В соответствии со статьей 12 РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (Освобождение от регистрации) не требуется: средств массовой информации, учреждаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, в соответствии Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 23.12.2015 г.№71 Об утверждении Административного регламента администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» В связи со вступлением в силу с 21 декабря 2015 года Закона Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 65 «О внесении изменения в статью 8 закона Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", в соответствии с которым решение вопросов в области градостроительной деятельности отнесено к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, руководствуясь Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Туруновского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1.Утвердить Административный регламент администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство». 2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики К.Ф.Михеев Утвержден: постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 23.12.2015 г. №71 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» I. Общие положения 1.1. Предмет регулирования административного регламента Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга). 1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица (далее - заявители). С заявлением и документами для получения муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в Приложении №1 к Административному регламенту. 1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, организаций, размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к Административному регламенту), в республиканской государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики. Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской республики ,МФЦ. График работы специалистов администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района: понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. Часы приема посетителей специалистами Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики: понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Режим работы МФЦ: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. 1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – инф ормация о процедуре) заинтересованные лица имеют право обращаться: - в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо к специалисту МФЦ (далее - специалист МФЦ); - в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо в МФЦ; - через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), Портал www.gosuslugi.cap.ru. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района либо к специалисту МФЦ. В случае если заявление с документами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал (далее - Заявление). Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: - достоверность и полнота информирования о процедуре; - четкость в изложении информации о процедуре; - удобство и доступность получения информации о процедуре; - оперативность предоставления информации о процедуре; - корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 1.3.4. Публичное устное информирование Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 1.3.5. Публичное письменное информирование Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, МФЦ, Портале, использования информационных стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «интернет» содержится следующая обязательная информация: - полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; - почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (Приложение №5 к Административному регламенту); - перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; - образец заявления на получение разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство (Приложение №2 к Административному регламенту); - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. На Портале размещается следующая обязательная информация: сведения о получателях муниципальной услуги; перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения; описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; сроки предоставления муниципальной услуги; основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её предоставлении; сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (график работы, контактные телефоны); Административный регламент в электронном виде; сведения о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе шаблон заявления для заполнения. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 1.3.6. Обязанности специалистов администрации Туруновского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист администрации Туруновского сельского поселения, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование, где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес администрации Туруновского сельского поселения (при необходимости – способ проезда к нему), график работы. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерываться на звонки других телефонных аппаратов. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда, и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного информирования. При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию Туруновского сельского поселения осуществляется путем почтовых отправлений либо предоставляется лично в администрацию Туруновского сельского поселения (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) (Приложение №1 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения рассматривает обращение заинтересованного лица лично, либо направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы, и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом Туруновского сельского поселения. 1.3.7. Обязанности специалистов МФЦ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), график работы МФЦ. Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут. Специалист отдела МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в МФЦ осуществляется посредством почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. Директор МФЦ либо заместитель директора МФЦ направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту по обслуживанию граждан. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ подписывается директором МФЦ либо заместителем директора МФЦ. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 2.1. Наименование муниципальной услуги Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство» 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. 2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: - Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; - Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике; - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; - комитетом по управлению имуществом; - Отделом Государственного пожарного надзора муниципального образования управления Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чувашской Республике; - ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии; - МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; - МБУ «Управление территориального планирования» -МКУ «Земельное управление» муниципального образования - МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда»; - МФЦ; - ООО «Коммунальные технологии»; - ООО «Коммунальные технологии»; - ОАО «Водоканал»; - ОАО «Чувашсетьгаз»; - Филиалом в Чувашской Республике ОАО «ВолгаТелеком»; - Филиалом ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Чувашэнерго»; 2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, , а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: - выдача заинтересованному лицу (далее - заявителю) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство; - отказ в выдаче заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения: - проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; - проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; - выдает разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство или отказывают в выдаче с указанием причин отказа. 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. №237)*; - Конституцией Чувашской Республики, принятой 30 ноября 2000 года (газета «Республика» от 9 декабря 2000 г. N 52 (225), газета «Хыпар» (на чувашском языке) от 9 декабря 2000 г. N 224 (23144)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие радостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» («Российской газете» от 30 октября 2001 г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4147)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 октября 2001 г. №211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4148)*; - Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 27 ст. 2881, «Парламентская газета» от 13 июля 2006 г. N 114, «Российская газета» от 7 июля 2006 г. N 146)*; - Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября 2003 г. № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822)*; - Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70-71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060)*; - Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168)*; - Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» («Российская газета» от 6 декабря 2007 г. N 273, «Парламентская газета» от 11 декабря 2007 г. N 174-176, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6076)*; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г.№17/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; - Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»*; - Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» («Российская газета» от 14 октября 2009 г. № 194, Собрание законодательства Российской Федерации от 12 октября 2009 г. № 41 ст. 4782)*; - Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. № 166 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов ис¬полнения государственных функций и предоставления государственных услуг» (текст постановления опубликован на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (www.cap.ru) 6 мая 2011 г)*; - Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 ноября 2005 г. N 40 «Об Уставе муниципального образования муниципального образования - столицы Чувашской Республики» (газета «Чебоксарские новости» от 31 декабря 2005 г. N 255-260 (3588)*; - Постановлением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 03.11.2006 № 185 «Об утверждении инструкции по организации работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования» (Портал органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (www.cap.ru)*; - Распоряжением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 15.04.2003 N 890-р «Об утверждении нормативных актов по делопроизводству в администрации муниципального образования» (Положение о порядке подготовки и издания правовых актов главы администрации муниципального образования)*. -Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (текст опубликован в информационном бюллетене «Туруновский Вестник » от 19 мая 2011г. №6). 2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями (или уполномоченные ими лицами) заявления о выдаче Разрешения (далее – Заявление) в администрацию Туруновского сельского поселения, или МФЦ. Заявление составляется в 2-х экземплярах и подписывается заявителями, может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатных устройств. Днем приема Заявления считается дата регистрации факта приема Заявления в администрации Туруновского сельского поселения. Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Портале. К заявлению прилагаются следующие документы: 1. Материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); г) схемы, отображающие архитектурные решения (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); е) проект организации строительства объекта капитального строительства (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); з)перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры , отдыха, спорта и иным объектам социально- культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии , что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса (вступает в силу с 1 января 2016 г.) 2. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта (документ предоставляется заявителем лично); 3. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации (документ предоставляется заявителем лично). Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок) (документы предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия); 2) градостроительный план земельного участка (документ предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия); 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг). Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов. При представлении копий необходимо прикладывать также и оригиналы документов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом, либо специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в администрацию Туруновского сельского поселения сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации: - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, - перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации), - перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок). 2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории. 3. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. 4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ) Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок) 2) градостроительный план земельного участка. Документы могут быть представлены лично, либо почтовым отправлением в адрес администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района . 2.6.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, Администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений; наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах; представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя. 2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений; несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства; наличие судебных актов, решений правоохранительных органов. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения. 2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов Время ожидания заявителей в очереди администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района и в МФЦ: для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; для подачи документов не должно превышать 15 минут; для получения документов не должно превышать 15 минут. 2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется: в журнале регистрации заявлений администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района присвоения входящего номера и даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты поступления; в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления (МФЦ). 2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги Вход в здание администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района оформлен вывеской с указанием основных реквизитов администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района на русском и чувашском языках, на местонахождение администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района и графиком работы специалистов. На прилегающей территории администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района находится парковка для автомобилей. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет». Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района имеет настольные таблички с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с питьевой водой. Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): сектор информирования; сектор ожидания; сектор приема заявителей. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляемых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график работы, приёма граждан и информация о способах оформления документов. Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности, меньший срок ожидания в очереди при подаче документов, получении консультации и результатов предоставления муниципальной услуги; при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе используя Портал. III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок–схеме (Приложение 5 к Административному регламенту). Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: первичный прием документов; формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; рассмотрение принятых документов; письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; подготовка и выдача разрешения; исправление технических ошибок и внесение изменений в разрешение; основания для прекращения действия разрешения; предоставление ответа на письменное обращение заявителя; рассмотрение устного обращения и предоставление ответа заявителю. 3.1.1. Первичный прием документов 1) в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Основанием для получения муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района заявителем лично, либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для получения Разрешения, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. В ходе приема специалист производит проверку представленных документов: наличие необходимых документов, проверяет правильность заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, не подлежат приему. Если при наличии оснований для отказа в пунктах 2.7., 2.8. настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме документов, специалист осуществляет прием документов. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, ответственный за прием Заявлений, фиксирует факт получения от заявителей документов путем записи в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений. При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета входящей корреспонденции. При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае если Заявление и документы поступили после 16.00 ч., срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов. Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в течение рабочего дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. 2) в МФЦ: Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, абз. 5 подпункта 3.1.1. Административного регламента. При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии представленных документов требованиям пункта 2.6. Административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае принятия документов специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в МКУ «Земельное управление» муниципального образования, 3 - ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. В расписке указываются следующие пункты: согласие на обработку персональных данных; данные о заявителе; расписка – уведомление о принятии документов; порядковый номер заявления; дата поступления документов; подпись специалиста; перечень принятых документов; сроки предоставления услуги; расписка о выдаче результата. После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. Глава администрации Туруновского сельского поселения в течение рабочего дня определяет специалиста администрации ответственным исполнителем по данным документам. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Заявления с приложениями документов в журнале регистрации входящих документов. 3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; - сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 3.1.3. Рассмотрение принятых документов Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению. Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 2.6. настоящего Административного регламента: - проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; - проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; - выдает разрешения на строительство или отказывают в выдаче с указанием причин отказа. Результатом является рассмотрение заявления и приложенных документов. 3.1.4. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Основанием является отсутствие полного перечня документов, прилагаемых к Заявлению в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, либо в случае несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, специалист готовит в течение пяти рабочих дней письменное уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Приложение 3 к Административному регламенту) за подписью главы администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Уведомление вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя с указанием причин отказа и возможностей их устранения с внесением соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о выдаче Разрешений и учета выданных уведомлений об отказе. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ специалист в течение рабочего дня со дня установления факта неустранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. Уведомление об отказе, с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям либо их предстателям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. Результатом является выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 3.1.5 Подготовка и выдача разрешения на строительство Основанием является соответствие представленных документов требованиям градостроительного плана, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, специалистом администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района готовится Разрешение и направляется на согласование главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 № 698 (Приложение 4 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района подписывает в течение рабочего дня оформленное Разрешение в двух экземплярах с приложением документов, один из которых выдается заявителю (его уполномоченному представителю), второй хранится в архиве администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Копии указанных документов остаются в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Факт выдачи Разрешения фиксируется специалистом в журналах учета выданных разрешений на производство работ по объектам жилищно-гражданского назначения, реконструкцию помещений, связанных с изменением несущих строительных конструкций, а также выданных разрешений на индивидуальное строительство. Специалист не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения о выдаче Разрешения, которое является основанием для проведения строительных работ на объекте, выдает Разрешение заявителю лично. При личном обращении для получения Разрешения заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и расписывается на втором экземпляре разрешения о получении документа. Оформленное разрешение также может получить представитель заявителя при наличии надлежаще оформленной доверенности. Срок действия разрешения на строительство устанавливается в соответствии с проектом организации строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается сроком на 10 лет. Продление, временное приостановление и прекращение действия разрешения на строительство, выданного лицу, осуществляющему строительство на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 60 календарных дней до истечения срока действия такого Разрешения (Приложение 4 к Административному регламенту). К заявлению о продлении срока действия разрешения на строительство прилагается проект организации строительства. В продлении срока действия Разрешения может быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объектов капитального строительства, не начаты до истечения срока подачи такого заявления. Срок действия Разрешения при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных в п.3.1.6. Действие Разрешения прекращается по истечении обозначенного в нем срока окончания строительства, реконструкции. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в течение восьми дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов готовит разрешение. Специалист МФЦ в день поступления от администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района конечного результата услуги фиксирует в СЭД информацию о смене статуса документа на «готово к выдаче». Экземпляр разрешения выдается заявителям либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, в МФЦ при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «завершено». Застройщик до начала строительных работ на объекте: - оформляет ордер на земляные работы в администрации Туруновского сельского поселения; - извещает о начале строительных работ не позднее семи рабочих дней до начала строительства отдел государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.17, тел. 62-20-47). Результатом является выдача разрешения на строительство. 3.1.5.1 Уведомление об изменении условий, в соответствии с которыми выдано разрешение на строительство. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка. Случаи образования земельных участков: 1) образование земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство. 2) образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков. 3) если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. Лица, указанные в абз. 1, 3, 4, 6 данного пункта, обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка администрации Туруновского сельского поселения, с указанием реквизитов: 1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в абз. 1; 2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных абз. 3 и абз. 4 настоящего пункта, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном абз. 4 настоящего пункта; 4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном абз. 6 настоящего пункта. Лица, указанные в абз. 1, 3, 4, 6 данного пункта, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в администрацию Туруновского сельского поселения, копии документов, предусмотренных абз. 8-11 настоящего пункта. В случае, если документы, предусмотренные абз. 8-11 настоящего пункта, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, специалисты обязаны запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района, обязано представить лицо, указанное в абз. 1 настоящего пункта. 3.1.6. Исправление технических ошибок и внесение изменений в разрешение Основанием является допущение технических ошибок в разрешении. Исправление технических ошибок, допущенных при подготовке разрешения, осуществляется в случае, если нет оснований полагать, что такое исправление может причинить ущерб либо нарушить законные права заявителя (застройщика). В случае обнаружения технической ошибки в Разрешении заявитель (застройщик) письменно обращается в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района либо в МФЦ с просьбой об устранении технических ошибок на своем экземпляре разрешения. Срок устранения технических ошибок в разрешении на строительство составляет 10 дней. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абз.7 п.3.1.4.1, специалисты принимают решение о внесении изменений в разрешение на строительство. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно абз. 8-11 п. 3.1.4.1, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в абз. 14 п. 3.1.4.1 ; 2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном абз.4 п.3.1.4.1 настоящей статьи. Результатом является устранение допущенных ошибок в разрешении на строительство. 3.1.7. Основания для прекращения разрешения 1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения в случае: 1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 2. Администрация Туруновского сельского поселения принимается решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в части 1 данного пункта, при получении одного из следующих документов: 1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 3.1.8. Предоставление ответа на письменное обращение заявителя Основанием для начала административной процедуры является письменное обращение заявителя. Ответ на письменное обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в канцелярии и регистрируется в течение рабочего дня. Результат рассмотренного обращения направляется заявителю путём почтового отправления или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении или способа обращения заявителя). В случае если обращение поступило из МФЦ специалист организует доставку в МФЦ подписанного письма (1 экз., оригинал) заявителю, в течение рабочего дня со дня подписания. Специалист МФЦ в день поступления конечного результата рассмотренного обращения фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «готово к выдаче». Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Результатом является выдача ответ на письменное обращение заявителя. 3.1.9. Рассмотрение устного обращения и предоставление ответа заявителю Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное обращение к специалистам. Предоставление муниципальной услуги по устному обращению заявителей осуществляется согласно графику (Приложение №1 к Административному регламенту). На устное обращение, как правило, дается ответ в устной форме. В случае если специалист (должностное лицо) не может предоставить информацию по обращению заявителя самостоятельно или подготовка информации требует продолжительного времени, специалист (должностное лицо) предлагает заявителю обратиться с письменным обращением, либо назначает другое удобное для заявителя время, но не позднее одного календарного месяца со дня первого устного обращения. Специалист (должностное лицо) определяет, относятся ли вопросы, поставленные в устном обращении, к вопросам, по которым предоставляется муниципальная услуга, уточняет в какой форме заявителю необходимо получить ответ, определяет уровень сложности вопросов, содержащихся в обращении. В случае, если устное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо в устном обращении обжалуется судебное решение, специалист (должностное лицо) разъясняет порядок обращения заявителя в уполномоченные органы для получения ответов на поставленные вопросы. Результатом является предоставление информации в устной форме. 3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Портале, официальном сайте уполномоченного Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в сети «Интернет». Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в сети «Интернет». Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала, с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики документов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей). Порядок проведения проверок осуществляется путём проведения главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает меры для привлечения лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Специалист Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики несет ответственность за: - полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; - соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность внесения записи в журнал учёта входящих документов; - соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; - полноту представленных заявителями документов; - соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; - порядок выдачи документов. Ответственность специалиста Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики закрепляется его должностной инструкцией. Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на официальном сайте Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом. V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При обращении заинтересованного лица устно главе Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В письменном обращении (Приложения 6 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 2) отказывает в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия). Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. Приложение №1 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги Почтовый адрес, справочные телефоны, факс, режим работы администрации Туруновского сельского поселения Почтовый адрес: Администрации Туруновского сельского поселения: Чувашская Республика, Батыревский район д.Малое Батырево, ул. Крепкова , д. 1 . Режим работы Администрации Туруновского сельского поселения с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. ,в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Прием граждан в Администрации Туруновского сельского поселения, кроме выходных и праздничных дней. понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Телефон/факс для приема заявлений граждан: 8 (835 32) 6-11-06. Справочный телефон специалиста, администрации Туруновского сельского поселения: 8 (83532) 6-11-06 Адрес электронной почты администрации Туруновского сельского поселения: sao-turun@batyr.cap.ru Ф.И.О. Должность Служебный телефон Электронный адрес Михеев Константин Федорович Глава администрации 6-27-44 sao-turun@batyr.cap.ru Александрова Надежда Семеновна Заместитель главы Туруновского сельского поселения 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Тихонова Надежда Николаевна специалист 1 разряда 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Сведения о месте нахождения и графике работы Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (АУ МФЦ Батыревского района) МФЦ находится по адресу: с.Батырево, пр.Ленина, д.5,каб.10 (в здании администрации Батыревского района). Режим работы: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. Телефон: 8(83532) 6-13-60 E-Mail: mfc@batyr.cap.ru Приложение № 2 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» _____________________________________________________________________________ (В исполнительный орган местного самоуправления _____________________________________________________________________________ или исполнительный орган муниципального района или городского округа и т.д.) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (Наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, код ОКПО; телефон/факс; фамилия, имя, отчество гражданина-застройщика, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс) разрешение на строительство ____________________________________________________ _____________________________________________________________________ (Наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид и функциональное назначение, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства объекта, если разрешение выдается на этап строительства) по адресу: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (почтовый (строительный) адрес объекта) При этом прилагаю: 1.Правоустанавливающий документ на земельный участок ___________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование документа, его номер и дата, кадастровый номер земельного участка) 2.Градостроительный план земельного участка_____________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование органа исполнительной власти, утвердившего план, номер и дата утверждения) 3.Проектая документация_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование организации, утвердившей проектную документацию, номер и дата утверждения) 4.Заключение государственной экспертизы проектной документации_________________ ____________________________________________________________________________ (наименование экспертного органа, выдавшего заключение, дата и номер положительного заключения) 5.Иные документы_____________________________________________________________ 6.Приложение: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 2) градостроительный план земельного участка; 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; 5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта. Наименование застройщика_____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц) _________________________ (подпись с расшифровкой) Приложение № 3 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство «____» _______________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) уведомляет ________________________________________________________________________________ (полное наименование организации, ____________________________________________________________________________________________ ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес ____________________________________________________________________________________________ (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) об отказе в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство Причина отказа: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) _______________________________ _______________ _________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Уведомление получил: ______________________________________ _______________ «___» _____________ 20__ г. (Ф.И.О. руководителя организации, полное (подпись) (дата получения) наименование организации (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя) Исполнитель: Ф.И.О. _______________ Телефон: _____________ Приложение № 4 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Кому (наименование застройщика (фамилия, имя, отчество — для граждан, полное наименование организации — для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) РАЗРЕШЕНИЕ на строительство Дата № (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает: 1. Строительство объекта капитального строительства Реконструкцию объекта капитального строительства Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы 3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка 3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м): Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб. м): Количество этажей (шт.): Высота (м): Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.): Площадь застройки (кв. м): Иные показатели: 5. Адрес (местоположение) объекта: 6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: Категория (класс): Протяженность: Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения): Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность: Иные показатели: Срок действия настоящего разрешения — до « » 20 г. в соответствии с (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. М. П. Действие настоящего разрешения продлено до « » 20 г. (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. М. П. Приложение 5 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Блок-схема процедуры по оказанию муниципальной услуги Прием и рассмотрение документов в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего регламента в течение 5 дней Администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района Документы комплектны, оформлены без замечаний Есть замечания по оформлению документов Специалист администрации Туруновского сельского поселения проводит повторную проверку представленных документов и готовит разрешение в течение 2 дней: Проект разрешения Уведомление администрации Туруновского сельского поселения об отказе в выполнении услуги в течение 5 дней Принятое решение выдается Заявителю специалистом, либо направляется почтой с уведомлением о вручении Документы не комплектны, не соответствуют градостроительному плану земельного участка Глава администрации сельского поселения принимает решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство в течение 1 дня Обращение заинтересованных лиц Приложение 6 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Главе администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района __________________________________________ Заявителя: _______________________________ (Ф.И.О.) проживающего(ей) по адресу __________________________________________ тел. _____________________________________ Обращение Я, ________________ обратился (-ась) в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района с заявлением о получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство "____" ______________ 200___ года мною был получен отказ о получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. Прошу повторно рассмотреть мое заявление, представленное "____" __________ 200___ года и выдать разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. _____________________ ___________________________________ (подпись) (Ф.И.О. (полностью) Дата: "____" _______________ 200___ г. Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 23.12.2015 г.№72 Об утверждении Административного регламента администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» В связи со вступлением в силу с 21 декабря 2015 года Закона Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 65 «О внесении изменения в статью 8 закона Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", в соответствии с которым решение вопросов в области градостроительной деятельности отнесено к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, руководствуясь Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Туруновского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1.Утвердить Административный регламент администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению. 2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения К.Ф.Михеев Утвержден: постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 23.12.2015 г. №72 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» I. Общие положения 1.1. Предмет регулирования административного регламента Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга). 1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица (далее - заявители). С заявлением и документами для предоставления муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в Приложении 1 к Административному регламенту. 1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, организаций, размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к Административному регламенту), в региональной информационной системе Чувашской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ) . Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Туруновского сельского поселения, МФЦ. График работы специалистов Туруновского сельского поселения: понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. Часы приема посетителей специалистами Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики: понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. График работы специалистов МФЦ: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. 1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – информация о процедуре) заинтересованные лица имеют право обращаться: в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения либо к специалисту МФЦ (далее - специалист МФЦ); в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы администрации Туруновского сельского поселения, либо в МФЦ; через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Туруновского сельского поселения (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения либо к специалисту МФЦ. В случае если заявление с документами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал (далее - Заявление). Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: достоверность и полнота информирования о процедуре; четкость в изложении информации о процедуре; удобство и доступность получения информации о процедуре; оперативность предоставления информации о процедуре; корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 1.3.4. Публичное устное информирование Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 1.3.5. Публичное письменное информирование Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в сети «Интернет», управления архитектуры и градостроительства, МФЦ, Портале, использования информационных стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «Интернет» содержится следующая обязательная информация: - полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; - почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (Приложение 6 к Административному регламенту); - перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для предоставления муниципальной услуги; - образец заявления на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение 2 к Административному регламенту); - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. На Портале размещается следующая обязательная информация: - реестровый номер услуги; - наименование услуги; - функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга; - наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; - категории заявителей, которым предоставляется услуга; - необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для предоставления услуги, способы получения документов заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; - сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе; - результат предоставления услуги; - сроки предоставления услуги; - основания для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении; - информация о месте предоставления услуги; - сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги; - контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставления услуги); - адрес официального сайта органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги; - формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в орган местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги (в электронной форме). 1.3.6. Обязанности специалистов администрации Туруновского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района (при необходимости – способ проезда к нему), график работы. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерываться на звонки других телефонных аппаратов. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда, и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для устного информирования. При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района осуществляется путем почтовых отправлений либо предоставляется лично в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) (Приложение 1 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района направляет обращение заинтересованного лица к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. специалист рассматривает обращение заинтересованного лица лично . Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом Туруновского сельского поселения Батыревского района. 1.3.7. Обязанности специалистов МФЦ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), график работы МФЦ. Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в МФЦ осуществляется посредством почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. Директор МФЦ либо заместитель директора МФЦ направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту отдела по обслуживанию граждан. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ подписывается директором МФЦ либо заместителем директора МФЦ. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 2.1. Наименование муниципальной услуги Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района 2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: - Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; - Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в городе Чебоксары; - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; -Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом; - Отделом Государственного пожарного надзора муниципального образования управления Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чувашской Республике; - ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии; - МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; - МБУ «Управление территориального планирования» -МКУ «Земельное управление» муниципального образования - МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда»; - АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования (далее - МФЦ); - ООО «Коммунальные технологии»; - ООО «Коммунальные технологии»; - ОАО «Водоканал»; - ОАО «Чувашсетьгаз»; - Филиалом в Чувашской Республике ОАО «ВолгаТелеком»; - Филиалом ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Чувашэнерго». 2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, Администрацию Туруновского сельского поселения Чувашской Республики, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: - выдача заинтересованному лицу (далее - заявителю) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; -отказ в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня предоставления заявления о выдаче Разрешения: - проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению; - проводит осмотр объекта капитального строительства; - выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. №237)*; - Конституцией Чувашской Республики, принятой 30 ноября 2000 года (газета «Республика» от 9 декабря 2000 г. N 52 (225), газета «Хыпар» (на чувашском языке) от 9 декабря 2000 г. N 224 (23144)*; - «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Российской газете» от 30 октября 2001 г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4147)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 октября 2001 г. №211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4148)*; - Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 27 ст. 2881, «Парламентская газета» от 13 июля 2006 г. N 114, «Российская газета» от 7 июля 2006 г. N 146)*; - Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября 2003 г. № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822)*; - Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70-71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060)*; - Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168)*; - Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» («Российская газета» от 6 декабря 2007 г. N 273, «Парламентская газета» от 11 декабря 2007 г. N 174-176, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6076)*; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г.№17/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; - Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» («Российская газета» от 14 октября 2009 г. № 194, Собрание законодательства Российской Федерации от 12 октября 2009 г. № 41 ст. 4782)*; - Приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 г. N 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 27 ноября 2006 г. N 48)*; - Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 ноября 2005 г. N 40 «Об Уставе муниципального образования муниципального образования - столицы Чувашской Республики» (газета «Чебоксарские новости» от 31 декабря 2005 г. N 255-260 (3588)*; - Постановлением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 03.11.2006 № 185 «Об утверждении инструкции по организации работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования» (Портал органов власти Чувашской Республики в сети Интернет (www.cap.ru)*; - Распоряжением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 15.04.2003 N 890-р «Об утверждении нормативных актов по делопроизводству в администрации муниципального образования» (Положение о порядке подготовки и издания правовых актов главы администрации муниципального образования)*. - Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (текст опубликован в информационном бюллетене «Туруновский Вестник » от 19 мая 2011г. №6). 2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Заявление) в МФЦ, либо Администрацию Туруновского сельского поселения Чувашской Республики (Приложение № 2 к Административному регламенту). К заявлению прилагаются следующие документы: 1. Акт приемки объекта капитального строительства, (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) (Приложение №7 к Административному регламенту) (документ предоставляется заявителем лично); 2. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (акт о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) (Приложение №9) (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг). 3. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (акт о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (Приложение №8), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, объектов индивидуального жилищного строительства (документ предоставляется заявителем лично); 4. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (документ является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); 5. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (документ является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); 10. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (документ предоставляется заявителем лично). Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом, осуществляющим прием документов, оригиналы возвращаются заявителям. 2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды на земельный участок с кадастровым планом земельного участка, либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок); 2. Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 3. Разрешение на строительство (Приложение №5 к Административному регламенту); 4. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ - в 6 экземплярах в соответствии с количеством экземпляров акта приемки объекта капитального строительства (подпункт 4 пункта 2.1.3 Административного регламента); Документы могут быть представлены лично в администрацию Туруновского сельского поселения, либо почтовым отправлением в адрес администрации Туруновского сельского поселения. 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства. 2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; - несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений; наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах; представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя; изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения. 2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов Время ожидания заявителей в очереди в администрации Туруновского сельского поселения и в МФЦ: для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; для подачи документов не должно превышать 15 минут; для получения документов не должно превышать 15 минут. 2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в системе электронного документооборота (далее - СЭД) в течение 1 дня с даты поступления. 2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги Вход в здание администрации Туруновского сельского поселения оформлен вывеской с указанием основных реквизитов администрации Туруновского сельского поселения на русском и чувашском языках, на местонахождение администрации Туруновского сельского поселения указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Туруновского сельского поселения и графиком работы специалистов. На прилегающей территории администрации Туруновского сельского поселения находится парковка для автомобилей. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет». Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. Специалист администрации Туруновского сельского поселения имеет настольные таблички с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с питьевой водой. Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): сектор информирования; сектор ожидания; сектор приема заявителей. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляемых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график работы приёма граждан и информация о способах оформления документов. Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности; при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе используя Портал. III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок–схеме (Приложение №6 к Административному регламенту). Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: прием документов; формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; рассмотрение принятых документов; осмотр объекта капитального строительства; письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 3.1.1. Прием документов 1) в администрации Туруновского сельского поселения Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. В ходе приема специалист проверяет правильность заполнения Заявления, полноту содержащихся в них сведений. Также проверяет на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, в соответствии с пунктом 2.7. не подлежат приему. Факт предоставления заявления и документов фиксируется путем регистрации в системе электронного документооборота в течение 1 дня с момента подачи. При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета. При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Глава администрации Туруновского сельского поселения в течение 1 дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. в МФЦ: Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, абз. 5 подпункта 3.1.1. Административного регламента. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, в соответствии с пунктом 2.7. не подлежат приему. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в МКУ «Земельное управление» муниципального образования, 3 - ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. В расписке указываются следующие пункты: согласие на обработку персональных данных; данные о заявителе; расписка – уведомление о принятии документов; порядковый номер заявления; дата поступления документов; подпись специалиста; перечень принятых документов; сроки предоставления услуги; расписка о выдаче результата. После регистрации заявления специалист МФЦ в течение 1 дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в администрацию Туруновского сельского поселения при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». Днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться следующий день, за днем принятия заявления с приложенными документами. Глава Туруновского сельского поселения в течение 1 дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Заявления с приложениями документов в журнале регистрации входящих документов. 3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; ) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления - сведения, необходимые для представления документа и (или и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 3.1.3. Рассмотрение принятых документов Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению Специалист , уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 4 дней с момента передачи документов на рассмотрение обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются специалистом отдела в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; - сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом осуществления административного действия является получение межведомственного запроса. 3.1.4. Осмотр объекта капитального строительства Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами. После проверки представленных застройщиком документов на наличие согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента и правильности оформления специалист уведомляет застройщика, связавшись с ним по номеру телефона, указанному в заявлении о необходимости осуществления осмотра объекта и в течение 1 дня с выездом на место производит осмотра объекта капитального строительства. Осмотр объекта капитального строительства осуществляется в присутствии застройщика либо его представителя в срок, не превышающий 1 дня со дня установления соответствия документов на наличие согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента и правильности оформления. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта в проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Специалисту в ходе осмотра объекта капитального строительства предоставляется экспликация объекта капитального строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. Результатом административного действия является выдача экспликации объекта капитального строительства 3.1.5. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Основанием является выявление оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента в ходе проверки наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, осмотре объекта капитального строительства специалист в течение 1 дня готовит письменное уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Приложение 3 к Административному регламенту), согласовывает с главой администрации Туруновского сельского поселения Подготовленное уведомление об отказе в выдаче Разрешения в течение 1 дня подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения . Уведомление вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя с указанием причин отказа и возможностей их устранения с внесением соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о выдаче Разрешений и учета выданных уведомлений об отказе. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ специалист в течение 1 дня со дня установления факта выявления замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. Уведомление об отказе, с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Результатом является выдача Заявителю 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 3.1.6. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Основанием является выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации, специалистом в течение 1 дня готовится Разрешение и направляется на согласование с главой администрации Туруновского сельского поселения. Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 № 698 (Приложение 4 к Административному регламенту), регистрируется в журнале учета разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. глава администрации Туруновского сельского поселения в течение 1 дня со дня представления специалистом Разрешения с приложением документов подписывает указанное разрешение. В течение 1 дня следующего за днем подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указанное разрешение выдается заявителю (его уполномоченному представителю), оставшийся экземпляр хранится в архиве администрации Туруновского сельского поселения. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. В случае обнаружения технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, либо в акте приемки законченного строительством объекта после их выдачи, застройщик письменно обращается в администрацию Туруновского сельского поселения либо в МФЦ с просьбой о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки с указанием старой и новой редакции пунктов, в которых обнаружены технические ошибки. Специалист в течение 10 дней рассматривает обращение, составляет письмо о возможности или невозможности устранении технической ошибки, подписывает глава администрации Туруновского сельского поселения и выдает застройщику. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, разрешение в течение 1 дня, следующего за днем подписания разрешения, выдается специалисту МФЦ, ответственному за доставку документов. Специалист МФЦ в день поступления от администрации Туруновского сельского поселения конечного результата услуги фиксирует в СЭД информацию о смене статуса документа на «готово к выдаче». Экземпляр разрешения выдается заявителям либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, в МФЦ при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «завершено». Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанное разрешение выдается заявителю (его уполномоченному представителю). 3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Портале, официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики в сети «Интернет». Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики, посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики в сети «Интернет». Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала, с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики документов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей). Порядок проведения проверок осуществляется путём проведения главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает меры для привлечения лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Специалист Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики несет ответственность за: - полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; - соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность внесения записи в журнал учёта входящих документов; - соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; - полноту представленных заявителями документов; - соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; - порядок выдачи документов. Ответственность специалиста Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики закрепляется его должностной инструкцией. Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на официальном сайте Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом. V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При обращении заинтересованного лица устно к главе Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по установленного срока таких исправлений. В письменном обращении (Приложение №10 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; существу поставленных в обращении вопросов. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 2) отказывает в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия). Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. Приложение № 1 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги Почтовый адрес, справочные телефоны, факс, режим работы администрации Туруновского сельского поселения Почтовый адрес: Администрации Туруновского сельского поселения: Чувашская Республика, Батыревский район д.Малое Батырево, ул. Крепкова , д. 1 . Режим работы Администрации Туруновского сельского поселения с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. ,в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Прием граждан в Администрации Туруновского сельского поселения, кроме выходных и праздничных дней. понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Телефон/факс для приема заявлений граждан: 8 (835 32) 6-11-06. Справочный телефон специалиста, администрации Туруновского сельского поселения: 8 (83532) 6-11-06 Адрес электронной почты администрации Туруновского сельского поселения: sao-turun@batyr.cap.ru Ф.И.О. Должность Служебный телефон Электронный адрес Михеев Константин Федорович Глава администрации 6-27-44 sao-turun@batyr.cap.ru Александрова Надежда Семеновна Заместитель главы Туруновского сельского поселения 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Тихонова Надежда Николаевна специалист 1 разряда 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Сведения о месте нахождения и графике работы Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (АУ МФЦ Батыревского района) МФЦ находится по адресу: с.Батырево, пр.Ленина, д.5,каб.10 (в здании администрации Батыревского района). Режим работы: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. Телефон: 8(83532) 6-13-60 E-Mail: mfc@batyr.cap.ru Приложение № 2 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» __ (наименование органа местного самоуправления муниципального образования) Заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заказчик (застройщик, инвестор) ___ (наименование юридического лица, объединения юридических лиц без права образования юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) Прошу выдать разрешение на ввод объекта (наименование объекта недвижимости) на земельном участке по адресу _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (город, улица, номер дома) и кадастровый номер участка) При этом сообщаю: право на пользование землей закреплено: __________ (наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком, № от ________ г. Проектная документация на строительство объекта разработана: (наименование проектно-изыскательской, проектной организации) _______________________________________________________________________________________ имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) от “ ” г. № , и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства; положительное заключение экспертизы проектной документации № ______ от ___ г. (наименование органа, выдавшего заключение) заключение органа государственного строительного надзора № ______ от __ г. (наименование органа, выдавшего заключение) документ об утверждении проектной документации ________________________________________________________ № _______ от ___ г. (наименование органа, утвердившего проект) Сведения об объекте капитального строительства: Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта Строительный объем - всего куб.м. в том числе надземной части куб.м. Общая площадь кв.м. Площадь встроенно -пристроенных помещений кв.м. Количество зданий Штук II. Нежилые объекты Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.) Количество мест _________ Количество посещений ________________ Вместимость ________________ (иные показатели) Объекты производственного назначения Мощность __________ Производительность ________________ Протяженность __________ ____________________________________________________________________________________ (иные показатели) Материалы фундамента __________ Материалы стен __________ Материалы перекрытий __________ Материалы кровли __________ III. Объекты жилищного строительства Общая площадь жилых помещений кв. м. ___________________________________________________ (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) Количество этажей (штук) __________________ Количество секций (секций) _________________ Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически Количество квартир - всего штук/кв.м. В том числе: 1-комнатные штук/кв.м. 2-комнатные штук/кв.м. 3-комнатные штук/кв.м. 4-комнатные штук/кв.м. Более чем 4-комнатные штук/кв.м. Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. Материалы фундаментов _______________________ Материалы стен ___________________ __________ Материалы перекрытий _______________________ Материалы кровли ________________ IV. Стоимость строительства Стоимость строительства объекта — всего тыс. рублей ___________________ __________ В том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей _______________________ Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно Положению в 1 экз. на ____ листах. Заказчик (Застройщик): (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Документы представлены на приеме «_______» ________ 20__ г. Входящий номер регистрации заявления ________________________________________________ _____ (должность, __ ____________________________________ Ф.И.О. должностного лица принявшего заявление) (подпись) Приложение 3 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «____» _______________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) уведомляет ________________________________________________________________________________ (полное наименование организации, ____________________________________________________________________________________________ ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес ____________________________________________________________________________________________ (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Причина отказа: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) _______________________________ _______________ _________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Уведомление получил: ______________________________________ _______________ «___» _____________ 20__ г. (Ф.И.О. руководителя организации, полное (подпись) (дата получения) наименование организации (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя) Исполнитель: Ф.И.О. _______________ Телефон: _____________ ________________________________ Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 24.12.2015 г. №76 Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района В целях совершенствования формирования программно - целевой системы расходов бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района. 2. Специалистам администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района при разработке муниципальных программ руководствоваться данным Порядком. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения Батыревского района К.Ф.Михеев Утвержден постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района «24» декабря 2015 г.№76 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации. 1.2. Муниципальная программа – комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам реализации) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района. 1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы Туруновского сельского поселения Батыревского района и отдельные мероприятия органов местного самоуправления Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее - подпрограмма). 1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, увязанных по срокам и ресурсам, направленных на реализацию конкретной задачи в рамках муниципальной программы. Подпрограмма включает в себя ведомственные целевые программы и основные мероприятия. ведомственная целевая программа - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района либо иным главным распорядителем средств местного бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района, определенным постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) и (или) участниками муниципальной программы. Ответственный исполнитель Программы - администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района, в соответствии с компетенцией ответственное за разработку, согласование и реализацию Программы, мониторинг, ход исполнения и достижение целевых показателей Программы, формирование отчетности по итогам реализации Программы; 1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. II. Требования к содержанию муниципальной программы 2.1. Муниципальная программа содержит: 2.1.1. Паспорт муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 2.1.2. Текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам: общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы; обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района подпрограмм муниципальной программы; обобщенная характеристика мер правового регулирования; обоснования выделения подпрограмм (их перечень); обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы; анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы; 2.1.3. Помимо информации, указанной в подпункте 2.1.2 настоящего Порядка, текстовая часть муниципальной программы может содержать: информацию о деятельности участников муниципальной программы по реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы (подпрограмм) и (или) ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района). 2.1.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы оформляются по формам согласно приложениям № 2, 4, 6-8, 8.1, 9, 10 к настоящему Порядку. 2.1.5. Подпрограммы муниципальной программы; 2.2. Титульный лист к муниципальной программе должен содержать следующую информацию: наименование муниципальной программы; наименование ответственного исполнителя; дата составления проекта муниципальной программы; должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района - ответственного исполнителя муниципальной программы. 2.5. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы. Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы не менее чем за три года, предшествующих году реализации муниципальной программы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района за истекший период текущего года. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. 2.6. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Туруновского сельского поселения Батыревского района в сфере реализации муниципальной программы. Цели муниципальной программы должны отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов. Цель должна обладать следующими свойствами: специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); измеримость (достижение цели можно проверить); достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы). 2.7. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы. 2.8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы. Целевые индикаторы и показатели должны быть установлены для каждой цели (задачи) муниципальной программы. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий: а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики; в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны иметь запланированные по годам количественные значения. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района и их значениях приводятся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. При расчете целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы базовым годом является отчетный год, предшествующий году разработки муниципальной программы. При возникновении в отчетном году чрезвычайных ситуаций, повлекших значительное снижение объемов производства, за базовый год принимается год, предшествующий отчетному году. 2.9. Характеристика основных мероприятий, в том числе реализуемых участниками муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы. Информация о ведомственных целевых программах Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятиях подпрограмм отражается в перечне ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Для мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов Туруновского сельского поселения Батыревского района. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района приводятся по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района по годам приводится по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 2.10. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части. Подпрограммы приводятся в приложениях к муниципальной программе. 2.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают: идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы; качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы. III. Основание и этапы разработки муниципальной программы 3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее – администрация сельского поселения) совместно с финансовым отделом администрации Батыревского района (далее – финансовый отдел). Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района до 20 декабря года, предшествующего текущему финансовому году. 3.2. Перечень муниципальных программ содержит: наименования муниципальных программ; наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм; перечень подпрограмм муниципальных программ (программы). 3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы не ранее чем за один год до начала реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком. 3.3.1. При разработке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района от 20.06.2014 г. №33 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов администрации Туруновского сельского поселения ». Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района об утверждении муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района . 3.3.2. Проект муниципальной программы до направления его на согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Порядок проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ утверждается постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 3.4. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям и участникам муниципальной программы в электронном виде в финансовый отдел - на бумажных носителях и в электронном виде. Соисполнители (участники) муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района. 3.5. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым отделом. 3.6. Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района об утверждении муниципальной программы представляется на подпись главе администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района с приложением заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период ее реализации (далее - план реализации). План реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку и оформляется как приложение к муниципальной программе. В план реализации подлежат включению все мероприятия в составе основных мероприятий подпрограмм. Объем расходов на реализацию мероприятий (основных мероприятий, ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм) указывается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период. В случае если для реализации мероприятий (основных мероприятий, ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм) в бюджете Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период не предусмотрены соответствующие средства, то объем расходов не указывается. 3.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района на среднесрочный период. IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств с расшифровкой по ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам Туруновского сельского поселения Батыревского района и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района приводится по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. V. Разработка подпрограммы муниципальной программы 5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. 5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру: 5.2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку). 5.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам: характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы; характеристика ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограммы; обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы; анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы; 5.3. Требования к заполнению паспорта подпрограммы, содержанию текста подпрограммы, формам приложений к подпрограмме аналогичны требованиям, предъявляемым к паспорту, тексту и приложениям к муниципальной программе. К подпрограмме могут быть приложены иные приложения, необходимые для ее выполнения. VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы 6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период, содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. 6.2. В процессе реализации муниципальной программы в случае изменения законодательства по мере необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы вносит предложение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Внесение изменений в муниципальную программу принимаются постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района по мере необходимости по предложениям ответственного исполнителя после корректировки (принятия новых) ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, включенных в муниципальную программу. Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района о внесении изменений в муниципальную программу направляется на согласование соисполнителям, участникам муниципальной программы, финансовому отделу администрации Батыревского района. VII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации муниципальной программы 7.1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы и представляется ответственным исполнителем в отдел экономики и финансовый отдел до 15 марта года, следующего за отчетным, на бумажных носителях и в электронном виде. 7.2. Годовой отчет должен иметь следующую структуру: конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год; результаты реализации ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ; результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы; информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях; предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 7.3. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести: основные результаты, достигнутые в отчетном году; характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы; сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению № 11 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты); запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы. 7.4. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить: отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, информацию о финансировании реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования, информацию о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета по формам согласно приложениям № 14, 15, 15.1 к настоящему Порядку); отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района (согласно приложению № 16 к настоящему Порядку). 7.6. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу и реквизиты соответствующих постановлений администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 7.7. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование. 7.8. Администрация сельского поселения представляет в финансовый отдел информацию о кассовых расходах бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальных программ: ежеквартально - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно - до 10 марта года, следующего за отчетным годом. 7.9. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм необходимо указать следующие сведения: запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района в и иных средств на текущий год; фактические расходы на дату представления отчета; предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы. 7.10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы. 7.11. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию: наименование муниципальной программы; наименование ответственного исполнителя; отчетный год; дата составления годового отчета; должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района - ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем. 7.12. Администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Собранию депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит: сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период; сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год; сведения о выполнении расходных обязательств Туруновского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ; оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ; 7.13. Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 7.14. В целях контроля реализации муниципальных программ администрация сельского поселения на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ. 7.15. Финансовый отдел представляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения. VIII. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ 8.1. Ответственный исполнитель: обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы. формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы; организует реализацию муниципальной программы, вносит предложение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем и участниками муниципальной программы; запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; подготавливает годовой отчет; несет ответственность за качество и достоверность информации, содержащейся в годовом отчете. 8.2. Соисполнители: обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие; осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 8.3. Участники муниципальной программы: осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. Приложение № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПАСПОРТ муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы (программы) Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Сроки и этапы реализации муниципальной программы Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (программ), и их значениях N пп Показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения показателей отчетный год текущий год очередной год первый год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района 1. Показатель (индикатор) ... ... Подпрограмма 1 (Программа) ... Показатель (индикатор) ... ... ... Приложение № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Перечень ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района в разрезе муниципальных районов и городских округов Приложение № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района N п/п Номер и наименование ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Последствия нереализации ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Связь с показателями муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы) начала реализации окончания реализации 1 2 3 4 5 6 7 8 Подпрограмма 1 1. ВЦП 1.1 2. ВЦП 1.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... ... ... Приложение № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОЦЕНКА применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Приложение № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района N пп Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия 1 2 3 4 5 Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Туруновского сельского поселения Батыревского района/(Основное мероприятие) 1.1 Ведомственная целевая программа Туруновского сельского поселения Батыревского района/(Основное мероприятие) 1.2 ... Приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей очередной год первый год планового периода второй год планового периода очередной год первый год планового периода второй год планового периода 1 2 3 4 5 6 7 Подпрограмма 1 ВЦП 1.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Основное мероприятие 1.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Подпрограмма 2 Показатель объема услуги: ВЦП 2.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Основное мероприятие 2.1 Наименование услуги и ее содержание: Приложение № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей Главный распорядитель бюджетных средств Раздел, подраздел Целевая статья расходов Группа (подгруппа) вида расходов очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего х х х х ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х Подпрограмма 1 всего х х х ответственный исполнитель подпрограммы х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х ВЦП 1.1 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ВЦП 1.2 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ... Основное мероприятие 1.1 ответственный исполнитель мероприятия Основное мероприятие 1.2 ответственный исполнитель мероприятия Приложение № 8.1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия, мероприятия) Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей главный распорядитель бюджетных средств раздел, подраздел целевая статья расходов группа (подгруппа) вида расходов очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Подпрограмма 1 всего х х х х федеральный бюджет*(1) республиканский бюджет *(1) х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ... Основное мероприятие 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ... ────────────────────────────── *(1) Здесь и далее в таблице федеральный бюджет и республиканский бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Туруновского сельского поселения Батыревского района из федерального бюджета и из бюджета Чувашской Республики. Приложение № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники Подпрограмма 1 (Программа) всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники ... Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"; всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет Приложение № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района План реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, мероприятий ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия Ответственный исполнитель (структурное подразделение) Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Туруновского сельского поселения Батыревского района) Финансирование, тыс. рублей начала реализации окончания реализации 1 2 3 4 5 6 7 Подпрограмма 1 х х ВЦП 1 х Мероприятие 1.1 х Мероприятие 1.2 х ... х Основное мероприятие 1 х Мероприятие 1.1 х Мероприятие 1.2 х ... х ... х Итого Приложение № 11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Программно-целевые инструменты подпрограммы* Цели подпрограммы (если имеются) Задачи подпрограммы Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы Ожидаемые результаты реализации подпрограммы ────────────────────────────── * В случае отсутствия в составе подпрограммы ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района данная графа не заполняется. Приложение № 12 к Порядку разработки и реализации Муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) N пп Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы на текущий год (план) год, предшествующий отчетному* отчетный год план факт 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района 1. Показатель (индикатор) ... ... Подпрограмма муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (Программа) Показатель (индикатор) ... ... * Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. Приложение № 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ о степени выполнения ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, основных мероприятий и мероприятий республиканских целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограмм республиканских целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района) Приложение № 14 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей Главный распорядитель бюджетных средств Раздел, подраздел Целевая статья расходов Группа (подгруппа) вида расходов сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 кассовое исполнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего х х х х ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х Подпрограмма 1 всего х х х ответственный исполнитель подпрограммы х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х ВЦП 1.1 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ВЦП 1.2 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ... Основное мероприятие 1.1 ответственный исполнитель мероприятия Основное мероприятие 1.2 ответственный исполнитель мероприятия ... Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"2 ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района соисполнитель 1 соисполнитель 2 ────────────────────────────── 1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Батыревского сельского поселения Батыревского района, основных мероприятий подпрограмм. Приложение № 15 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Информация о финансировании реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования за _______ год Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Источники финансирования План, тыс. рублей* Фактические расходы, тыс. рублей** 1 2 3 4 5 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники Подпрограмма 1 (Программа) всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники ... ────────────────────────────── * В соответствии с муниципальной программой Туруновского сельского поселения Батыревского района. ** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. Приложение № 15.1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Информация о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования за _______ год Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (основного мероприятия, мероприятия) Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы за отчетный год, тыс. рублей главный распорядитель средств бюджета раздел, подраздел целевая статья расходов группа (подгруппа) вида расходов план* фактические расходы** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Подпрограмма 1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Основное мероприятие 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет ... ────────────────────────────── * В соответствии с муниципальной программой Туруновского сельского поселения Батыревского района. ** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района, внебюджетные источники. Приложение № 16 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОТЧЕТ о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей план факт сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года кассовое исполнение 1 2 3 4 5 6 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: Подпрограмма 1 ВЦП 1.1 ВЦП 1.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... Подпрограмма 2 ВЦП 2.1 ВЦП 2.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... ... Приложение № 17 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) В соответствии со статьей 12 РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (Освобождение от регистрации) не требуется: средств массовой информации, учреждаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, в соответствии Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 23.12.2015 г.№71 Об утверждении Административного регламента администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» В связи со вступлением в силу с 21 декабря 2015 года Закона Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 65 «О внесении изменения в статью 8 закона Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", в соответствии с которым решение вопросов в области градостроительной деятельности отнесено к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, руководствуясь Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Туруновского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1.Утвердить Административный регламент администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство». 2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики К.Ф.Михеев Утвержден: постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 23.12.2015 г. №71 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» I. Общие положения 1.1. Предмет регулирования административного регламента Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга). 1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица (далее - заявители). С заявлением и документами для получения муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в Приложении №1 к Административному регламенту. 1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, организаций, размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к Административному регламенту), в республиканской государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики. Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской республики ,МФЦ. График работы специалистов администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района: понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. Часы приема посетителей специалистами Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики: понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Режим работы МФЦ: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. 1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – инф ормация о процедуре) заинтересованные лица имеют право обращаться: - в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо к специалисту МФЦ (далее - специалист МФЦ); - в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо в МФЦ; - через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), Портал www.gosuslugi.cap.ru. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района либо к специалисту МФЦ. В случае если заявление с документами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал (далее - Заявление). Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: - достоверность и полнота информирования о процедуре; - четкость в изложении информации о процедуре; - удобство и доступность получения информации о процедуре; - оперативность предоставления информации о процедуре; - корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 1.3.4. Публичное устное информирование Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 1.3.5. Публичное письменное информирование Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, МФЦ, Портале, использования информационных стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «интернет» содержится следующая обязательная информация: - полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; - почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (Приложение №5 к Административному регламенту); - перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; - образец заявления на получение разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство (Приложение №2 к Административному регламенту); - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. На Портале размещается следующая обязательная информация: сведения о получателях муниципальной услуги; перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения; описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; сроки предоставления муниципальной услуги; основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её предоставлении; сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (график работы, контактные телефоны); Административный регламент в электронном виде; сведения о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе шаблон заявления для заполнения. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 1.3.6. Обязанности специалистов администрации Туруновского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист администрации Туруновского сельского поселения, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование, где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес администрации Туруновского сельского поселения (при необходимости – способ проезда к нему), график работы. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерываться на звонки других телефонных аппаратов. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда, и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного информирования. При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию Туруновского сельского поселения осуществляется путем почтовых отправлений либо предоставляется лично в администрацию Туруновского сельского поселения (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) (Приложение №1 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения рассматривает обращение заинтересованного лица лично, либо направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы, и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом Туруновского сельского поселения. 1.3.7. Обязанности специалистов МФЦ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), график работы МФЦ. Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут. Специалист отдела МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в МФЦ осуществляется посредством почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. Директор МФЦ либо заместитель директора МФЦ направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту по обслуживанию граждан. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ подписывается директором МФЦ либо заместителем директора МФЦ. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 2.1. Наименование муниципальной услуги Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство» 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. 2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: - Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; - Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике; - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; - комитетом по управлению имуществом; - Отделом Государственного пожарного надзора муниципального образования управления Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чувашской Республике; - ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии; - МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; - МБУ «Управление территориального планирования» -МКУ «Земельное управление» муниципального образования - МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда»; - МФЦ; - ООО «Коммунальные технологии»; - ООО «Коммунальные технологии»; - ОАО «Водоканал»; - ОАО «Чувашсетьгаз»; - Филиалом в Чувашской Республике ОАО «ВолгаТелеком»; - Филиалом ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Чувашэнерго»; 2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, , а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: - выдача заинтересованному лицу (далее - заявителю) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство; - отказ в выдаче заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения: - проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; - проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; - выдает разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство или отказывают в выдаче с указанием причин отказа. 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. №237)*; - Конституцией Чувашской Республики, принятой 30 ноября 2000 года (газета «Республика» от 9 декабря 2000 г. N 52 (225), газета «Хыпар» (на чувашском языке) от 9 декабря 2000 г. N 224 (23144)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие радостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» («Российской газете» от 30 октября 2001 г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4147)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 октября 2001 г. №211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4148)*; - Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 27 ст. 2881, «Парламентская газета» от 13 июля 2006 г. N 114, «Российская газета» от 7 июля 2006 г. N 146)*; - Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября 2003 г. № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822)*; - Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70-71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060)*; - Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168)*; - Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» («Российская газета» от 6 декабря 2007 г. N 273, «Парламентская газета» от 11 декабря 2007 г. N 174-176, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6076)*; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г.№17/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; - Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»*; - Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» («Российская газета» от 14 октября 2009 г. № 194, Собрание законодательства Российской Федерации от 12 октября 2009 г. № 41 ст. 4782)*; - Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. № 166 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов ис¬полнения государственных функций и предоставления государственных услуг» (текст постановления опубликован на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (www.cap.ru) 6 мая 2011 г)*; - Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 ноября 2005 г. N 40 «Об Уставе муниципального образования муниципального образования - столицы Чувашской Республики» (газета «Чебоксарские новости» от 31 декабря 2005 г. N 255-260 (3588)*; - Постановлением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 03.11.2006 № 185 «Об утверждении инструкции по организации работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования» (Портал органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (www.cap.ru)*; - Распоряжением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 15.04.2003 N 890-р «Об утверждении нормативных актов по делопроизводству в администрации муниципального образования» (Положение о порядке подготовки и издания правовых актов главы администрации муниципального образования)*. -Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (текст опубликован в информационном бюллетене «Туруновский Вестник » от 19 мая 2011г. №6). 2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями (или уполномоченные ими лицами) заявления о выдаче Разрешения (далее – Заявление) в администрацию Туруновского сельского поселения, или МФЦ. Заявление составляется в 2-х экземплярах и подписывается заявителями, может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатных устройств. Днем приема Заявления считается дата регистрации факта приема Заявления в администрации Туруновского сельского поселения. Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Портале. К заявлению прилагаются следующие документы: 1. Материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); г) схемы, отображающие архитектурные решения (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); е) проект организации строительства объекта капитального строительства (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); з)перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры , отдыха, спорта и иным объектам социально- культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии , что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса (вступает в силу с 1 января 2016 г.) 2. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта (документ предоставляется заявителем лично); 3. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации (документ предоставляется заявителем лично). Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок) (документы предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия); 2) градостроительный план земельного участка (документ предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия); 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг). Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов. При представлении копий необходимо прикладывать также и оригиналы документов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом, либо специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в администрацию Туруновского сельского поселения сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации: - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, - перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации), - перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок). 2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории. 3. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. 4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ) Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок) 2) градостроительный план земельного участка. Документы могут быть представлены лично, либо почтовым отправлением в адрес администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района . 2.6.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, Администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений; наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах; представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя. 2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений; несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства; наличие судебных актов, решений правоохранительных органов. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения. 2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов Время ожидания заявителей в очереди администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района и в МФЦ: для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; для подачи документов не должно превышать 15 минут; для получения документов не должно превышать 15 минут. 2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется: в журнале регистрации заявлений администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района присвоения входящего номера и даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты поступления; в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления (МФЦ). 2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги Вход в здание администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района оформлен вывеской с указанием основных реквизитов администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района на русском и чувашском языках, на местонахождение администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района и графиком работы специалистов. На прилегающей территории администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района находится парковка для автомобилей. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет». Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района имеет настольные таблички с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с питьевой водой. Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): сектор информирования; сектор ожидания; сектор приема заявителей. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляемых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график работы, приёма граждан и информация о способах оформления документов. Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности, меньший срок ожидания в очереди при подаче документов, получении консультации и результатов предоставления муниципальной услуги; при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе используя Портал. III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок–схеме (Приложение 5 к Административному регламенту). Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: первичный прием документов; формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; рассмотрение принятых документов; письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; подготовка и выдача разрешения; исправление технических ошибок и внесение изменений в разрешение; основания для прекращения действия разрешения; предоставление ответа на письменное обращение заявителя; рассмотрение устного обращения и предоставление ответа заявителю. 3.1.1. Первичный прием документов 1) в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Основанием для получения муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района заявителем лично, либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для получения Разрешения, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. В ходе приема специалист производит проверку представленных документов: наличие необходимых документов, проверяет правильность заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, не подлежат приему. Если при наличии оснований для отказа в пунктах 2.7., 2.8. настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме документов, специалист осуществляет прием документов. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, ответственный за прием Заявлений, фиксирует факт получения от заявителей документов путем записи в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений. При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета входящей корреспонденции. При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае если Заявление и документы поступили после 16.00 ч., срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов. Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в течение рабочего дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. 2) в МФЦ: Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, абз. 5 подпункта 3.1.1. Административного регламента. При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии представленных документов требованиям пункта 2.6. Административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае принятия документов специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в МКУ «Земельное управление» муниципального образования, 3 - ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. В расписке указываются следующие пункты: согласие на обработку персональных данных; данные о заявителе; расписка – уведомление о принятии документов; порядковый номер заявления; дата поступления документов; подпись специалиста; перечень принятых документов; сроки предоставления услуги; расписка о выдаче результата. После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. Глава администрации Туруновского сельского поселения в течение рабочего дня определяет специалиста администрации ответственным исполнителем по данным документам. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Заявления с приложениями документов в журнале регистрации входящих документов. 3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; - сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 3.1.3. Рассмотрение принятых документов Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению. Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 2.6. настоящего Административного регламента: - проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; - проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; - выдает разрешения на строительство или отказывают в выдаче с указанием причин отказа. Результатом является рассмотрение заявления и приложенных документов. 3.1.4. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Основанием является отсутствие полного перечня документов, прилагаемых к Заявлению в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, либо в случае несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, специалист готовит в течение пяти рабочих дней письменное уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Приложение 3 к Административному регламенту) за подписью главы администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Уведомление вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя с указанием причин отказа и возможностей их устранения с внесением соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о выдаче Разрешений и учета выданных уведомлений об отказе. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ специалист в течение рабочего дня со дня установления факта неустранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. Уведомление об отказе, с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям либо их предстателям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. Результатом является выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 3.1.5 Подготовка и выдача разрешения на строительство Основанием является соответствие представленных документов требованиям градостроительного плана, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, специалистом администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района готовится Разрешение и направляется на согласование главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 № 698 (Приложение 4 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района подписывает в течение рабочего дня оформленное Разрешение в двух экземплярах с приложением документов, один из которых выдается заявителю (его уполномоченному представителю), второй хранится в архиве администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Копии указанных документов остаются в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Факт выдачи Разрешения фиксируется специалистом в журналах учета выданных разрешений на производство работ по объектам жилищно-гражданского назначения, реконструкцию помещений, связанных с изменением несущих строительных конструкций, а также выданных разрешений на индивидуальное строительство. Специалист не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения о выдаче Разрешения, которое является основанием для проведения строительных работ на объекте, выдает Разрешение заявителю лично. При личном обращении для получения Разрешения заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и расписывается на втором экземпляре разрешения о получении документа. Оформленное разрешение также может получить представитель заявителя при наличии надлежаще оформленной доверенности. Срок действия разрешения на строительство устанавливается в соответствии с проектом организации строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается сроком на 10 лет. Продление, временное приостановление и прекращение действия разрешения на строительство, выданного лицу, осуществляющему строительство на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 60 календарных дней до истечения срока действия такого Разрешения (Приложение 4 к Административному регламенту). К заявлению о продлении срока действия разрешения на строительство прилагается проект организации строительства. В продлении срока действия Разрешения может быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объектов капитального строительства, не начаты до истечения срока подачи такого заявления. Срок действия Разрешения при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных в п.3.1.6. Действие Разрешения прекращается по истечении обозначенного в нем срока окончания строительства, реконструкции. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в течение восьми дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов готовит разрешение. Специалист МФЦ в день поступления от администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района конечного результата услуги фиксирует в СЭД информацию о смене статуса документа на «готово к выдаче». Экземпляр разрешения выдается заявителям либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, в МФЦ при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «завершено». Застройщик до начала строительных работ на объекте: - оформляет ордер на земляные работы в администрации Туруновского сельского поселения; - извещает о начале строительных работ не позднее семи рабочих дней до начала строительства отдел государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.17, тел. 62-20-47). Результатом является выдача разрешения на строительство. 3.1.5.1 Уведомление об изменении условий, в соответствии с которыми выдано разрешение на строительство. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка. Случаи образования земельных участков: 1) образование земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство. 2) образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков. 3) если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. Лица, указанные в абз. 1, 3, 4, 6 данного пункта, обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка администрации Туруновского сельского поселения, с указанием реквизитов: 1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в абз. 1; 2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных абз. 3 и абз. 4 настоящего пункта, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном абз. 4 настоящего пункта; 4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном абз. 6 настоящего пункта. Лица, указанные в абз. 1, 3, 4, 6 данного пункта, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в администрацию Туруновского сельского поселения, копии документов, предусмотренных абз. 8-11 настоящего пункта. В случае, если документы, предусмотренные абз. 8-11 настоящего пункта, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, специалисты обязаны запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района, обязано представить лицо, указанное в абз. 1 настоящего пункта. 3.1.6. Исправление технических ошибок и внесение изменений в разрешение Основанием является допущение технических ошибок в разрешении. Исправление технических ошибок, допущенных при подготовке разрешения, осуществляется в случае, если нет оснований полагать, что такое исправление может причинить ущерб либо нарушить законные права заявителя (застройщика). В случае обнаружения технической ошибки в Разрешении заявитель (застройщик) письменно обращается в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района либо в МФЦ с просьбой об устранении технических ошибок на своем экземпляре разрешения. Срок устранения технических ошибок в разрешении на строительство составляет 10 дней. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абз.7 п.3.1.4.1, специалисты принимают решение о внесении изменений в разрешение на строительство. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно абз. 8-11 п. 3.1.4.1, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в абз. 14 п. 3.1.4.1 ; 2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном абз.4 п.3.1.4.1 настоящей статьи. Результатом является устранение допущенных ошибок в разрешении на строительство. 3.1.7. Основания для прекращения разрешения 1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения в случае: 1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 2. Администрация Туруновского сельского поселения принимается решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в части 1 данного пункта, при получении одного из следующих документов: 1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 3.1.8. Предоставление ответа на письменное обращение заявителя Основанием для начала административной процедуры является письменное обращение заявителя. Ответ на письменное обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в канцелярии и регистрируется в течение рабочего дня. Результат рассмотренного обращения направляется заявителю путём почтового отправления или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении или способа обращения заявителя). В случае если обращение поступило из МФЦ специалист организует доставку в МФЦ подписанного письма (1 экз., оригинал) заявителю, в течение рабочего дня со дня подписания. Специалист МФЦ в день поступления конечного результата рассмотренного обращения фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «готово к выдаче». Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Результатом является выдача ответ на письменное обращение заявителя. 3.1.9. Рассмотрение устного обращения и предоставление ответа заявителю Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное обращение к специалистам. Предоставление муниципальной услуги по устному обращению заявителей осуществляется согласно графику (Приложение №1 к Административному регламенту). На устное обращение, как правило, дается ответ в устной форме. В случае если специалист (должностное лицо) не может предоставить информацию по обращению заявителя самостоятельно или подготовка информации требует продолжительного времени, специалист (должностное лицо) предлагает заявителю обратиться с письменным обращением, либо назначает другое удобное для заявителя время, но не позднее одного календарного месяца со дня первого устного обращения. Специалист (должностное лицо) определяет, относятся ли вопросы, поставленные в устном обращении, к вопросам, по которым предоставляется муниципальная услуга, уточняет в какой форме заявителю необходимо получить ответ, определяет уровень сложности вопросов, содержащихся в обращении. В случае, если устное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо в устном обращении обжалуется судебное решение, специалист (должностное лицо) разъясняет порядок обращения заявителя в уполномоченные органы для получения ответов на поставленные вопросы. Результатом является предоставление информации в устной форме. 3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Портале, официальном сайте уполномоченного Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в сети «Интернет». Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в сети «Интернет». Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала, с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики документов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей). Порядок проведения проверок осуществляется путём проведения главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает меры для привлечения лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Специалист Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики несет ответственность за: - полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; - соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность внесения записи в журнал учёта входящих документов; - соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; - полноту представленных заявителями документов; - соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; - порядок выдачи документов. Ответственность специалиста Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики закрепляется его должностной инструкцией. Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на официальном сайте Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом. V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При обращении заинтересованного лица устно главе Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В письменном обращении (Приложения 6 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 2) отказывает в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия). Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. Приложение №1 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги Почтовый адрес, справочные телефоны, факс, режим работы администрации Туруновского сельского поселения Почтовый адрес: Администрации Туруновского сельского поселения: Чувашская Республика, Батыревский район д.Малое Батырево, ул. Крепкова , д. 1 . Режим работы Администрации Туруновского сельского поселения с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. ,в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Прием граждан в Администрации Туруновского сельского поселения, кроме выходных и праздничных дней. понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Телефон/факс для приема заявлений граждан: 8 (835 32) 6-11-06. Справочный телефон специалиста, администрации Туруновского сельского поселения: 8 (83532) 6-11-06 Адрес электронной почты администрации Туруновского сельского поселения: sao-turun@batyr.cap.ru Ф.И.О. Должность Служебный телефон Электронный адрес Михеев Константин Федорович Глава администрации 6-27-44 sao-turun@batyr.cap.ru Александрова Надежда Семеновна Заместитель главы Туруновского сельского поселения 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Тихонова Надежда Николаевна специалист 1 разряда 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Сведения о месте нахождения и графике работы Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (АУ МФЦ Батыревского района) МФЦ находится по адресу: с.Батырево, пр.Ленина, д.5,каб.10 (в здании администрации Батыревского района). Режим работы: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. Телефон: 8(83532) 6-13-60 E-Mail: mfc@batyr.cap.ru Приложение № 2 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» _____________________________________________________________________________ (В исполнительный орган местного самоуправления _____________________________________________________________________________ или исполнительный орган муниципального района или городского округа и т.д.) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (Наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, код ОКПО; телефон/факс; фамилия, имя, отчество гражданина-застройщика, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс) разрешение на строительство ____________________________________________________ _____________________________________________________________________ (Наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид и функциональное назначение, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства объекта, если разрешение выдается на этап строительства) по адресу: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (почтовый (строительный) адрес объекта) При этом прилагаю: 1.Правоустанавливающий документ на земельный участок ___________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование документа, его номер и дата, кадастровый номер земельного участка) 2.Градостроительный план земельного участка_____________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование органа исполнительной власти, утвердившего план, номер и дата утверждения) 3.Проектая документация_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование организации, утвердившей проектную документацию, номер и дата утверждения) 4.Заключение государственной экспертизы проектной документации_________________ ____________________________________________________________________________ (наименование экспертного органа, выдавшего заключение, дата и номер положительного заключения) 5.Иные документы_____________________________________________________________ 6.Приложение: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 2) градостроительный план земельного участка; 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; 5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта. Наименование застройщика_____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц) _________________________ (подпись с расшифровкой) Приложение № 3 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство «____» _______________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) уведомляет ________________________________________________________________________________ (полное наименование организации, ____________________________________________________________________________________________ ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес ____________________________________________________________________________________________ (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) об отказе в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство Причина отказа: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) _______________________________ _______________ _________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Уведомление получил: ______________________________________ _______________ «___» _____________ 20__ г. (Ф.И.О. руководителя организации, полное (подпись) (дата получения) наименование организации (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя) Исполнитель: Ф.И.О. _______________ Телефон: _____________ Приложение № 4 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Кому (наименование застройщика (фамилия, имя, отчество — для граждан, полное наименование организации — для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) РАЗРЕШЕНИЕ на строительство Дата № (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает: 1. Строительство объекта капитального строительства Реконструкцию объекта капитального строительства Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы 3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка 3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м): Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб. м): Количество этажей (шт.): Высота (м): Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.): Площадь застройки (кв. м): Иные показатели: 5. Адрес (местоположение) объекта: 6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: Категория (класс): Протяженность: Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения): Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность: Иные показатели: Срок действия настоящего разрешения — до « » 20 г. в соответствии с (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. М. П. Действие настоящего разрешения продлено до « » 20 г. (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. М. П. Приложение 5 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Блок-схема процедуры по оказанию муниципальной услуги Прием и рассмотрение документов в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего регламента в течение 5 дней Администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района Документы комплектны, оформлены без замечаний Есть замечания по оформлению документов Специалист администрации Туруновского сельского поселения проводит повторную проверку представленных документов и готовит разрешение в течение 2 дней: Проект разрешения Уведомление администрации Туруновского сельского поселения об отказе в выполнении услуги в течение 5 дней Принятое решение выдается Заявителю специалистом, либо направляется почтой с уведомлением о вручении Документы не комплектны, не соответствуют градостроительному плану земельного участка Глава администрации сельского поселения принимает решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство в течение 1 дня Обращение заинтересованных лиц Приложение 6 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Главе администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района __________________________________________ Заявителя: _______________________________ (Ф.И.О.) проживающего(ей) по адресу __________________________________________ тел. _____________________________________ Обращение Я, ________________ обратился (-ась) в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района с заявлением о получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство "____" ______________ 200___ года мною был получен отказ о получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. Прошу повторно рассмотреть мое заявление, представленное "____" __________ 200___ года и выдать разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. _____________________ ___________________________________ (подпись) (Ф.И.О. (полностью) Дата: "____" _______________ 200___ г. Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 23.12.2015 г.№72 Об утверждении Административного регламента администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» В связи со вступлением в силу с 21 декабря 2015 года Закона Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 65 «О внесении изменения в статью 8 закона Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", в соответствии с которым решение вопросов в области градостроительной деятельности отнесено к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, руководствуясь Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Туруновского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1.Утвердить Административный регламент администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению. 2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения К.Ф.Михеев Утвержден: постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 23.12.2015 г. №72 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» I. Общие положения 1.1. Предмет регулирования административного регламента Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга). 1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица (далее - заявители). С заявлением и документами для предоставления муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в Приложении 1 к Административному регламенту. 1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, организаций, размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к Административному регламенту), в региональной информационной системе Чувашской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ) . Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Туруновского сельского поселения, МФЦ. График работы специалистов Туруновского сельского поселения: понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. Часы приема посетителей специалистами Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики: понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. График работы специалистов МФЦ: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. 1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – информация о процедуре) заинтересованные лица имеют право обращаться: в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения либо к специалисту МФЦ (далее - специалист МФЦ); в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы администрации Туруновского сельского поселения, либо в МФЦ; через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Туруновского сельского поселения (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения либо к специалисту МФЦ. В случае если заявление с документами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал (далее - Заявление). Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: достоверность и полнота информирования о процедуре; четкость в изложении информации о процедуре; удобство и доступность получения информации о процедуре; оперативность предоставления информации о процедуре; корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 1.3.4. Публичное устное информирование Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 1.3.5. Публичное письменное информирование Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в сети «Интернет», управления архитектуры и градостроительства, МФЦ, Портале, использования информационных стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «Интернет» содержится следующая обязательная информация: - полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; - почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (Приложение 6 к Административному регламенту); - перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для предоставления муниципальной услуги; - образец заявления на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение 2 к Административному регламенту); - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. На Портале размещается следующая обязательная информация: - реестровый номер услуги; - наименование услуги; - функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга; - наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; - категории заявителей, которым предоставляется услуга; - необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для предоставления услуги, способы получения документов заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; - сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе; - результат предоставления услуги; - сроки предоставления услуги; - основания для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении; - информация о месте предоставления услуги; - сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги; - контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставления услуги); - адрес официального сайта органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги; - формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в орган местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги (в электронной форме). 1.3.6. Обязанности специалистов администрации Туруновского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района (при необходимости – способ проезда к нему), график работы. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерываться на звонки других телефонных аппаратов. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда, и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для устного информирования. При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района осуществляется путем почтовых отправлений либо предоставляется лично в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) (Приложение 1 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района направляет обращение заинтересованного лица к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. специалист рассматривает обращение заинтересованного лица лично . Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом Туруновского сельского поселения Батыревского района. 1.3.7. Обязанности специалистов МФЦ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), график работы МФЦ. Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в МФЦ осуществляется посредством почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. Директор МФЦ либо заместитель директора МФЦ направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту отдела по обслуживанию граждан. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ подписывается директором МФЦ либо заместителем директора МФЦ. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 2.1. Наименование муниципальной услуги Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района 2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: - Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; - Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в городе Чебоксары; - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; -Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом; - Отделом Государственного пожарного надзора муниципального образования управления Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чувашской Республике; - ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии; - МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; - МБУ «Управление территориального планирования» -МКУ «Земельное управление» муниципального образования - МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда»; - АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования (далее - МФЦ); - ООО «Коммунальные технологии»; - ООО «Коммунальные технологии»; - ОАО «Водоканал»; - ОАО «Чувашсетьгаз»; - Филиалом в Чувашской Республике ОАО «ВолгаТелеком»; - Филиалом ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Чувашэнерго». 2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, Администрацию Туруновского сельского поселения Чувашской Республики, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: - выдача заинтересованному лицу (далее - заявителю) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; -отказ в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня предоставления заявления о выдаче Разрешения: - проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению; - проводит осмотр объекта капитального строительства; - выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. №237)*; - Конституцией Чувашской Республики, принятой 30 ноября 2000 года (газета «Республика» от 9 декабря 2000 г. N 52 (225), газета «Хыпар» (на чувашском языке) от 9 декабря 2000 г. N 224 (23144)*; - «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Российской газете» от 30 октября 2001 г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4147)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 октября 2001 г. №211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4148)*; - Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 27 ст. 2881, «Парламентская газета» от 13 июля 2006 г. N 114, «Российская газета» от 7 июля 2006 г. N 146)*; - Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября 2003 г. № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822)*; - Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70-71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060)*; - Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168)*; - Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» («Российская газета» от 6 декабря 2007 г. N 273, «Парламентская газета» от 11 декабря 2007 г. N 174-176, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6076)*; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г.№17/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; - Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» («Российская газета» от 14 октября 2009 г. № 194, Собрание законодательства Российской Федерации от 12 октября 2009 г. № 41 ст. 4782)*; - Приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 г. N 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 27 ноября 2006 г. N 48)*; - Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 ноября 2005 г. N 40 «Об Уставе муниципального образования муниципального образования - столицы Чувашской Республики» (газета «Чебоксарские новости» от 31 декабря 2005 г. N 255-260 (3588)*; - Постановлением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 03.11.2006 № 185 «Об утверждении инструкции по организации работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования» (Портал органов власти Чувашской Республики в сети Интернет (www.cap.ru)*; - Распоряжением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 15.04.2003 N 890-р «Об утверждении нормативных актов по делопроизводству в администрации муниципального образования» (Положение о порядке подготовки и издания правовых актов главы администрации муниципального образования)*. - Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (текст опубликован в информационном бюллетене «Туруновский Вестник » от 19 мая 2011г. №6). 2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Заявление) в МФЦ, либо Администрацию Туруновского сельского поселения Чувашской Республики (Приложение № 2 к Административному регламенту). К заявлению прилагаются следующие документы: 1. Акт приемки объекта капитального строительства, (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) (Приложение №7 к Административному регламенту) (документ предоставляется заявителем лично); 2. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (акт о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) (Приложение №9) (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг). 3. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (акт о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (Приложение №8), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, объектов индивидуального жилищного строительства (документ предоставляется заявителем лично); 4. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (документ является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); 5. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (документ является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); 10. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (документ предоставляется заявителем лично). Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом, осуществляющим прием документов, оригиналы возвращаются заявителям. 2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды на земельный участок с кадастровым планом земельного участка, либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок); 2. Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 3. Разрешение на строительство (Приложение №5 к Административному регламенту); 4. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ - в 6 экземплярах в соответствии с количеством экземпляров акта приемки объекта капитального строительства (подпункт 4 пункта 2.1.3 Административного регламента); Документы могут быть представлены лично в администрацию Туруновского сельского поселения, либо почтовым отправлением в адрес администрации Туруновского сельского поселения. 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства. 2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; - несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений; наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах; представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя; изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения. 2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов Время ожидания заявителей в очереди в администрации Туруновского сельского поселения и в МФЦ: для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; для подачи документов не должно превышать 15 минут; для получения документов не должно превышать 15 минут. 2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в системе электронного документооборота (далее - СЭД) в течение 1 дня с даты поступления. 2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги Вход в здание администрации Туруновского сельского поселения оформлен вывеской с указанием основных реквизитов администрации Туруновского сельского поселения на русском и чувашском языках, на местонахождение администрации Туруновского сельского поселения указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Туруновского сельского поселения и графиком работы специалистов. На прилегающей территории администрации Туруновского сельского поселения находится парковка для автомобилей. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет». Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. Специалист администрации Туруновского сельского поселения имеет настольные таблички с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с питьевой водой. Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): сектор информирования; сектор ожидания; сектор приема заявителей. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляемых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график работы приёма граждан и информация о способах оформления документов. Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности; при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе используя Портал. III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок–схеме (Приложение №6 к Административному регламенту). Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: прием документов; формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; рассмотрение принятых документов; осмотр объекта капитального строительства; письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 3.1.1. Прием документов 1) в администрации Туруновского сельского поселения Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. В ходе приема специалист проверяет правильность заполнения Заявления, полноту содержащихся в них сведений. Также проверяет на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, в соответствии с пунктом 2.7. не подлежат приему. Факт предоставления заявления и документов фиксируется путем регистрации в системе электронного документооборота в течение 1 дня с момента подачи. При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета. При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Глава администрации Туруновского сельского поселения в течение 1 дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. в МФЦ: Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, абз. 5 подпункта 3.1.1. Административного регламента. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, в соответствии с пунктом 2.7. не подлежат приему. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в МКУ «Земельное управление» муниципального образования, 3 - ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. В расписке указываются следующие пункты: согласие на обработку персональных данных; данные о заявителе; расписка – уведомление о принятии документов; порядковый номер заявления; дата поступления документов; подпись специалиста; перечень принятых документов; сроки предоставления услуги; расписка о выдаче результата. После регистрации заявления специалист МФЦ в течение 1 дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в администрацию Туруновского сельского поселения при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». Днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться следующий день, за днем принятия заявления с приложенными документами. Глава Туруновского сельского поселения в течение 1 дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Заявления с приложениями документов в журнале регистрации входящих документов. 3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; ) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления - сведения, необходимые для представления документа и (или и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 3.1.3. Рассмотрение принятых документов Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению Специалист , уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 4 дней с момента передачи документов на рассмотрение обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются специалистом отдела в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; - сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом осуществления административного действия является получение межведомственного запроса. 3.1.4. Осмотр объекта капитального строительства Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами. После проверки представленных застройщиком документов на наличие согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента и правильности оформления специалист уведомляет застройщика, связавшись с ним по номеру телефона, указанному в заявлении о необходимости осуществления осмотра объекта и в течение 1 дня с выездом на место производит осмотра объекта капитального строительства. Осмотр объекта капитального строительства осуществляется в присутствии застройщика либо его представителя в срок, не превышающий 1 дня со дня установления соответствия документов на наличие согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента и правильности оформления. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта в проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Специалисту в ходе осмотра объекта капитального строительства предоставляется экспликация объекта капитального строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. Результатом административного действия является выдача экспликации объекта капитального строительства 3.1.5. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Основанием является выявление оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента в ходе проверки наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, осмотре объекта капитального строительства специалист в течение 1 дня готовит письменное уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Приложение 3 к Административному регламенту), согласовывает с главой администрации Туруновского сельского поселения Подготовленное уведомление об отказе в выдаче Разрешения в течение 1 дня подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения . Уведомление вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя с указанием причин отказа и возможностей их устранения с внесением соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о выдаче Разрешений и учета выданных уведомлений об отказе. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ специалист в течение 1 дня со дня установления факта выявления замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. Уведомление об отказе, с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Результатом является выдача Заявителю 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 3.1.6. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Основанием является выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации, специалистом в течение 1 дня готовится Разрешение и направляется на согласование с главой администрации Туруновского сельского поселения. Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 № 698 (Приложение 4 к Административному регламенту), регистрируется в журнале учета разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. глава администрации Туруновского сельского поселения в течение 1 дня со дня представления специалистом Разрешения с приложением документов подписывает указанное разрешение. В течение 1 дня следующего за днем подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указанное разрешение выдается заявителю (его уполномоченному представителю), оставшийся экземпляр хранится в архиве администрации Туруновского сельского поселения. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. В случае обнаружения технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, либо в акте приемки законченного строительством объекта после их выдачи, застройщик письменно обращается в администрацию Туруновского сельского поселения либо в МФЦ с просьбой о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки с указанием старой и новой редакции пунктов, в которых обнаружены технические ошибки. Специалист в течение 10 дней рассматривает обращение, составляет письмо о возможности или невозможности устранении технической ошибки, подписывает глава администрации Туруновского сельского поселения и выдает застройщику. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, разрешение в течение 1 дня, следующего за днем подписания разрешения, выдается специалисту МФЦ, ответственному за доставку документов. Специалист МФЦ в день поступления от администрации Туруновского сельского поселения конечного результата услуги фиксирует в СЭД информацию о смене статуса документа на «готово к выдаче». Экземпляр разрешения выдается заявителям либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, в МФЦ при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «завершено». Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанное разрешение выдается заявителю (его уполномоченному представителю). 3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Портале, официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики в сети «Интернет». Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики, посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики в сети «Интернет». Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала, с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики документов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей). Порядок проведения проверок осуществляется путём проведения главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает меры для привлечения лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Специалист Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики несет ответственность за: - полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; - соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность внесения записи в журнал учёта входящих документов; - соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; - полноту представленных заявителями документов; - соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; - порядок выдачи документов. Ответственность специалиста Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики закрепляется его должностной инструкцией. Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на официальном сайте Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом. V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При обращении заинтересованного лица устно к главе Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по установленного срока таких исправлений. В письменном обращении (Приложение №10 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; существу поставленных в обращении вопросов. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 2) отказывает в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия). Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. Приложение № 1 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги Почтовый адрес, справочные телефоны, факс, режим работы администрации Туруновского сельского поселения Почтовый адрес: Администрации Туруновского сельского поселения: Чувашская Республика, Батыревский район д.Малое Батырево, ул. Крепкова , д. 1 . Режим работы Администрации Туруновского сельского поселения с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. ,в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Прием граждан в Администрации Туруновского сельского поселения, кроме выходных и праздничных дней. понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Телефон/факс для приема заявлений граждан: 8 (835 32) 6-11-06. Справочный телефон специалиста, администрации Туруновского сельского поселения: 8 (83532) 6-11-06 Адрес электронной почты администрации Туруновского сельского поселения: sao-turun@batyr.cap.ru Ф.И.О. Должность Служебный телефон Электронный адрес Михеев Константин Федорович Глава администрации 6-27-44 sao-turun@batyr.cap.ru Александрова Надежда Семеновна Заместитель главы Туруновского сельского поселения 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Тихонова Надежда Николаевна специалист 1 разряда 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Сведения о месте нахождения и графике работы Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (АУ МФЦ Батыревского района) МФЦ находится по адресу: с.Батырево, пр.Ленина, д.5,каб.10 (в здании администрации Батыревского района). Режим работы: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. Телефон: 8(83532) 6-13-60 E-Mail: mfc@batyr.cap.ru Приложение № 2 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» __ (наименование органа местного самоуправления муниципального образования) Заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заказчик (застройщик, инвестор) ___ (наименование юридического лица, объединения юридических лиц без права образования юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) Прошу выдать разрешение на ввод объекта (наименование объекта недвижимости) на земельном участке по адресу _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (город, улица, номер дома) и кадастровый номер участка) При этом сообщаю: право на пользование землей закреплено: __________ (наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком, № от ________ г. Проектная документация на строительство объекта разработана: (наименование проектно-изыскательской, проектной организации) _______________________________________________________________________________________ имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) от “ ” г. № , и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства; положительное заключение экспертизы проектной документации № ______ от ___ г. (наименование органа, выдавшего заключение) заключение органа государственного строительного надзора № ______ от __ г. (наименование органа, выдавшего заключение) документ об утверждении проектной документации ________________________________________________________ № _______ от ___ г. (наименование органа, утвердившего проект) Сведения об объекте капитального строительства: Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта Строительный объем - всего куб.м. в том числе надземной части куб.м. Общая площадь кв.м. Площадь встроенно -пристроенных помещений кв.м. Количество зданий Штук II. Нежилые объекты Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.) Количество мест _________ Количество посещений ________________ Вместимость ________________ (иные показатели) Объекты производственного назначения Мощность __________ Производительность ________________ Протяженность __________ ____________________________________________________________________________________ (иные показатели) Материалы фундамента __________ Материалы стен __________ Материалы перекрытий __________ Материалы кровли __________ III. Объекты жилищного строительства Общая площадь жилых помещений кв. м. ___________________________________________________ (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) Количество этажей (штук) __________________ Количество секций (секций) _________________ Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически Количество квартир - всего штук/кв.м. В том числе: 1-комнатные штук/кв.м. 2-комнатные штук/кв.м. 3-комнатные штук/кв.м. 4-комнатные штук/кв.м. Более чем 4-комнатные штук/кв.м. Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. Материалы фундаментов _______________________ Материалы стен ___________________ __________ Материалы перекрытий _______________________ Материалы кровли ________________ IV. Стоимость строительства Стоимость строительства объекта — всего тыс. рублей ___________________ __________ В том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей _______________________ Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно Положению в 1 экз. на ____ листах. Заказчик (Застройщик): (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Документы представлены на приеме «_______» ________ 20__ г. Входящий номер регистрации заявления ________________________________________________ _____ (должность, __ ____________________________________ Ф.И.О. должностного лица принявшего заявление) (подпись) Приложение 3 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «____» _______________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) уведомляет ________________________________________________________________________________ (полное наименование организации, ____________________________________________________________________________________________ ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес ____________________________________________________________________________________________ (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Причина отказа: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) _______________________________ _______________ _________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Уведомление получил: ______________________________________ _______________ «___» _____________ 20__ г. (Ф.И.О. руководителя организации, полное (подпись) (дата получения) наименование организации (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя) Исполнитель: Ф.И.О. _______________ Телефон: _____________ ________________________________ Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 24.12.2015 г. №76 Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района В целях совершенствования формирования программно - целевой системы расходов бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района. 2. Специалистам администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района при разработке муниципальных программ руководствоваться данным Порядком. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения Батыревского района К.Ф.Михеев Утвержден постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района «24» декабря 2015 г.№76 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации. 1.2. Муниципальная программа – комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам реализации) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района. 1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы Туруновского сельского поселения Батыревского района и отдельные мероприятия органов местного самоуправления Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее - подпрограмма). 1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, увязанных по срокам и ресурсам, направленных на реализацию конкретной задачи в рамках муниципальной программы. Подпрограмма включает в себя ведомственные целевые программы и основные мероприятия. ведомственная целевая программа - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района либо иным главным распорядителем средств местного бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района, определенным постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) и (или) участниками муниципальной программы. Ответственный исполнитель Программы - администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района, в соответствии с компетенцией ответственное за разработку, согласование и реализацию Программы, мониторинг, ход исполнения и достижение целевых показателей Программы, формирование отчетности по итогам реализации Программы; 1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. II. Требования к содержанию муниципальной программы 2.1. Муниципальная программа содержит: 2.1.1. Паспорт муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 2.1.2. Текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам: общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы; обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района подпрограмм муниципальной программы; обобщенная характеристика мер правового регулирования; обоснования выделения подпрограмм (их перечень); обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы; анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы; 2.1.3. Помимо информации, указанной в подпункте 2.1.2 настоящего Порядка, текстовая часть муниципальной программы может содержать: информацию о деятельности участников муниципальной программы по реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы (подпрограмм) и (или) ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района). 2.1.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы оформляются по формам согласно приложениям № 2, 4, 6-8, 8.1, 9, 10 к настоящему Порядку. 2.1.5. Подпрограммы муниципальной программы; 2.2. Титульный лист к муниципальной программе должен содержать следующую информацию: наименование муниципальной программы; наименование ответственного исполнителя; дата составления проекта муниципальной программы; должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района - ответственного исполнителя муниципальной программы. 2.5. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы. Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы не менее чем за три года, предшествующих году реализации муниципальной программы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района за истекший период текущего года. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. 2.6. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Туруновского сельского поселения Батыревского района в сфере реализации муниципальной программы. Цели муниципальной программы должны отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов. Цель должна обладать следующими свойствами: специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); измеримость (достижение цели можно проверить); достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы). 2.7. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы. 2.8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы. Целевые индикаторы и показатели должны быть установлены для каждой цели (задачи) муниципальной программы. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий: а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики; в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны иметь запланированные по годам количественные значения. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района и их значениях приводятся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. При расчете целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы базовым годом является отчетный год, предшествующий году разработки муниципальной программы. При возникновении в отчетном году чрезвычайных ситуаций, повлекших значительное снижение объемов производства, за базовый год принимается год, предшествующий отчетному году. 2.9. Характеристика основных мероприятий, в том числе реализуемых участниками муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы. Информация о ведомственных целевых программах Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятиях подпрограмм отражается в перечне ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Для мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов Туруновского сельского поселения Батыревского района. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района приводятся по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района по годам приводится по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 2.10. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части. Подпрограммы приводятся в приложениях к муниципальной программе. 2.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают: идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы; качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы. III. Основание и этапы разработки муниципальной программы 3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее – администрация сельского поселения) совместно с финансовым отделом администрации Батыревского района (далее – финансовый отдел). Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района до 20 декабря года, предшествующего текущему финансовому году. 3.2. Перечень муниципальных программ содержит: наименования муниципальных программ; наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм; перечень подпрограмм муниципальных программ (программы). 3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы не ранее чем за один год до начала реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком. 3.3.1. При разработке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района от 20.06.2014 г. №33 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов администрации Туруновского сельского поселения ». Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района об утверждении муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района . 3.3.2. Проект муниципальной программы до направления его на согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Порядок проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ утверждается постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 3.4. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям и участникам муниципальной программы в электронном виде в финансовый отдел - на бумажных носителях и в электронном виде. Соисполнители (участники) муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района. 3.5. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым отделом. 3.6. Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района об утверждении муниципальной программы представляется на подпись главе администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района с приложением заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период ее реализации (далее - план реализации). План реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку и оформляется как приложение к муниципальной программе. В план реализации подлежат включению все мероприятия в составе основных мероприятий подпрограмм. Объем расходов на реализацию мероприятий (основных мероприятий, ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм) указывается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период. В случае если для реализации мероприятий (основных мероприятий, ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм) в бюджете Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период не предусмотрены соответствующие средства, то объем расходов не указывается. 3.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района на среднесрочный период. IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств с расшифровкой по ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам Туруновского сельского поселения Батыревского района и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района приводится по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. V. Разработка подпрограммы муниципальной программы 5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. 5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру: 5.2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку). 5.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам: характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы; характеристика ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограммы; обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы; анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы; 5.3. Требования к заполнению паспорта подпрограммы, содержанию текста подпрограммы, формам приложений к подпрограмме аналогичны требованиям, предъявляемым к паспорту, тексту и приложениям к муниципальной программе. К подпрограмме могут быть приложены иные приложения, необходимые для ее выполнения. VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы 6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период, содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. 6.2. В процессе реализации муниципальной программы в случае изменения законодательства по мере необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы вносит предложение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Внесение изменений в муниципальную программу принимаются постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района по мере необходимости по предложениям ответственного исполнителя после корректировки (принятия новых) ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, включенных в муниципальную программу. Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района о внесении изменений в муниципальную программу направляется на согласование соисполнителям, участникам муниципальной программы, финансовому отделу администрации Батыревского района. VII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации муниципальной программы 7.1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы и представляется ответственным исполнителем в отдел экономики и финансовый отдел до 15 марта года, следующего за отчетным, на бумажных носителях и в электронном виде. 7.2. Годовой отчет должен иметь следующую структуру: конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год; результаты реализации ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ; результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы; информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях; предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 7.3. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести: основные результаты, достигнутые в отчетном году; характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы; сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению № 11 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты); запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы. 7.4. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить: отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, информацию о финансировании реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования, информацию о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета по формам согласно приложениям № 14, 15, 15.1 к настоящему Порядку); отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района (согласно приложению № 16 к настоящему Порядку). 7.6. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу и реквизиты соответствующих постановлений администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 7.7. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование. 7.8. Администрация сельского поселения представляет в финансовый отдел информацию о кассовых расходах бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальных программ: ежеквартально - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно - до 10 марта года, следующего за отчетным годом. 7.9. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм необходимо указать следующие сведения: запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района в и иных средств на текущий год; фактические расходы на дату представления отчета; предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы. 7.10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы. 7.11. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию: наименование муниципальной программы; наименование ответственного исполнителя; отчетный год; дата составления годового отчета; должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района - ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем. 7.12. Администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Собранию депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит: сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период; сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год; сведения о выполнении расходных обязательств Туруновского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ; оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ; 7.13. Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 7.14. В целях контроля реализации муниципальных программ администрация сельского поселения на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ. 7.15. Финансовый отдел представляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения. VIII. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ 8.1. Ответственный исполнитель: обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы. формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы; организует реализацию муниципальной программы, вносит предложение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем и участниками муниципальной программы; запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; подготавливает годовой отчет; несет ответственность за качество и достоверность информации, содержащейся в годовом отчете. 8.2. Соисполнители: обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие; осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 8.3. Участники муниципальной программы: осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. Приложение № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПАСПОРТ муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы (программы) Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Сроки и этапы реализации муниципальной программы Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (программ), и их значениях N пп Показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения показателей отчетный год текущий год очередной год первый год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района 1. Показатель (индикатор) ... ... Подпрограмма 1 (Программа) ... Показатель (индикатор) ... ... ... Приложение № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Перечень ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района в разрезе муниципальных районов и городских округов Приложение № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района N п/п Номер и наименование ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Последствия нереализации ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Связь с показателями муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы) начала реализации окончания реализации 1 2 3 4 5 6 7 8 Подпрограмма 1 1. ВЦП 1.1 2. ВЦП 1.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... ... ... Приложение № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОЦЕНКА применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Приложение № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района N пп Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия 1 2 3 4 5 Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Туруновского сельского поселения Батыревского района/(Основное мероприятие) 1.1 Ведомственная целевая программа Туруновского сельского поселения Батыревского района/(Основное мероприятие) 1.2 ... Приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей очередной год первый год планового периода второй год планового периода очередной год первый год планового периода второй год планового периода 1 2 3 4 5 6 7 Подпрограмма 1 ВЦП 1.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Основное мероприятие 1.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Подпрограмма 2 Показатель объема услуги: ВЦП 2.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Основное мероприятие 2.1 Наименование услуги и ее содержание: Приложение № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей Главный распорядитель бюджетных средств Раздел, подраздел Целевая статья расходов Группа (подгруппа) вида расходов очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего х х х х ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х Подпрограмма 1 всего х х х ответственный исполнитель подпрограммы х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х ВЦП 1.1 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ВЦП 1.2 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ... Основное мероприятие 1.1 ответственный исполнитель мероприятия Основное мероприятие 1.2 ответственный исполнитель мероприятия Приложение № 8.1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия, мероприятия) Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей главный распорядитель бюджетных средств раздел, подраздел целевая статья расходов группа (подгруппа) вида расходов очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Подпрограмма 1 всего х х х х федеральный бюджет*(1) республиканский бюджет *(1) х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ... Основное мероприятие 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ... ────────────────────────────── *(1) Здесь и далее в таблице федеральный бюджет и республиканский бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Туруновского сельского поселения Батыревского района из федерального бюджета и из бюджета Чувашской Республики. Приложение № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники Подпрограмма 1 (Программа) всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники ... Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"; всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет Приложение № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района План реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, мероприятий ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия Ответственный исполнитель (структурное подразделение) Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Туруновского сельского поселения Батыревского района) Финансирование, тыс. рублей начала реализации окончания реализации 1 2 3 4 5 6 7 Подпрограмма 1 х х ВЦП 1 х Мероприятие 1.1 х Мероприятие 1.2 х ... х Основное мероприятие 1 х Мероприятие 1.1 х Мероприятие 1.2 х ... х ... х Итого Приложение № 11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Программно-целевые инструменты подпрограммы* Цели подпрограммы (если имеются) Задачи подпрограммы Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы Ожидаемые результаты реализации подпрограммы ────────────────────────────── * В случае отсутствия в составе подпрограммы ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района данная графа не заполняется. Приложение № 12 к Порядку разработки и реализации Муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) N пп Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы на текущий год (план) год, предшествующий отчетному* отчетный год план факт 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района 1. Показатель (индикатор) ... ... Подпрограмма муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (Программа) Показатель (индикатор) ... ... * Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. Приложение № 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ о степени выполнения ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, основных мероприятий и мероприятий республиканских целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограмм республиканских целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района) Приложение № 14 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей Главный распорядитель бюджетных средств Раздел, подраздел Целевая статья расходов Группа (подгруппа) вида расходов сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 кассовое исполнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего х х х х ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х Подпрограмма 1 всего х х х ответственный исполнитель подпрограммы х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х ВЦП 1.1 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ВЦП 1.2 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ... Основное мероприятие 1.1 ответственный исполнитель мероприятия Основное мероприятие 1.2 ответственный исполнитель мероприятия ... Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"2 ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района соисполнитель 1 соисполнитель 2 ────────────────────────────── 1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Батыревского сельского поселения Батыревского района, основных мероприятий подпрограмм. Приложение № 15 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Информация о финансировании реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования за _______ год Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Источники финансирования План, тыс. рублей* Фактические расходы, тыс. рублей** 1 2 3 4 5 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники Подпрограмма 1 (Программа) всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники ... ────────────────────────────── * В соответствии с муниципальной программой Туруновского сельского поселения Батыревского района. ** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. Приложение № 15.1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Информация о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования за _______ год Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (основного мероприятия, мероприятия) Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы за отчетный год, тыс. рублей главный распорядитель средств бюджета раздел, подраздел целевая статья расходов группа (подгруппа) вида расходов план* фактические расходы** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Подпрограмма 1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Основное мероприятие 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет ... ────────────────────────────── * В соответствии с муниципальной программой Туруновского сельского поселения Батыревского района. ** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района, внебюджетные источники. Приложение № 16 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОТЧЕТ о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей план факт сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года кассовое исполнение 1 2 3 4 5 6 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: Подпрограмма 1 ВЦП 1.1 ВЦП 1.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... Подпрограмма 2 ВЦП 2.1 ВЦП 2.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... ... Приложение № 17 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) В соответствии со статьей 12 РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (Освобождение от регистрации) не требуется: средств массовой информации, учреждаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, в соответствии Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 23.12.2015 г.№71 Об утверждении Административного регламента администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» В связи со вступлением в силу с 21 декабря 2015 года Закона Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 65 «О внесении изменения в статью 8 закона Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", в соответствии с которым решение вопросов в области градостроительной деятельности отнесено к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, руководствуясь Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Туруновского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1.Утвердить Административный регламент администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство». 2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики К.Ф.Михеев Утвержден: постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 23.12.2015 г. №71 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» I. Общие положения 1.1. Предмет регулирования административного регламента Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга). 1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица (далее - заявители). С заявлением и документами для получения муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в Приложении №1 к Административному регламенту. 1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, организаций, размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к Административному регламенту), в республиканской государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики. Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской республики ,МФЦ. График работы специалистов администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района: понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. Часы приема посетителей специалистами Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики: понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Режим работы МФЦ: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. 1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – инф ормация о процедуре) заинтересованные лица имеют право обращаться: - в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо к специалисту МФЦ (далее - специалист МФЦ); - в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо в МФЦ; - через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), Портал www.gosuslugi.cap.ru. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района либо к специалисту МФЦ. В случае если заявление с документами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал (далее - Заявление). Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: - достоверность и полнота информирования о процедуре; - четкость в изложении информации о процедуре; - удобство и доступность получения информации о процедуре; - оперативность предоставления информации о процедуре; - корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 1.3.4. Публичное устное информирование Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 1.3.5. Публичное письменное информирование Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, МФЦ, Портале, использования информационных стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «интернет» содержится следующая обязательная информация: - полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; - почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (Приложение №5 к Административному регламенту); - перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; - образец заявления на получение разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство (Приложение №2 к Административному регламенту); - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. На Портале размещается следующая обязательная информация: сведения о получателях муниципальной услуги; перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения; описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; сроки предоставления муниципальной услуги; основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её предоставлении; сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (график работы, контактные телефоны); Административный регламент в электронном виде; сведения о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе шаблон заявления для заполнения. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. 1.3.6. Обязанности специалистов администрации Туруновского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист администрации Туруновского сельского поселения, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование, где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес администрации Туруновского сельского поселения (при необходимости – способ проезда к нему), график работы. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерываться на звонки других телефонных аппаратов. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда, и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо согласовать другое время для устного информирования. При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию Туруновского сельского поселения осуществляется путем почтовых отправлений либо предоставляется лично в администрацию Туруновского сельского поселения (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) (Приложение №1 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения рассматривает обращение заинтересованного лица лично, либо направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы, и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом Туруновского сельского поселения. 1.3.7. Обязанности специалистов МФЦ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), график работы МФЦ. Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут. Специалист отдела МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в МФЦ осуществляется посредством почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. Директор МФЦ либо заместитель директора МФЦ направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту по обслуживанию граждан. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ подписывается директором МФЦ либо заместителем директора МФЦ. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 2.1. Наименование муниципальной услуги Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство» 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. 2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: - Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; - Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике; - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; - комитетом по управлению имуществом; - Отделом Государственного пожарного надзора муниципального образования управления Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чувашской Республике; - ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии; - МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; - МБУ «Управление территориального планирования» -МКУ «Земельное управление» муниципального образования - МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда»; - МФЦ; - ООО «Коммунальные технологии»; - ООО «Коммунальные технологии»; - ОАО «Водоканал»; - ОАО «Чувашсетьгаз»; - Филиалом в Чувашской Республике ОАО «ВолгаТелеком»; - Филиалом ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Чувашэнерго»; 2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, , а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: - выдача заинтересованному лицу (далее - заявителю) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство; - отказ в выдаче заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения: - проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; - проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; - выдает разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство или отказывают в выдаче с указанием причин отказа. 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. №237)*; - Конституцией Чувашской Республики, принятой 30 ноября 2000 года (газета «Республика» от 9 декабря 2000 г. N 52 (225), газета «Хыпар» (на чувашском языке) от 9 декабря 2000 г. N 224 (23144)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие радостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» («Российской газете» от 30 октября 2001 г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4147)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 октября 2001 г. №211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4148)*; - Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 27 ст. 2881, «Парламентская газета» от 13 июля 2006 г. N 114, «Российская газета» от 7 июля 2006 г. N 146)*; - Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября 2003 г. № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822)*; - Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70-71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060)*; - Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168)*; - Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» («Российская газета» от 6 декабря 2007 г. N 273, «Парламентская газета» от 11 декабря 2007 г. N 174-176, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6076)*; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г.№17/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; - Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»*; - Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» («Российская газета» от 14 октября 2009 г. № 194, Собрание законодательства Российской Федерации от 12 октября 2009 г. № 41 ст. 4782)*; - Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011 г. № 166 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов ис¬полнения государственных функций и предоставления государственных услуг» (текст постановления опубликован на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (www.cap.ru) 6 мая 2011 г)*; - Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 ноября 2005 г. N 40 «Об Уставе муниципального образования муниципального образования - столицы Чувашской Республики» (газета «Чебоксарские новости» от 31 декабря 2005 г. N 255-260 (3588)*; - Постановлением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 03.11.2006 № 185 «Об утверждении инструкции по организации работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования» (Портал органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» (www.cap.ru)*; - Распоряжением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 15.04.2003 N 890-р «Об утверждении нормативных актов по делопроизводству в администрации муниципального образования» (Положение о порядке подготовки и издания правовых актов главы администрации муниципального образования)*. -Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (текст опубликован в информационном бюллетене «Туруновский Вестник » от 19 мая 2011г. №6). 2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями (или уполномоченные ими лицами) заявления о выдаче Разрешения (далее – Заявление) в администрацию Туруновского сельского поселения, или МФЦ. Заявление составляется в 2-х экземплярах и подписывается заявителями, может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатных устройств. Днем приема Заявления считается дата регистрации факта приема Заявления в администрации Туруновского сельского поселения. Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Портале. К заявлению прилагаются следующие документы: 1. Материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); г) схемы, отображающие архитектурные решения (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); е) проект организации строительства объекта капитального строительства (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); з)перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры , отдыха, спорта и иным объектам социально- культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии , что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса (вступает в силу с 1 января 2016 г.) 2. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта (документ предоставляется заявителем лично); 3. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации (документ предоставляется заявителем лично). Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок) (документы предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия); 2) градостроительный план земельного участка (документ предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия); 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг). Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов. При представлении копий необходимо прикладывать также и оригиналы документов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом, либо специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в администрацию Туруновского сельского поселения сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации: - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, - перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации), - перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок). 2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории. 3. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. 4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ) Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок (кадастровый паспорт, договор аренды земельного участка либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок) 2) градостроительный план земельного участка. Документы могут быть представлены лично, либо почтовым отправлением в адрес администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района . 2.6.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, Администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений; наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах; представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя. 2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений; несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства; наличие судебных актов, решений правоохранительных органов. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения. 2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов Время ожидания заявителей в очереди администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района и в МФЦ: для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; для подачи документов не должно превышать 15 минут; для получения документов не должно превышать 15 минут. 2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется: в журнале регистрации заявлений администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района присвоения входящего номера и даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты поступления; в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления (МФЦ). 2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги Вход в здание администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района оформлен вывеской с указанием основных реквизитов администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района на русском и чувашском языках, на местонахождение администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района и графиком работы специалистов. На прилегающей территории администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района находится парковка для автомобилей. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет». Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района имеет настольные таблички с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с питьевой водой. Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): сектор информирования; сектор ожидания; сектор приема заявителей. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляемых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график работы, приёма граждан и информация о способах оформления документов. Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности, меньший срок ожидания в очереди при подаче документов, получении консультации и результатов предоставления муниципальной услуги; при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе используя Портал. III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок–схеме (Приложение 5 к Административному регламенту). Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: первичный прием документов; формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; рассмотрение принятых документов; письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; подготовка и выдача разрешения; исправление технических ошибок и внесение изменений в разрешение; основания для прекращения действия разрешения; предоставление ответа на письменное обращение заявителя; рассмотрение устного обращения и предоставление ответа заявителю. 3.1.1. Первичный прием документов 1) в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Основанием для получения муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района заявителем лично, либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для получения Разрешения, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. В ходе приема специалист производит проверку представленных документов: наличие необходимых документов, проверяет правильность заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, не подлежат приему. Если при наличии оснований для отказа в пунктах 2.7., 2.8. настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме документов, специалист осуществляет прием документов. Специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, ответственный за прием Заявлений, фиксирует факт получения от заявителей документов путем записи в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений. При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета входящей корреспонденции. При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае если Заявление и документы поступили после 16.00 ч., срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов. Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в течение рабочего дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. 2) в МФЦ: Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, абз. 5 подпункта 3.1.1. Административного регламента. При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии представленных документов требованиям пункта 2.6. Административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае принятия документов специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в МКУ «Земельное управление» муниципального образования, 3 - ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. В расписке указываются следующие пункты: согласие на обработку персональных данных; данные о заявителе; расписка – уведомление о принятии документов; порядковый номер заявления; дата поступления документов; подпись специалиста; перечень принятых документов; сроки предоставления услуги; расписка о выдаче результата. После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. Глава администрации Туруновского сельского поселения в течение рабочего дня определяет специалиста администрации ответственным исполнителем по данным документам. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Заявления с приложениями документов в журнале регистрации входящих документов. 3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; - сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 3.1.3. Рассмотрение принятых документов Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению. Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче Разрешения с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 2.6. настоящего Административного регламента: - проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; - проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; - выдает разрешения на строительство или отказывают в выдаче с указанием причин отказа. Результатом является рассмотрение заявления и приложенных документов. 3.1.4. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Основанием является отсутствие полного перечня документов, прилагаемых к Заявлению в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, либо в случае несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, специалист готовит в течение пяти рабочих дней письменное уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Приложение 3 к Административному регламенту) за подписью главы администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Уведомление вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя с указанием причин отказа и возможностей их устранения с внесением соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о выдаче Разрешений и учета выданных уведомлений об отказе. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ специалист в течение рабочего дня со дня установления факта неустранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. Уведомление об отказе, с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям либо их предстателям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. Результатом является выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 3.1.5 Подготовка и выдача разрешения на строительство Основанием является соответствие представленных документов требованиям градостроительного плана, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, специалистом администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района готовится Разрешение и направляется на согласование главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 № 698 (Приложение 4 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района подписывает в течение рабочего дня оформленное Разрешение в двух экземплярах с приложением документов, один из которых выдается заявителю (его уполномоченному представителю), второй хранится в архиве администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Копии указанных документов остаются в администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Факт выдачи Разрешения фиксируется специалистом в журналах учета выданных разрешений на производство работ по объектам жилищно-гражданского назначения, реконструкцию помещений, связанных с изменением несущих строительных конструкций, а также выданных разрешений на индивидуальное строительство. Специалист не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения о выдаче Разрешения, которое является основанием для проведения строительных работ на объекте, выдает Разрешение заявителю лично. При личном обращении для получения Разрешения заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и расписывается на втором экземпляре разрешения о получении документа. Оформленное разрешение также может получить представитель заявителя при наличии надлежаще оформленной доверенности. Срок действия разрешения на строительство устанавливается в соответствии с проектом организации строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается сроком на 10 лет. Продление, временное приостановление и прекращение действия разрешения на строительство, выданного лицу, осуществляющему строительство на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 60 календарных дней до истечения срока действия такого Разрешения (Приложение 4 к Административному регламенту). К заявлению о продлении срока действия разрешения на строительство прилагается проект организации строительства. В продлении срока действия Разрешения может быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объектов капитального строительства, не начаты до истечения срока подачи такого заявления. Срок действия Разрешения при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных в п.3.1.6. Действие Разрешения прекращается по истечении обозначенного в нем срока окончания строительства, реконструкции. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в течение восьми дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов готовит разрешение. Специалист МФЦ в день поступления от администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района конечного результата услуги фиксирует в СЭД информацию о смене статуса документа на «готово к выдаче». Экземпляр разрешения выдается заявителям либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, в МФЦ при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «завершено». Застройщик до начала строительных работ на объекте: - оформляет ордер на земляные работы в администрации Туруновского сельского поселения; - извещает о начале строительных работ не позднее семи рабочих дней до начала строительства отдел государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.17, тел. 62-20-47). Результатом является выдача разрешения на строительство. 3.1.5.1 Уведомление об изменении условий, в соответствии с которыми выдано разрешение на строительство. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка. Случаи образования земельных участков: 1) образование земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство. 2) образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков. 3) если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. Лица, указанные в абз. 1, 3, 4, 6 данного пункта, обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка администрации Туруновского сельского поселения, с указанием реквизитов: 1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в абз. 1; 2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных абз. 3 и абз. 4 настоящего пункта, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном абз. 4 настоящего пункта; 4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном абз. 6 настоящего пункта. Лица, указанные в абз. 1, 3, 4, 6 данного пункта, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в администрацию Туруновского сельского поселения, копии документов, предусмотренных абз. 8-11 настоящего пункта. В случае, если документы, предусмотренные абз. 8-11 настоящего пункта, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, специалисты обязаны запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района, обязано представить лицо, указанное в абз. 1 настоящего пункта. 3.1.6. Исправление технических ошибок и внесение изменений в разрешение Основанием является допущение технических ошибок в разрешении. Исправление технических ошибок, допущенных при подготовке разрешения, осуществляется в случае, если нет оснований полагать, что такое исправление может причинить ущерб либо нарушить законные права заявителя (застройщика). В случае обнаружения технической ошибки в Разрешении заявитель (застройщик) письменно обращается в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района либо в МФЦ с просьбой об устранении технических ошибок на своем экземпляре разрешения. Срок устранения технических ошибок в разрешении на строительство составляет 10 дней. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абз.7 п.3.1.4.1, специалисты принимают решение о внесении изменений в разрешение на строительство. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно абз. 8-11 п. 3.1.4.1, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в абз. 14 п. 3.1.4.1 ; 2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном абз.4 п.3.1.4.1 настоящей статьи. Результатом является устранение допущенных ошибок в разрешении на строительство. 3.1.7. Основания для прекращения разрешения 1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения в случае: 1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 2. Администрация Туруновского сельского поселения принимается решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в части 1 данного пункта, при получении одного из следующих документов: 1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 3.1.8. Предоставление ответа на письменное обращение заявителя Основанием для начала административной процедуры является письменное обращение заявителя. Ответ на письменное обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в канцелярии и регистрируется в течение рабочего дня. Результат рассмотренного обращения направляется заявителю путём почтового отправления или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении или способа обращения заявителя). В случае если обращение поступило из МФЦ специалист организует доставку в МФЦ подписанного письма (1 экз., оригинал) заявителю, в течение рабочего дня со дня подписания. Специалист МФЦ в день поступления конечного результата рассмотренного обращения фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «готово к выдаче». Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Результатом является выдача ответ на письменное обращение заявителя. 3.1.9. Рассмотрение устного обращения и предоставление ответа заявителю Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное обращение к специалистам. Предоставление муниципальной услуги по устному обращению заявителей осуществляется согласно графику (Приложение №1 к Административному регламенту). На устное обращение, как правило, дается ответ в устной форме. В случае если специалист (должностное лицо) не может предоставить информацию по обращению заявителя самостоятельно или подготовка информации требует продолжительного времени, специалист (должностное лицо) предлагает заявителю обратиться с письменным обращением, либо назначает другое удобное для заявителя время, но не позднее одного календарного месяца со дня первого устного обращения. Специалист (должностное лицо) определяет, относятся ли вопросы, поставленные в устном обращении, к вопросам, по которым предоставляется муниципальная услуга, уточняет в какой форме заявителю необходимо получить ответ, определяет уровень сложности вопросов, содержащихся в обращении. В случае, если устное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, либо в устном обращении обжалуется судебное решение, специалист (должностное лицо) разъясняет порядок обращения заявителя в уполномоченные органы для получения ответов на поставленные вопросы. Результатом является предоставление информации в устной форме. 3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Портале, официальном сайте уполномоченного Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в сети «Интернет». Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в сети «Интернет». Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала, с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики документов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей). Порядок проведения проверок осуществляется путём проведения главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает меры для привлечения лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Специалист Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики несет ответственность за: - полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; - соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность внесения записи в журнал учёта входящих документов; - соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; - полноту представленных заявителями документов; - соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; - порядок выдачи документов. Ответственность специалиста Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики закрепляется его должностной инструкцией. Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на официальном сайте Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом. V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При обращении заинтересованного лица устно главе Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В письменном обращении (Приложения 6 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 2) отказывает в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия). Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. Приложение №1 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги Почтовый адрес, справочные телефоны, факс, режим работы администрации Туруновского сельского поселения Почтовый адрес: Администрации Туруновского сельского поселения: Чувашская Республика, Батыревский район д.Малое Батырево, ул. Крепкова , д. 1 . Режим работы Администрации Туруновского сельского поселения с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. ,в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Прием граждан в Администрации Туруновского сельского поселения, кроме выходных и праздничных дней. понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Телефон/факс для приема заявлений граждан: 8 (835 32) 6-11-06. Справочный телефон специалиста, администрации Туруновского сельского поселения: 8 (83532) 6-11-06 Адрес электронной почты администрации Туруновского сельского поселения: sao-turun@batyr.cap.ru Ф.И.О. Должность Служебный телефон Электронный адрес Михеев Константин Федорович Глава администрации 6-27-44 sao-turun@batyr.cap.ru Александрова Надежда Семеновна Заместитель главы Туруновского сельского поселения 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Тихонова Надежда Николаевна специалист 1 разряда 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Сведения о месте нахождения и графике работы Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (АУ МФЦ Батыревского района) МФЦ находится по адресу: с.Батырево, пр.Ленина, д.5,каб.10 (в здании администрации Батыревского района). Режим работы: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. Телефон: 8(83532) 6-13-60 E-Mail: mfc@batyr.cap.ru Приложение № 2 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» _____________________________________________________________________________ (В исполнительный орган местного самоуправления _____________________________________________________________________________ или исполнительный орган муниципального района или городского округа и т.д.) ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (Наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи свидетельства о его государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, код ОКПО; телефон/факс; фамилия, имя, отчество гражданина-застройщика, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс) разрешение на строительство ____________________________________________________ _____________________________________________________________________ (Наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид и функциональное назначение, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства объекта, если разрешение выдается на этап строительства) по адресу: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (почтовый (строительный) адрес объекта) При этом прилагаю: 1.Правоустанавливающий документ на земельный участок ___________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование документа, его номер и дата, кадастровый номер земельного участка) 2.Градостроительный план земельного участка_____________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование органа исполнительной власти, утвердившего план, номер и дата утверждения) 3.Проектая документация_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование организации, утвердившей проектную документацию, номер и дата утверждения) 4.Заключение государственной экспертизы проектной документации_________________ ____________________________________________________________________________ (наименование экспертного органа, выдавшего заключение, дата и номер положительного заключения) 5.Иные документы_____________________________________________________________ 6.Приложение: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 2) градостроительный план земельного участка; 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации; 5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта. Наименование застройщика_____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц) _________________________ (подпись с расшифровкой) Приложение № 3 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство «____» _______________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) уведомляет ________________________________________________________________________________ (полное наименование организации, ____________________________________________________________________________________________ ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес ____________________________________________________________________________________________ (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) об отказе в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство Причина отказа: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) _______________________________ _______________ _________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Уведомление получил: ______________________________________ _______________ «___» _____________ 20__ г. (Ф.И.О. руководителя организации, полное (подпись) (дата получения) наименование организации (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя) Исполнитель: Ф.И.О. _______________ Телефон: _____________ Приложение № 4 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Кому (наименование застройщика (фамилия, имя, отчество — для граждан, полное наименование организации — для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) РАЗРЕШЕНИЕ на строительство Дата № (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает: 1. Строительство объекта капитального строительства Реконструкцию объекта капитального строительства Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы 3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка 3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м): Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб. м): Количество этажей (шт.): Высота (м): Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.): Площадь застройки (кв. м): Иные показатели: 5. Адрес (местоположение) объекта: 6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: Категория (класс): Протяженность: Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения): Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность: Иные показатели: Срок действия настоящего разрешения — до « » 20 г. в соответствии с (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. М. П. Действие настоящего разрешения продлено до « » 20 г. (должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. М. П. Приложение 5 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Блок-схема процедуры по оказанию муниципальной услуги Прием и рассмотрение документов в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего регламента в течение 5 дней Администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района Документы комплектны, оформлены без замечаний Есть замечания по оформлению документов Специалист администрации Туруновского сельского поселения проводит повторную проверку представленных документов и готовит разрешение в течение 2 дней: Проект разрешения Уведомление администрации Туруновского сельского поселения об отказе в выполнении услуги в течение 5 дней Принятое решение выдается Заявителю специалистом, либо направляется почтой с уведомлением о вручении Документы не комплектны, не соответствуют градостроительному плану земельного участка Глава администрации сельского поселения принимает решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство в течение 1 дня Обращение заинтересованных лиц Приложение 6 к Административному регламенту администрации сельского поселения «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство» Главе администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района __________________________________________ Заявителя: _______________________________ (Ф.И.О.) проживающего(ей) по адресу __________________________________________ тел. _____________________________________ Обращение Я, ________________ обратился (-ась) в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района с заявлением о получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство "____" ______________ 200___ года мною был получен отказ о получении разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. Прошу повторно рассмотреть мое заявление, представленное "____" __________ 200___ года и выдать разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт и индивидуальное строительство. _____________________ ___________________________________ (подпись) (Ф.И.О. (полностью) Дата: "____" _______________ 200___ г. Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 23.12.2015 г.№72 Об утверждении Административного регламента администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» В связи со вступлением в силу с 21 декабря 2015 года Закона Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 65 «О внесении изменения в статью 8 закона Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", в соответствии с которым решение вопросов в области градостроительной деятельности отнесено к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений, руководствуясь Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Туруновского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1.Утвердить Административный регламент администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги « Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению. 2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения К.Ф.Михеев Утвержден: постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 23.12.2015 г. №72 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» I. Общие положения 1.1. Предмет регулирования административного регламента Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга). 1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица (далее - заявители). С заявлением и документами для предоставления муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представлены в Приложении 1 к Административному регламенту. 1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, организаций, размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к Административному регламенту), в региональной информационной системе Чувашской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ) . Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Туруновского сельского поселения, МФЦ. График работы специалистов Туруновского сельского поселения: понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. Часы приема посетителей специалистами Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики: понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. График работы специалистов МФЦ: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. 1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – информация о процедуре) заинтересованные лица имеют право обращаться: в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения либо к специалисту МФЦ (далее - специалист МФЦ); в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы администрации Туруновского сельского поселения, либо в МФЦ; через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Туруновского сельского поселения (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Туруновского сельского поселения либо к специалисту МФЦ. В случае если заявление с документами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал (далее - Заявление). Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: достоверность и полнота информирования о процедуре; четкость в изложении информации о процедуре; удобство и доступность получения информации о процедуре; оперативность предоставления информации о процедуре; корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 1.3.4. Публичное устное информирование Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 1.3.5. Публичное письменное информирование Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в сети «Интернет», управления архитектуры и градостроительства, МФЦ, Портале, использования информационных стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «Интернет» содержится следующая обязательная информация: - полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; - почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (Приложение 6 к Административному регламенту); - перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для предоставления муниципальной услуги; - образец заявления на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение 2 к Административному регламенту); - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются. На Портале размещается следующая обязательная информация: - реестровый номер услуги; - наименование услуги; - функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга; - наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; - категории заявителей, которым предоставляется услуга; - необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для предоставления услуги, способы получения документов заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; - сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе; - результат предоставления услуги; - сроки предоставления услуги; - основания для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении; - информация о месте предоставления услуги; - сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги; - контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставления услуги); - адрес официального сайта органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги; - формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в орган местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги (в электронной форме). 1.3.6. Обязанности специалистов администрации Туруновского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование где он работает, сообщить заинтересованному лицу адрес администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района (при необходимости – способ проезда к нему), график работы. Во время разговора специалист должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерываться на звонки других телефонных аппаратов. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда, и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист осуществляет не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для устного информирования. При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района осуществляется путем почтовых отправлений либо предоставляется лично в администрацию Туруновского сельского поселения Батыревского района (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) (Приложение 1 к Административному регламенту). Глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района направляет обращение заинтересованного лица к специалисту администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. специалист рассматривает обращение заинтересованного лица лично . Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом Туруновского сельского поселения Батыревского района. 1.3.7. Обязанности специалистов МФЦ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), график работы МФЦ. Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в МФЦ осуществляется посредством почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. Директор МФЦ либо заместитель директора МФЦ направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специалисту отдела по обслуживанию граждан. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ подписывается директором МФЦ либо заместителем директора МФЦ. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 2.1. Наименование муниципальной услуги Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района 2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: - Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; - Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в городе Чебоксары; - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; -Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом; - Отделом Государственного пожарного надзора муниципального образования управления Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чувашской Республике; - ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии; - МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; - МБУ «Управление территориального планирования» -МКУ «Земельное управление» муниципального образования - МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда»; - АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципального образования (далее - МФЦ); - ООО «Коммунальные технологии»; - ООО «Коммунальные технологии»; - ОАО «Водоканал»; - ОАО «Чувашсетьгаз»; - Филиалом в Чувашской Республике ОАО «ВолгаТелеком»; - Филиалом ОАО «МРСК ВОЛГИ» - «Чувашэнерго». 2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, Администрацию Туруновского сельского поселения Чувашской Республики, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: - выдача заинтересованному лицу (далее - заявителю) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; -отказ в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги Специалист, уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 10 дней со дня предоставления заявления о выдаче Разрешения: - проводит проверку наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению; - проводит осмотр объекта капитального строительства; - выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 г. №237)*; - Конституцией Чувашской Республики, принятой 30 ноября 2000 года (газета «Республика» от 9 декабря 2000 г. N 52 (225), газета «Хыпар» (на чувашском языке) от 9 декабря 2000 г. N 224 (23144)*; - «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290)*; - «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Российской газете» от 30 октября 2001 г. №211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4147)*; - Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 октября 2001 г. №211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001 г. №204-205, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. №44 ст. 4148)*; - Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июля 2006 г. N 27 ст. 2881, «Парламентская газета» от 13 июля 2006 г. N 114, «Российская газета» от 7 июля 2006 г. N 146)*; - Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от 8 октября 2003 г. № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822)*; - Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70-71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060)*; - Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168)*; - Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» («Российская газета» от 6 декабря 2007 г. N 273, «Парламентская газета» от 11 декабря 2007 г. N 174-176, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6076)*; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г.№17/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; - Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» («Российская газета» от 14 октября 2009 г. № 194, Собрание законодательства Российской Федерации от 12 октября 2009 г. № 41 ст. 4782)*; - Приказом Министерства регионального развития РФ от 19 октября 2006 г. N 121 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 27 ноября 2006 г. N 48)*; - Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 ноября 2005 г. N 40 «Об Уставе муниципального образования муниципального образования - столицы Чувашской Республики» (газета «Чебоксарские новости» от 31 декабря 2005 г. N 255-260 (3588)*; - Постановлением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 03.11.2006 № 185 «Об утверждении инструкции по организации работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования» (Портал органов власти Чувашской Республики в сети Интернет (www.cap.ru)*; - Распоряжением администрации муниципального образования Чувашской Республики от 15.04.2003 N 890-р «Об утверждении нормативных актов по делопроизводству в администрации муниципального образования» (Положение о порядке подготовки и издания правовых актов главы администрации муниципального образования)*. - Уставом Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (текст опубликован в информационном бюллетене «Туруновский Вестник » от 19 мая 2011г. №6). 2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Заявление) в МФЦ, либо Администрацию Туруновского сельского поселения Чувашской Республики (Приложение № 2 к Административному регламенту). К заявлению прилагаются следующие документы: 1. Акт приемки объекта капитального строительства, (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) (Приложение №7 к Административному регламенту) (документ предоставляется заявителем лично); 2. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (акт о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) (Приложение №9) (документ, является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг). 3. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (акт о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (Приложение №8), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, объектов индивидуального жилищного строительства (документ предоставляется заявителем лично); 4. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (документ является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); 5. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (документ является результатом предоставления необходимых и обязательных услуг); 10. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (документ предоставляется заявителем лично). Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо их копии с приложением оригиналов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после заверения их специалистом, осуществляющим прием документов, оригиналы возвращаются заявителям. 2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды на земельный участок с кадастровым планом земельного участка, либо свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок); 2. Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 3. Разрешение на строительство (Приложение №5 к Административному регламенту); 4. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ - в 6 экземплярах в соответствии с количеством экземпляров акта приемки объекта капитального строительства (подпункт 4 пункта 2.1.3 Административного регламента); Документы могут быть представлены лично в администрацию Туруновского сельского поселения, либо почтовым отправлением в адрес администрации Туруновского сельского поселения. 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства. 2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; - несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений; наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах; представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на осуществление действий от имени заявителя; изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения. 2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов Время ожидания заявителей в очереди в администрации Туруновского сельского поселения и в МФЦ: для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; для подачи документов не должно превышать 15 минут; для получения документов не должно превышать 15 минут. 2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в системе электронного документооборота (далее - СЭД) в течение 1 дня с даты поступления. 2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги Вход в здание администрации Туруновского сельского поселения оформлен вывеской с указанием основных реквизитов администрации Туруновского сельского поселения на русском и чувашском языках, на местонахождение администрации Туруновского сельского поселения указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Туруновского сельского поселения и графиком работы специалистов. На прилегающей территории администрации Туруновского сельского поселения находится парковка для автомобилей. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет». Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Туруновского сельского поселения, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. Специалист администрации Туруновского сельского поселения имеет настольные таблички с указанием должности, фамилии, имени, отчества. Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях установлены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер с питьевой водой. Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов. На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): сектор информирования; сектор ожидания; сектор приема заявителей. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предоставляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляемых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график работы приёма граждан и информация о способах оформления документов. Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности; при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе используя Портал. III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок–схеме (Приложение №6 к Административному регламенту). Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: прием документов; формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; рассмотрение принятых документов; осмотр объекта капитального строительства; письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 3.1.1. Прием документов 1) в администрации Туруновского сельского поселения Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предъявляет документ, удостоверяющий личность. Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. В ходе приема специалист проверяет правильность заполнения Заявления, полноту содержащихся в них сведений. Также проверяет на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, в соответствии с пунктом 2.7. не подлежат приему. Факт предоставления заявления и документов фиксируется путем регистрации в системе электронного документооборота в течение 1 дня с момента подачи. При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета. При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Глава администрации Туруновского сельского поселения в течение 1 дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. в МФЦ: Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, абз. 5 подпункта 3.1.1. Административного регламента. Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, в соответствии с пунктом 2.7. не подлежат приему. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в МКУ «Земельное управление» муниципального образования, 3 - ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. В расписке указываются следующие пункты: согласие на обработку персональных данных; данные о заявителе; расписка – уведомление о принятии документов; порядковый номер заявления; дата поступления документов; подпись специалиста; перечень принятых документов; сроки предоставления услуги; расписка о выдаче результата. После регистрации заявления специалист МФЦ в течение 1 дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в администрацию Туруновского сельского поселения при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». Днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться следующий день, за днем принятия заявления с приложенными документами. Глава Туруновского сельского поселения в течение 1 дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Заявления с приложениями документов в журнале регистрации входящих документов. 3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; ) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления - сведения, необходимые для представления документа и (или и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 3.1.3. Рассмотрение принятых документов Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами к рассмотрению Специалист , уполномоченный на выдачу Разрешений, в течение 4 дней с момента передачи документов на рассмотрение обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются специалистом отдела в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. Межведомственный запрос администрации Туруновского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: - наименование органа, направляющего межведомственный запрос; - наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; - наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; - указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; - сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; - контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; - дата направления межведомственного запроса; - фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Результатом осуществления административного действия является получение межведомственного запроса. 3.1.4. Осмотр объекта капитального строительства Основанием для получения муниципальной услуги является принятое Заявление с прилагаемыми к нему документами. После проверки представленных застройщиком документов на наличие согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента и правильности оформления специалист уведомляет застройщика, связавшись с ним по номеру телефона, указанному в заявлении о необходимости осуществления осмотра объекта и в течение 1 дня с выездом на место производит осмотра объекта капитального строительства. Осмотр объекта капитального строительства осуществляется в присутствии застройщика либо его представителя в срок, не превышающий 1 дня со дня установления соответствия документов на наличие согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента и правильности оформления. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта в проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Специалисту в ходе осмотра объекта капитального строительства предоставляется экспликация объекта капитального строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. Результатом административного действия является выдача экспликации объекта капитального строительства 3.1.5. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги Основанием является выявление оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента в ходе проверки наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, осмотре объекта капитального строительства специалист в течение 1 дня готовит письменное уведомление об отказе в выдаче Разрешения (Приложение 3 к Административному регламенту), согласовывает с главой администрации Туруновского сельского поселения Подготовленное уведомление об отказе в выдаче Разрешения в течение 1 дня подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения . Уведомление вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя с указанием причин отказа и возможностей их устранения с внесением соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о выдаче Разрешений и учета выданных уведомлений об отказе. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ специалист в течение 1 дня со дня установления факта выявления замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. Уведомление об отказе, с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Результатом является выдача Заявителю 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 3.1.6. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Основанием является выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации, специалистом в течение 1 дня готовится Разрешение и направляется на согласование с главой администрации Туруновского сельского поселения. Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 № 698 (Приложение 4 к Административному регламенту), регистрируется в журнале учета разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. глава администрации Туруновского сельского поселения в течение 1 дня со дня представления специалистом Разрешения с приложением документов подписывает указанное разрешение. В течение 1 дня следующего за днем подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указанное разрешение выдается заявителю (его уполномоченному представителю), оставшийся экземпляр хранится в архиве администрации Туруновского сельского поселения. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. В случае обнаружения технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, либо в акте приемки законченного строительством объекта после их выдачи, застройщик письменно обращается в администрацию Туруновского сельского поселения либо в МФЦ с просьбой о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, акт приемки с указанием старой и новой редакции пунктов, в которых обнаружены технические ошибки. Специалист в течение 10 дней рассматривает обращение, составляет письмо о возможности или невозможности устранении технической ошибки, подписывает глава администрации Туруновского сельского поселения и выдает застройщику. В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, разрешение в течение 1 дня, следующего за днем подписания разрешения, выдается специалисту МФЦ, ответственному за доставку документов. Специалист МФЦ в день поступления от администрации Туруновского сельского поселения конечного результата услуги фиксирует в СЭД информацию о смене статуса документа на «готово к выдаче». Экземпляр разрешения выдается заявителям либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, в МФЦ при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «завершено». Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанное разрешение выдается заявителю (его уполномоченному представителю). 3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Портале, официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики в сети «Интернет». Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики, посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Администрации Туруновского сельского поселения Чувашской Республики в сети «Интернет». Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала, с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики. Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики документов в рамках предоставления муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей). Порядок проведения проверок осуществляется путём проведения главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики проверок соблюдения и исполнения специалистом Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики принимает меры для привлечения лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Специалист Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики несет ответственность за: - полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей; - соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность внесения записи в журнал учёта входящих документов; - соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; - полноту представленных заявителями документов; - соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; - порядок выдачи документов. Ответственность специалиста Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики закрепляется его должностной инструкцией. Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на официальном сайте Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом. V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя. При обращении заинтересованного лица устно к главе Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по установленного срока таких исправлений. В письменном обращении (Приложение №10 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; существу поставленных в обращении вопросов. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направившего обращение, направляется сообщение. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 2) отказывает в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 5.2. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия). Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. Приложение № 1 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Сведения о местах нахождения и режиме работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги Почтовый адрес, справочные телефоны, факс, режим работы администрации Туруновского сельского поселения Почтовый адрес: Администрации Туруновского сельского поселения: Чувашская Республика, Батыревский район д.Малое Батырево, ул. Крепкова , д. 1 . Режим работы Администрации Туруновского сельского поселения с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. ,в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Прием граждан в Администрации Туруновского сельского поселения, кроме выходных и праздничных дней. понедельник - 8.00 ч. - 12.00 ч. вторник - 8.00 ч. - 17.00 ч. четверг - 8.00 ч. - 17.00 ч. перерыв на обед - 12.00 ч. - 13.00 ч. Телефон/факс для приема заявлений граждан: 8 (835 32) 6-11-06. Справочный телефон специалиста, администрации Туруновского сельского поселения: 8 (83532) 6-11-06 Адрес электронной почты администрации Туруновского сельского поселения: sao-turun@batyr.cap.ru Ф.И.О. Должность Служебный телефон Электронный адрес Михеев Константин Федорович Глава администрации 6-27-44 sao-turun@batyr.cap.ru Александрова Надежда Семеновна Заместитель главы Туруновского сельского поселения 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Тихонова Надежда Николаевна специалист 1 разряда 6-11-06 sao-turun@batyr.cap.ru Сведения о месте нахождения и графике работы Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Батыревского района Чувашской Республики (АУ МФЦ Батыревского района) МФЦ находится по адресу: с.Батырево, пр.Ленина, д.5,каб.10 (в здании администрации Батыревского района). Режим работы: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник-пятница с 8.00 до 18.00, без обеда, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье выходной. Телефон: 8(83532) 6-13-60 E-Mail: mfc@batyr.cap.ru Приложение № 2 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» __ (наименование органа местного самоуправления муниципального образования) Заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заказчик (застройщик, инвестор) ___ (наименование юридического лица, объединения юридических лиц без права образования юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) Прошу выдать разрешение на ввод объекта (наименование объекта недвижимости) на земельном участке по адресу _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (город, улица, номер дома) и кадастровый номер участка) При этом сообщаю: право на пользование землей закреплено: __________ (наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком, № от ________ г. Проектная документация на строительство объекта разработана: (наименование проектно-изыскательской, проектной организации) _______________________________________________________________________________________ имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) от “ ” г. № , и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства; положительное заключение экспертизы проектной документации № ______ от ___ г. (наименование органа, выдавшего заключение) заключение органа государственного строительного надзора № ______ от __ г. (наименование органа, выдавшего заключение) документ об утверждении проектной документации ________________________________________________________ № _______ от ___ г. (наименование органа, утвердившего проект) Сведения об объекте капитального строительства: Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта Строительный объем - всего куб.м. в том числе надземной части куб.м. Общая площадь кв.м. Площадь встроенно -пристроенных помещений кв.м. Количество зданий Штук II. Нежилые объекты Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.) Количество мест _________ Количество посещений ________________ Вместимость ________________ (иные показатели) Объекты производственного назначения Мощность __________ Производительность ________________ Протяженность __________ ____________________________________________________________________________________ (иные показатели) Материалы фундамента __________ Материалы стен __________ Материалы перекрытий __________ Материалы кровли __________ III. Объекты жилищного строительства Общая площадь жилых помещений кв. м. ___________________________________________________ (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) Количество этажей (штук) __________________ Количество секций (секций) _________________ Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически Количество квартир - всего штук/кв.м. В том числе: 1-комнатные штук/кв.м. 2-комнатные штук/кв.м. 3-комнатные штук/кв.м. 4-комнатные штук/кв.м. Более чем 4-комнатные штук/кв.м. Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. Материалы фундаментов _______________________ Материалы стен ___________________ __________ Материалы перекрытий _______________________ Материалы кровли ________________ IV. Стоимость строительства Стоимость строительства объекта — всего тыс. рублей ___________________ __________ В том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей _______________________ Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно Положению в 1 экз. на ____ листах. Заказчик (Застройщик): (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Документы представлены на приеме «_______» ________ 20__ г. Входящий номер регистрации заявления ________________________________________________ _____ (должность, __ ____________________________________ Ф.И.О. должностного лица принявшего заявление) (подпись) Приложение 3 к Административному регламенту администрации Туруновского сельского поселения «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «____» _______________ 20__ г. _____________________________________________________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) уведомляет ________________________________________________________________________________ (полное наименование организации, ____________________________________________________________________________________________ ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес ____________________________________________________________________________________________ (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Причина отказа: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство) _______________________________ _______________ _________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Уведомление получил: ______________________________________ _______________ «___» _____________ 20__ г. (Ф.И.О. руководителя организации, полное (подпись) (дата получения) наименование организации (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя) Исполнитель: Ф.И.О. _______________ Телефон: _____________ ________________________________ Постановление администрации Туруновского сельского поселения от 24.12.2015 г. №76 Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района В целях совершенствования формирования программно - целевой системы расходов бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района. 2. Специалистам администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района при разработке муниципальных программ руководствоваться данным Порядком. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Туруновского сельского поселения Батыревского района К.Ф.Михеев Утвержден постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района «24» декабря 2015 г.№76 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации. 1.2. Муниципальная программа – комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам реализации) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района. 1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы Туруновского сельского поселения Батыревского района и отдельные мероприятия органов местного самоуправления Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее - подпрограмма). 1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, увязанных по срокам и ресурсам, направленных на реализацию конкретной задачи в рамках муниципальной программы. Подпрограмма включает в себя ведомственные целевые программы и основные мероприятия. ведомственная целевая программа - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района либо иным главным распорядителем средств местного бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района, определенным постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) и (или) участниками муниципальной программы. Ответственный исполнитель Программы - администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района, в соответствии с компетенцией ответственное за разработку, согласование и реализацию Программы, мониторинг, ход исполнения и достижение целевых показателей Программы, формирование отчетности по итогам реализации Программы; 1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. II. Требования к содержанию муниципальной программы 2.1. Муниципальная программа содержит: 2.1.1. Паспорт муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 2.1.2. Текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам: общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы; обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района подпрограмм муниципальной программы; обобщенная характеристика мер правового регулирования; обоснования выделения подпрограмм (их перечень); обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы; анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы; 2.1.3. Помимо информации, указанной в подпункте 2.1.2 настоящего Порядка, текстовая часть муниципальной программы может содержать: информацию о деятельности участников муниципальной программы по реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы (подпрограмм) и (или) ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района). 2.1.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы оформляются по формам согласно приложениям № 2, 4, 6-8, 8.1, 9, 10 к настоящему Порядку. 2.1.5. Подпрограммы муниципальной программы; 2.2. Титульный лист к муниципальной программе должен содержать следующую информацию: наименование муниципальной программы; наименование ответственного исполнителя; дата составления проекта муниципальной программы; должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается главой администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района - ответственного исполнителя муниципальной программы. 2.5. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы. Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы не менее чем за три года, предшествующих году реализации муниципальной программы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района за истекший период текущего года. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. 2.6. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Туруновского сельского поселения Батыревского района в сфере реализации муниципальной программы. Цели муниципальной программы должны отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов. Цель должна обладать следующими свойствами: специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); измеримость (достижение цели можно проверить); достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы). 2.7. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы. 2.8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы. Целевые индикаторы и показатели должны быть установлены для каждой цели (задачи) муниципальной программы. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий: а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики; в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны иметь запланированные по годам количественные значения. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района и их значениях приводятся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Целевые индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. При расчете целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы базовым годом является отчетный год, предшествующий году разработки муниципальной программы. При возникновении в отчетном году чрезвычайных ситуаций, повлекших значительное снижение объемов производства, за базовый год принимается год, предшествующий отчетному году. 2.9. Характеристика основных мероприятий, в том числе реализуемых участниками муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы. Информация о ведомственных целевых программах Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятиях подпрограмм отражается в перечне ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Для мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся обоснование изменений правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов Туруновского сельского поселения Батыревского района. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района приводятся по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района по годам приводится по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 2.10. Для включенных в муниципальную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части. Подпрограммы приводятся в приложениях к муниципальной программе. 2.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают: идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы; качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы. III. Основание и этапы разработки муниципальной программы 3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Туруновского сельского поселения Батыревского района (далее – администрация сельского поселения) совместно с финансовым отделом администрации Батыревского района (далее – финансовый отдел). Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района до 20 декабря года, предшествующего текущему финансовому году. 3.2. Перечень муниципальных программ содержит: наименования муниципальных программ; наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм; перечень подпрограмм муниципальных программ (программы). 3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы не ранее чем за один год до начала реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком. 3.3.1. При разработке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района от 20.06.2014 г. №33 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов администрации Туруновского сельского поселения ». Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района об утверждении муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района . 3.3.2. Проект муниципальной программы до направления его на согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Порядок проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ утверждается постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 3.4. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям и участникам муниципальной программы в электронном виде в финансовый отдел - на бумажных носителях и в электронном виде. Соисполнители (участники) муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района. 3.5. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым отделом. 3.6. Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района об утверждении муниципальной программы представляется на подпись главе администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района с приложением заключения о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период ее реализации (далее - план реализации). План реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку и оформляется как приложение к муниципальной программе. В план реализации подлежат включению все мероприятия в составе основных мероприятий подпрограмм. Объем расходов на реализацию мероприятий (основных мероприятий, ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм) указывается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период. В случае если для реализации мероприятий (основных мероприятий, ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм) в бюджете Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период не предусмотрены соответствующие средства, то объем расходов не указывается. 3.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Туруновского сельского поселения Батыревского района на среднесрочный период. IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств с расшифровкой по ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам Туруновского сельского поселения Батыревского района и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района приводится по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. V. Разработка подпрограммы муниципальной программы 5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. 5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру: 5.2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку). 5.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам: характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы; характеристика ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограммы; обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы; анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы; 5.3. Требования к заполнению паспорта подпрограммы, содержанию текста подпрограммы, формам приложений к подпрограмме аналогичны требованиям, предъявляемым к паспорту, тексту и приложениям к муниципальной программе. К подпрограмме могут быть приложены иные приложения, необходимые для ее выполнения. VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы 6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период, содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. 6.2. В процессе реализации муниципальной программы в случае изменения законодательства по мере необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы вносит предложение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. Внесение изменений в муниципальную программу принимаются постановлением администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района по мере необходимости по предложениям ответственного исполнителя после корректировки (принятия новых) ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, включенных в муниципальную программу. Проект постановления администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района о внесении изменений в муниципальную программу направляется на согласование соисполнителям, участникам муниципальной программы, финансовому отделу администрации Батыревского района. VII. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации муниципальной программы 7.1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы и представляется ответственным исполнителем в отдел экономики и финансовый отдел до 15 марта года, следующего за отчетным, на бумажных носителях и в электронном виде. 7.2. Годовой отчет должен иметь следующую структуру: конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год; результаты реализации ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ; результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы; информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях; предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 7.3. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести: основные результаты, достигнутые в отчетном году; характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы; сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению № 11 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты); запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы. 7.4. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить: отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, информацию о финансировании реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования, информацию о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета по формам согласно приложениям № 14, 15, 15.1 к настоящему Порядку); отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района (согласно приложению № 16 к настоящему Порядку). 7.6. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу и реквизиты соответствующих постановлений администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 7.7. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование. 7.8. Администрация сельского поселения представляет в финансовый отдел информацию о кассовых расходах бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальных программ: ежеквартально - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно - до 10 марта года, следующего за отчетным годом. 7.9. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм необходимо указать следующие сведения: запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района в и иных средств на текущий год; фактические расходы на дату представления отчета; предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы. 7.10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы. 7.11. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию: наименование муниципальной программы; наименование ответственного исполнителя; отчетный год; дата составления годового отчета; должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района - ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем. 7.12. Администрация Туруновского сельского поселения Батыревского района ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Собранию депутатов Туруновского сельского поселения Батыревского района годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит: сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период; сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год; сведения о выполнении расходных обязательств Туруновского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ; оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ; 7.13. Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Туруновского сельского поселения Батыревского района. 7.14. В целях контроля реализации муниципальных программ администрация сельского поселения на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ. 7.15. Финансовый отдел представляет информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения. VIII. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ 8.1. Ответственный исполнитель: обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы. формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы; организует реализацию муниципальной программы, вносит предложение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем и участниками муниципальной программы; запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; подготавливает годовой отчет; несет ответственность за качество и достоверность информации, содержащейся в годовом отчете. 8.2. Соисполнители: обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие; осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 8.3. Участники муниципальной программы: осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета; представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. Приложение № 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПАСПОРТ муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы (программы) Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Сроки и этапы реализации муниципальной программы Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Приложение № 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (программ), и их значениях N пп Показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения показателей отчетный год текущий год очередной год первый год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района 1. Показатель (индикатор) ... ... Подпрограмма 1 (Программа) ... Показатель (индикатор) ... ... ... Приложение № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Перечень ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района в разрезе муниципальных районов и городских округов Приложение № 4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района N п/п Номер и наименование ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Последствия нереализации ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Связь с показателями муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы) начала реализации окончания реализации 1 2 3 4 5 6 7 8 Подпрограмма 1 1. ВЦП 1.1 2. ВЦП 1.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... ... ... Приложение № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОЦЕНКА применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Приложение № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района N пп Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия 1 2 3 4 5 Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Туруновского сельского поселения Батыревского района/(Основное мероприятие) 1.1 Ведомственная целевая программа Туруновского сельского поселения Батыревского района/(Основное мероприятие) 1.2 ... Приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП Значение показателя объема услуги Расходы республиканского бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей очередной год первый год планового периода второй год планового периода очередной год первый год планового периода второй год планового периода 1 2 3 4 5 6 7 Подпрограмма 1 ВЦП 1.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Основное мероприятие 1.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Подпрограмма 2 Показатель объема услуги: ВЦП 2.1 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: ... Основное мероприятие 2.1 Наименование услуги и ее содержание: Приложение № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет средств бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей Главный распорядитель бюджетных средств Раздел, подраздел Целевая статья расходов Группа (подгруппа) вида расходов очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего х х х х ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х Подпрограмма 1 всего х х х ответственный исполнитель подпрограммы х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х ВЦП 1.1 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ВЦП 1.2 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ... Основное мероприятие 1.1 ответственный исполнитель мероприятия Основное мероприятие 1.2 ответственный исполнитель мероприятия Приложение № 8.1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия, мероприятия) Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей главный распорядитель бюджетных средств раздел, подраздел целевая статья расходов группа (подгруппа) вида расходов очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Подпрограмма 1 всего х х х х федеральный бюджет*(1) республиканский бюджет *(1) х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ... Основное мероприятие 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ... ────────────────────────────── *(1) Здесь и далее в таблице федеральный бюджет и республиканский бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Туруновского сельского поселения Батыревского района из федерального бюджета и из бюджета Чувашской Республики. Приложение № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... 1 2 3 4 5 6 7 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники Подпрограмма 1 (Программа) всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники ... Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"; всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет Приложение № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района План реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, мероприятий ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия Ответственный исполнитель (структурное подразделение) Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Туруновского сельского поселения Батыревского района) Финансирование, тыс. рублей начала реализации окончания реализации 1 2 3 4 5 6 7 Подпрограмма 1 х х ВЦП 1 х Мероприятие 1.1 х Мероприятие 1.2 х ... х Основное мероприятие 1 х Мероприятие 1.1 х Мероприятие 1.2 х ... х ... х Итого Приложение № 11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Программно-целевые инструменты подпрограммы* Цели подпрограммы (если имеются) Задачи подпрограммы Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы Ожидаемые результаты реализации подпрограммы ────────────────────────────── * В случае отсутствия в составе подпрограммы ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района данная графа не заполняется. Приложение № 12 к Порядку разработки и реализации Муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) N пп Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы на текущий год (план) год, предшествующий отчетному* отчетный год план факт 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района 1. Показатель (индикатор) ... ... Подпрограмма муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (Программа) Показатель (индикатор) ... ... * Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. Приложение № 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ о степени выполнения ведомственных целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района, основных мероприятий и мероприятий республиканских целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограмм республиканских целевых программ Туруновского сельского поселения Батыревского района) Приложение № 14 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на реализацию муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей Главный распорядитель бюджетных средств Раздел, подраздел Целевая статья расходов Группа (подгруппа) вида расходов сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 кассовое исполнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего х х х х ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х Подпрограмма 1 всего х х х ответственный исполнитель подпрограммы х х х соисполнитель 1 х х х ... х х х ВЦП 1.1 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ВЦП 1.2 исполнитель ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района ... Основное мероприятие 1.1 ответственный исполнитель мероприятия Основное мероприятие 1.2 ответственный исполнитель мероприятия ... Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"2 ответственный исполнитель муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района соисполнитель 1 соисполнитель 2 ────────────────────────────── 1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Батыревского сельского поселения Батыревского района, основных мероприятий подпрограмм. Приложение № 15 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Информация о финансировании реализации муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования за _______ год Статус Наименование муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района), программы Источники финансирования План, тыс. рублей* Фактические расходы, тыс. рублей** 1 2 3 4 5 Муниципальная программа Туруновского сельского поселения Батыревского района всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники Подпрограмма 1 (Программа) всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники ... ────────────────────────────── * В соответствии с муниципальной программой Туруновского сельского поселения Батыревского района. ** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. Приложение № 15.1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района Информация о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района за счет всех источников финансирования за _______ год Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Туруновского сельского поселения Батыревского района (основного мероприятия, мероприятия) Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы за отчетный год, тыс. рублей главный распорядитель средств бюджета раздел, подраздел целевая статья расходов группа (подгруппа) вида расходов план* фактические расходы** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Подпрограмма 1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники ВЦП 1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Основное мероприятие 1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.1 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет х х х х внебюджетные источники Мероприятие 1.1.2 всего х х х х федеральный бюджет республиканский бюджет х х х х местный бюджет ... ────────────────────────────── * В соответствии с муниципальной программой Туруновского сельского поселения Батыревского района. ** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района, внебюджетные источники. Приложение № 16 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района ОТЧЕТ о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Туруновского сельского поселения Батыревского района по муниципальной программе Туруновского сельского поселения Батыревского района Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы Туруновского сельского поселения Батыревского района, основного мероприятия Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Туруновского сельского поселения Батыревского района на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей план факт сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года кассовое исполнение 1 2 3 4 5 6 Наименование услуги и ее содержание: Показатель объема услуги: Подпрограмма 1 ВЦП 1.1 ВЦП 1.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... Подпрограмма 2 ВЦП 2.1 ВЦП 2.2 ... Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.2 ... ... Приложение № 17 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туруновского сельского поселения Батыревского района СВЕДЕНИЯ об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)