим причинам (например, задержка финансирования из бюджета), изменить условия контракта Заказчик не вправе.

 

18. ОПЛАТА КОНТРАКТА ЗА МИНУСОМ НЕУСТОЙКИ

18.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик оплатит работы за минусом суммы неустойки (штрафа, пеней).

18.2. На основании пункта 1 статьи 330, пункта 1 статьи 332 Гражданского кодекса РФ, части 6 статьи 34 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ вся необходимая информация указывается в акте приемки работ:

• сумма, которую нужно заплатить по условиям Контракта;

• размер неустойки (штрафа, пени);

• основания, по которым Заказчик требует неустойку и порядок ее расчета;

• итоговая сумма к оплате Подрядчику по Контракту.

В акте приемки указываются обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством, составляется акт сверки.

Дополнительное соглашение к Контракту при этом не составляется.

18.3. Обязательство перечислить неустойку Подрядчика в доход бюджета Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики возлагается на Заказчика (ст. 313 ГК РФ).

 

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

19.1. Особые условия исполнения обязательств по настоящему контракту не предусмотрены.

 

20. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

20.1. Банковское сопровождение контракта по настоящему Контракту не предусмотрено.

 

21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

21.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

21.2.1. Произошло снижение цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема выполненных работ и иных условий настоящего Контракта.

21.2.2. По предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема выполненных работ не более чем на 10 (Десять) процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема выполненных работ стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему выполненных работ.

21.2.3. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для выполнения работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков выполнения работ.

21.2.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика Подрядчиком допускается оказания Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

21.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.

21.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

21.5. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Техническое задание, график выполнения работ.

21.6. В 2021 году по соглашению сторон допускаются изменения:

- срока исполнения контракта,

- цены контракта,

- цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 закона 44-ФЗ, когда невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг), если при исполнении контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, при направлении заказчиком в ЕИС информации об исполнении этапа контракта происходит уменьшение размера обеспечения исполнения контракта пропорционально исполненным обязательствам (ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 закона 44-ФЗ);

2) заказчиком не осуществляется возврат ранее предоставленной ему банковской гарантии, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии).

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения цены контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае, если контрактом предусмотрены этапы его выполнения, пеня будет исчисляться не от цены всего контракта, а от цены соответствующего этапа, срок выполнения которого нарушен в соответствии с ч. 7 ст. 34 закона 44-ФЗ.

21.7 Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

 

22. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

22.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в единой информационной системе, и действует по 31.12.2021 г. включительно.

22.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта и ответственности за его нарушение.

 

23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

23.1. Указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ»;

Приложение № 3 «График оплаты выполненных работ»;

Приложение № 4 «ПРОТОКОЛ согласования коэффициента снижения начальной цены контракта по результатам проведённого аукциона»;

Приложение № 5 «Локальная смета»;

Приложение № 6 «Акт о приемке выполненных работ».

 

23. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Заказчик		Подрядчик
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики		Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович
Почтовый адрес: 429201, Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Торханы, ул. Советская, д. 2 Адрес электронной почты: vur-bigtorhany@cap.ru Контактный телефон: 8(83537) 62-3-11 ОГРН 1052133019817 ОКТМО 97610404 ОКПО 04320233 Р/с 03231643976104161500 в Отделении - НБ Чувашской Республики Кор/с 40102810945370000084 БИК 019706900 л/с 03153000900 в УФК по Чувашской Республике ИНН/КПП 2104006716/210401001		ИНН: 212903655807 Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Спортсмена Валериана Соколова, д. 6, кв. 130 Телефон: +7-903-3583455 E-mail: yriy29@mail.ru р/с 40802810575000007835 Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары БИК 049706609 к/с 30101810300000000609 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банк России г. Чебоксары
Глава администрации		Индивидуальный предприниматель
____________________ О.В. Григорьев М.П.		_______________________ Ю.И. Волков М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от ______2021 г. № 1

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

наочистку пруда в д. Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

 

Ведомость объемов работ

 

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3	м3 грунта	2 304,00
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	м3 грунта	2 456,00
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние от 0,4 до 0,6 км	1 т груза	4 175,2
5	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	м3 грунта	2 456,00
7	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	м2 спланированной площади	480,00
8	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	960,00
9	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	м2 спланированной площади	360,00
10	Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2	м3 сборных железобетонных конструкций	2,84
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания (в плотном теле)	24,00
15	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	м2 основания	120,00
19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 120 км	1 т груза	31,824

 

Заказчик		Подрядчик
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики		Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович
Глава администрации		Индивидуальный предприниматель
____________________ О.В. Григорьев М.П.		_______________________ Ю.И. Волков М.П.

 

 

 

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

от ______2021 г. № 1

 

График выполнения работ

наочистку пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
1.	Очистка пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики:			-
	Разработка грунта	Дата заключения муниципального контракта- 01.07.2021	Согласно техническому заданию
	Планировка площадей	02.09.2021-01.12.2021	Согласно техническому заданию
	Установка лотков	02.06.2021-01.08.2021	Согласно техническому заданию
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	02.07.2021-01.09.2021	Согласно техническому заданию
	Устройство оснований	02.07.2021-01.09.2021	Согласно техническому заданию

 

Заказчик		Подрядчик
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики		Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович
Глава администрации		Индивидуальный предприниматель
____________________ О.В. Григорьев М.П.		_______________________ Ю.И. Волков М.П.

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к Муниципальному контракту

от ______2021 г. № 1

 

График оплаты выполненных работ

 

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, подлежащего выплате исполнителю	Сумма к оплате	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1.	Очистка пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики	Аванс не предусмотрен	Аванс не предусмотрен	401 511,32	в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (ежемесячно) при предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	100%

Наименование объекта:Очистка пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

 

1) Цена настоящего контракта составляет 401 511,32 (Четыреста одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 32 копейки.

2) Срок окончательной оплаты - в течение 15 рабочих дней с момента подписания итогового акта сверки при условии своевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту

3) Размер окончательной оплаты составляет 401 511,32 (Четыреста одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 32 копейки.   Заказчик   Подрядчик Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики   Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович     Глава администрации     Индивидуальный предприниматель   ____________________ О.В. Григорьев М.П.     _______________________ Ю.И. Волков М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к Муниципальному контракту

от ______2021 г. № 1

 

 

ПРОТОКОЛ

согласования коэффициента снижения начальной цены контракта

по результатам проведённого аукциона

 

Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Григорьева Олега Валерьяновича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович, действующий на основании Свидетельства, заключили контракт от ______2021 г. № 1 по результатам проведённого электронного аукциона.

На основании пункта 7 протокола подведения итогов от 21.04.2021 г. № 0115300000521000001стоимость контракта устанавливается в размере 401 511,32 (Четыреста одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 32 копейки.

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта предложенной победителем (единственным участником) в ходе проведения электронного аукциона составляет:

конечная цена / начальная цена = 401 511,32/456 263,00.

Стороны подтверждают, что стоимость работ, предъявляемых к оплате, будет пересчитываться с учётом коэффициента снижения 0,87999973699.

 

 

Заказчик		Подрядчик
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики		Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович
Глава администрации		Индивидуальный предприниматель
____________________ О.В. Григорьев М.П.		_______________________ Ю.И. Волков М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к Муниципальному контракту

от ______2021 г. № 1

 

 

Локальная смета

Очистка пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики

 

	"СОГЛАСОВАНО"						"УТВЕРЖДАЮ"
							Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	______________________						______________________ Григорьев О. В.
	"_____"________________ 2020 г.						"_____"________________ 2020 г.
	очистка пруда в д. Альмень-Сунары Вурнарского района Чувашской Республики
				(наименование стройки)
						Номер заказа:
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01
на	очистка пруда в д. Альмень-Сунары Вурнарского района Чувашской Республики
			(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
						базовая цена		текущая цена
			Сметная стоимость			46,20		380,22		тыс.руб
			Строительные работы			46,199		380,22		тыс.руб
			Монтажные работы			0		0,00		тыс.руб
			Оборудование			0		0,00		тыс.руб
			Прочие работы			0		0,00		тыс.руб
			Нормативная трудоемкость			243,97		243,97		чел.-ч
			Средства на оплату труда			2,55		50,32		тыс.руб
Составлена в ценах ТСН Чувашской республики (редакция 2014 г) декабрь 2019 года
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	попра-вочные коэффиц.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР 01-01-010-3	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	2,304	3 190,18			01-01-010-3
		Объем: 2,304=(1152*2)/1000
		Зарплата			41,84		96		19,76	1 905
		Эксплуатация машин			3 148,34		7 254		5,91	42 870
		в т.ч. зарплата машинистов			192,00		442		19,76	8 741
		НР от ФОТ	%	95			511		95	10 114
		СП от ФОТ	%	50			269		50	5 323
		Затраты труда	чел-ч	5,74							13,22
						8 130			60 212		13,22
2	ТЕР 01-01-013-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	2,456	4 824,01			01-01-013-8
		Объем: 2,456=614*4/1000
		Зарплата			83,18		204		19,76	4 037
		Эксплуатация машин			4 730,04		11 617		6,72	78 066
		в т.ч. зарплата машинистов			400,39		983		19,76	19 431
		Материальные ресурсы			10,79		27		8,99	238
		НР от ФОТ	%	95			1 128		95	22 295
		СП от ФОТ	%	50			594		50	11 734
		Затраты труда	чел-ч	11,41							28,02
						13 570			116 370		28,02
3	ТССЦ 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	-0,09824	269,77			408-0015
		Объем: -0,09824=2,456*-0,04
		Материальные ресурсы			269,77		- 27		8,99	- 238
						- 27			- 238		0,00
4	ТССЦ 03-22-001-6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние от 0,4 до 0,6 км	1 т груза	4175,2	1,04
		Объем: 4175,2=2,456*1,7*1000
		Эксплуатация машин			1,04		4 342		8,99	39 036
						4 342			39 036		0,00
5	ТЕР 01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	2,456	475,03			01-01-016-2
		Зарплата			26,61		65		19,76	1 291
		Эксплуатация машин			437,63		1 075		7,81	8 394
		в т.ч. зарплата машинистов			48,04		118		19,76	2 331
		Материальные ресурсы			10,79		27		8,99	238
		НР от ФОТ	%	95			174		95	3 441
		СП от ФОТ	%	50			92		50	1 811
		Затраты труда	чел-ч	3,65							8,96
						1 433			15 175		8,96
6	ТССЦ 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	-0,09824	269,77			408-0015
		Объем: -0,09824=2,456*-0,04
		Материальные ресурсы			269,77		- 27		8,99	- 238
						- 27			- 238		0,00
7	ТЕР 01-02-027-2	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,48	139,30			01-02-027-2
		Объем: 0,48=30*2*8/1000
		Эксплуатация машин			139,30		67		7,72	516
		в т.ч. зарплата машинистов			13,31		6		19,76	126
		НР от ФОТ	%	80			5		80	101
		СП от ФОТ	%	45			3		45	57
						75			674		0,00
8	ТЕР 01-02-003-1	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,96	1 489,51			01-02-003-1
		Объем: 0,96=0,48*2
		Эксплуатация машин			1 489,51		1 430		7,89	11 282
		в т.ч. зарплата машинистов			173,64		167		19,76	3 294
		НР от ФОТ	%	95			159		95	3 129
		СП от ФОТ	%	50			84		50	1 647
						1 673			16 058		0,00
9	ТЕР 01-02-027-12	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,36	655,58			01-02-027-12
		Объем: 0,36=30*2*6/1000
		Зарплата			230,33		83		19,76	1 638
		Эксплуатация машин			425,25		153		7,31	1 119
		в т.ч. зарплата машинистов			34,73		13		19,76	247
		НР от ФОТ	%	80			77		80	1 508
		СП от ФОТ	%	45			43		45	848
		Затраты труда	чел-ч	32,08							11,55
						356			5 113		11,55
10	ТЕР 07-02-002-8	Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,0284	24 691,42			07-02-002-8
		Объем: 0,0284=(2,28+14*0,04)/100
		Зарплата			6 266,66		178		19,76	3 517
		Эксплуатация машин			15 260,36		433		6,93	3 003
		в т.ч. зарплата машинистов			1 395,61		40		19,76	783
		Материальные ресурсы			3 164,40		90		6,01	540
		НР от ФОТ	%	130			283		130	5 590
		СП от ФОТ	%	85			185		85	3 655
		Затраты труда	чел-ч	730,38							20,74
10,1	ТССЦ 403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м3	2,84	0,00		0		1	0
						1 169			16 305		20,74
11	ТССЦ 403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м3	2,28	1 568,00			403-0138
		Объем: 2,28=0,12*(12+7)
		Материальные ресурсы			1 568,00		3 575		8,45	30 209
						3 575			30 209		0,00
12	ТССЦ 403-8415	Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	14	65,44			403-8415
		Объем: 14=6+8
		Материальные ресурсы			65,44		916		9,07	8 310
						916			8 310		0,00
13	ТЕР 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,24	2 356,17			27-04-001-1
		Объем: 0,24=30*4*0,2/100
		Зарплата			117,74		28		19,76	558
		Эксплуатация машин			2 226,08		534		6,36	3 398
		в т.ч. зарплата машинистов			159,06		38		19,76	754
		Материальные ресурсы			12,35		3		4,79	14
		НР от ФОТ	%	142			94		142	1 863
		СП от ФОТ	%	95			63		95	1 246
		Затраты труда	чел-ч	15,72							3,77
						722			7 079		3,77
14	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	28,8	65,00			408-0122
		Объем: 28,8=0,24*120
		Материальные ресурсы			65,00		1 872		8,58	16 062
						1 872			16 062		0,00
15	ТЕР 27-04-007-1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0,12	55 941,20			27-04-007-1
		Объем: 0,12=30*4/1000
		Зарплата			282,00		34		19,76	669
		Эксплуатация машин			3 351,92		402		8,34	3 355
		в т.ч. зарплата машинистов			421,47		51		19,76	999
		Материальные ресурсы			52 307,28		6 277		5,48	34 397
		НР от ФОТ	%	142			121		142	2 369
		СП от ФОТ	%	95			81		95	1 585
		Затраты труда	чел-ч	36,96							4,44
						6 915			42 375		4,44
16	ТССЦ 408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	-1,8	275,89			408-0018
		Объем: -1,8=0,12*-15
		Материальные ресурсы			275,89		- 497		5,45	- 2 706
						- 497			- 2 706		0,00
17	ТССЦ 408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	-22,68	254,47			408-0020
		Объем: -22,68=0,12*-189
		Материальные ресурсы			254,47		- 5 771		5,48	- 31 627
						- 5 771			- 31 627		0,00
18	ТССЦ 408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	24,48	251,41			408-0024
		Объем: 24,48=(-1,8+-22,68)*-1
		Материальные ресурсы			251,41		6 155		4,48	27 572
						6 155			27 572		0,00
19	ТССЦ 03-21-001-120	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 120 км	1 т груза	31,824	50,83
		Объем: 31,824=24,48*1,3
		Эксплуатация машин			50,83		1 618		8,95	14 478
						1 618			14 478		0,00
Итого по локальной смете: очистка пруда в д. Альмень-Сунары Вурнарского района Чувашской Республики						46 199			380 219		90,71
Итого по смете:						46 199			380 219		90,71
		ОЗП							13 615,00
		ЭММ, в т.ч. ЗПМ							205 517,00
		Стоимость материалов							82 771,00
		НР							50 410,00
		СП							27 906,00
		Всего							380 219,00
		Возмещение НДС							21 292,32
		Итого							401 511,32
Составил
		Должность		Подпись			Ф.И.О.
				М.П.
Проверил
		Должность		Подпись			Ф.И.О.
				М.П.

 

 

Заказчик		Подрядчик
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики		Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович
Глава администрации		Индивидуальный предприниматель
____________________ О.В. Григорьев М.П.		_______________________ Ю.И. Волков М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от ______2021 г. № 1

 

АКТ

о приемке выполненных работ

 

д. Большие Торханы ______2021 г.

 

Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Григорьева Олега Валерьяновича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и, Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович, действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, по результатам приемки работ на очистку пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республикисоставили настоящий акт о нижеследующем:

 

Подрядчик выполнил, Заказчик принял работы по муниципальному контракту на очистку пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республикиот ______2021 г. № 1 согласно следующей спецификации:

 

№ п/п	Наименование работ	Технические характеристики работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм, руб.	Сумма (руб.)
	Очистка пруда в д. Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
	Итого

 

Результаты выполнения работ соответствуют требованиям муниципального контракта на очистку пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республикиот ______2021 г. № 1.

Претензий по количеству, качеству и иным показателям, связанным с определением соответствия выполненных работ, установленным муниципальным контрактом на очистку пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республикиот ______2021 г. № 1, Заказчик не имеет.

Настоящий акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

 

 

Заказчик		Подрядчик
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики		Индивидуальный предприниматель Волков Юрий Измайлович
Глава администрации		Индивидуальный предприниматель
____________________ О.В. Григорьев М.П.		_______________________ Ю.И. Волков М.П.