|
Муниципальный контракт №
|
4
|
|
|
|
|
Поставка прожекторов для муниципальных нужд Большеторханского сельского
поселения Вурнарского района Чувашской Республики
|
|
|
|
|
|
д. Большие Торханы
|
|
22.09.2015 г.
|
|
|
|
|
|
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Григорьева Олега Валерьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурскомплект, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Соловьева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в целях обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0115300000515000008 от 07 сентября 2015 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
|
|
|
|
|
|
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
|
|
|
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка прожекторов для нужд администрации Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, находящегося по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район,д. Большие Торханы, ул. Советская, д.2 (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).
|
|
|
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ на Объекте, устранение недоделок и дефектов, окончательную сдачу Работ Заказчику в полном объеме и строгом соответствии с Техническим заданием.
|
|
|
1.3. Требования к Работам, являющимся предметом настоящего Контракта, определяются Заказчиком и Техническим заданием.
|
|
|
2. ЦЕНА КОНТРАКТА.
|
|
|
2.1. Цена Контракта определена по итогам электронного аукциона и составляет:
63 384,61 (Шестьдесят три тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 61 копейка, в т.ч. НДС- 9 668,84 (Девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки.
|
|
2.2. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость Работ, применяемых материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, затраты на перевозку, погрузо-разгрузочные работы и иные обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Контракта.
|
|
2.3. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит и определяется на весь срок исполнения Контракта.
|
|
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ.
|
|
|
3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта.
|
|
|
3.2. Поставка производится по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Торханы, ул. Советская, д.2.
|
|
|
3.3. Поставщик поставляет Товар по настоящему Контракту за счет средств бюджета Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики по коду бюджетной классификации - 993 0503 Ц1Л7011 244 340.
|
|
|
3.4. Поставщик обязан уведомить Заказчика о своей готовности поставить Товар.
|
|
|
3.5. По прибытию Товара Заказчик должен Товар принять в соответствии со Спецификацией и товарными накладными.
|
|
|
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.
|
|
|
4.1. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется в соответствии с условиями контракта, правилами, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров.
|
|
|
4.2. Сдача и приемка поставленного Товара оформляются товарными накладными и Актом приема-передачи товара.
|
|
|
4.3. При приемке поставленного Товара Заказчик проверяет соответствие комплектности, качеству, Спецификации.
Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.
|
|
|
4.4. По завершении поставки Товара Поставщик направляет Заказчику товарные накладные с приложением к ним:
|
|
|
- Акта приема-передачи товара;
- счета-фактуры;
- технической документации на Товар (на русском языке) либо иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
|
|
|
4.5. При наличии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Товара.
В мотивированном отказе Заказчиком от приемки Товара указывается перечень замечаний и претензий к поставленному Товару и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Поставщиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Контракта.
|
|
|
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.
|
|
|
5.1. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
|
|
|
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода на территории Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими документами.
|
|
|
5.3. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении). Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ или ТУ для данного вида Товаров.
|
|
|
5.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
|
|
|
5.5. Поставщик обязуется доставить Товар в неповрежденной и не вскрытой упаковке завода изготовителя, Поставщик обязуется организовать доставку таким способом, который не противоречит инструкциям по хранению и перевозке завода изготовителя (световой режим, температурный и т.д.).
|
|
|
5.6. Срок действия гарантийных обязательств: 12 месяцев.
|
|
|
6. ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА
|
|
|
6.1. Экспертиза товара проводится Заказчиком непосредственно при приемке Товара и его проверке на соответствие качеству, определенному условиям Контракта. Заключением по результатам экспертизы Заказчика является документ о приемке, в котором присутствует запись уполномоченного специалиста или ответственного должностного лица и руководителя структурного подразделения о приемке Товара и отсутствие претензий к Поставщику по качеству поставленного Товара.
|
|
|
|
|
|
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
7.1. Срок действия гарантии производителя определяется технической документацией. Срок действия гарантии, предоставляемой поставщиком, соответствует сроку, установленного заводом производителем, но не менее 12 месяцев.
|
|
|
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
|
|
|
8.1. Для оплаты поставленного Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру с приложением соответствующих товарных накладных на Товар, технической документации, указанной в п.4.3 настоящего Контракта.
В счет-фактуре обязательно указывается наименование и номера документов, приложенных к счет-фактуре, номер и дата Контракта, по которому производилась поставка Товара.
|
|
|
8.2. Заказчик после поставки Товара по настоящему Контракту производит расчет с Поставщиком в размере, установленном пунктом 2.1 настоящего Контракта, не позднее, чем по истечении 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком соответствующего счета и предоставления товарных накладных. Счет на окончательный платеж Поставщик выставляет в соответствии с условиями Раздела 6 настоящего Контракта.
|
|
|
8.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
|
|
|
|
|
|
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
|
|
|
9.1. Для поставки Товара по настоящему Контракту Поставщик обязуется:
|
|
|
9.1.1. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.
|
|
|
9.1.2. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:
|
|
|
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки Товара.
|
|
|
- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.
|
|
|
9.1.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.
|
|
|
9.2. Для поставки Товара по настоящему Контракту Заказчик обязуется:
|
|
|
9.2.1. Предоставить Поставщику всю имеющуюся в распоряжении Заказчика документацию, необходимую для поставки Товара.
|
|
|
9.2.2. После проверки объема поставленного Товара рассмотреть и подписать Акт сдачи-приемки.
|
|
|
9.2.3. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
|
|
|
9.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
|
|
|
9.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставляемого Товара, соблюдением сроков поставки, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
|
|
|
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
|
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
|
|
10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
|
|
10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С, где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания Услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
|
|
|
|
10.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Подрядчиком, в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей и которая составляет 6338,46 (Шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 46 копеек.
|
|
|
10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
|
|
|
10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
|
|
|
10.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, в виде фиксированной суммы, в размере 2,5 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3,0 млн. рублей и которая составляет 1584,62 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 62 копейки.
|
|
|
10.8. Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
|
|
|
10.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
|
|
|
|
|
|
|
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
|
|
|
11.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров.
|
|
|
11.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
|
12. ФОРС-МАЖОР
|
|
|
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).
|
|
|
12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
|
|
|
12.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
|
|
- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
|
|
|
13.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.
|
|
|
13.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.
|
|
|
13.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
|
13.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
|
|
|
|
|
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
|
|
|
14.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения настоящего Контракта в форме перечисления Подрядчиком на счет Заказчика денежных средств в размере 4 495,55 (Четыре тысячи четыреста девяносто пять) рублей 55 копеек.
|
|
|
14.2. Денежные средства, указанные в п. 12.1 возвращаются Заказчиком Подрядчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.
|
|
|
14.3. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.
|
|
|
- РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА.
|
|
|
15.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
|
|
|
15.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
|
|
|
15.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
|
|
|
15.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (по его адресу, указанному в Контракте). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
|
|
|
15.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
|
|
|
15.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
|
|
|
15.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
|
|
|
15.8. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
|
|
|
15.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку Работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта на основании настоящего пункта количество выполняемых Работ должно быть уменьшены с учетом объема фактически выполненных Работ по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных Работ.
|
|
|
15.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
|
|
|
15.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
|
|
|
15.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
|
|
|
15.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
|
|
|
15.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
|
|
|
15.15. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.
|
|
|
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.
|
|
|
16.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
|
|
|
16.2.1. Произошло снижение цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.
|
|
|
16.2.2. По предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на 10 (Десять) процентов.
|
|
|
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены Работ, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема выполняемых Работ стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему выполняемых Работ.
|
|
|
16.2.3. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для закупки Работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения Работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков выполнения Работ.
|
|
|
16.2.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
|
|
|
16.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.
|
|
|
16.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
|
|
|
16.5. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: Техническое задание, график производства работ, сметный расчет.
|
|
|
16.6. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
|
|
|
|
|
|
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
|
|
|
17.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания и до момента полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту и действует до 31 декабря 2015 года.
|
|
|
18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик
|
|
Подрядчик
|
|
|
|
|
Администрация Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурскомплект"
|
|
|
|
|
Почтовый адрес: 429201 Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Большие Торханы, ул. Советская, д.2
Телефон: 8(83537) 61-8-22
E-Mail: sao-bigtorhany@vurnar.cap.ru
ОГРН 1052133020455 ОКТМО 97610416
ОКПО 4320233
р/с 40204810400000100082 в Отделении НБ - Чувашская Республика
л/с 03153000900 Отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике
БИК 049706001 ИНН 2104006716
|
|
ИНН: 2129035518 КПП: 213001001
Юридический адрес: 428028, Российская Федерация, Чувашская республика, Чебоксары, пр.Тракторостроителей, 101
Почтовый адрес: 428028, Российская федерация, Чебоксары, пр.Тракторостроителей,д.101,
Телефон: 7-8352-304134
E-Mail: erco2006@rambler.ru
Банковские реквизиты: ОСБ №8613 СБ РФ г.Чебоксары
БИК: 049706609
Рас/с: 40702810675220137161
Кор/с: 30101810300000000609
|
|
|
|
|
Глава администрации Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чу-вашской Республики
|
|
Директор
|
|
|
|
|
____________________ О.В. Григорьев
|
|
_____________ С. А. Соловьев
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|