28 июня 2019 г.

Реестровый № 4815/­­­­­­­­­­­­28.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный орган: Ядринская районная администрация Чувашской  Республики

 

 

 

Муниципальный заказчик: Администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики

 

 

 

 

 

 

г. Ядрин,

2019 год

УТВЕРЖДАЮ Глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики   _________________ А.Л. Софронов «___» ____________  2019г. М.П.

 

 

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,Федеральным законом от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,  распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,  постановлением  Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 22 марта 2017 г. № 164 «Об организации взаимодействия уполномоченного органа Ядринского района Чувашской Республики на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Ядринского района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района  Чувашской Республики, с муниципальными заказчиками Ядринского района Чувашской Республики», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг.

 

2.  Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки

2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте электронного аукциона, проводят электронный аукцион, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте электронного аукциона, осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона в соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченного органа Ядринского района Чувашской Республики на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Ядринского района Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики, с муниципальными заказчиками Ядринского района Чувашской Республики, при этом права и обязанности возникают непосредственно у заказчика.

2.3. Оператор электронной площадки, указанный в Информационной карте электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом.

 

3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков  (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики.

4. Информационное обеспечение аукциона

4.1. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

Официальный сайт, на котором размещена документация    www.zakupki.gov.ru.

Электронный аукцион проводится на сайте единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru.

 

5. Условия проведения электронного аукциона

5.1. Условия проведения электронного аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене Контракта и требованиях к Участникам закупки, изложены в технической части электронного аукциона Раздела 2.

5.2. Наименование и описание объекта закупки представлены в  соответствии с техническим заданием (Раздел 1 Технической части ).

5.3. Обоснование начальной (максимальной) цены  Контракта  определена локальной сметой посредством применения проектно-сметного метода, приложение к документации об электронном аукционе.

5.4. Проект Контракта представлен в документации об электронном аукционе.

 

6. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

6.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

6.2. Допуск к участию в электронном аукционе.

6.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссией принимается одно из следующих решений:

– о допуске участника закупки на участие, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и о признании этого участника закупки участником такого аукциона;

– об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

6.4. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:

- непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

- несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

6.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

6.6. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки.

 

7. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

7.1. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

7.2 Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона.

 

8. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

8.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

8.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

8.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

8.4. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей  37 Федерального закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

8.5. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

8.6. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 8.5 настоящей документации, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены  статьи 83.2 Федерального закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

 

 

 

 

 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

 

Нижеследующие конкретные условия проведения электронного аукциона  – Информационная карта электронного аукциона  – является неотъемлемой частью настоящей документации по электронному аукциону и дополнением к инструкции для участников осуществления закупки. В случае противоречия между Инструкцией  для участников осуществления закупки  и положениями Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

 

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Наименование Уполномоченного органа, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты	Ядринская районная администрация Чувашской Республики. Адрес: 429060, Чувашской Республики., г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 1 Адрес электронной почты: yadrin_econ1@cap.ru Номер контактного телефона: (83547) 22-3-84; факс: 22-5-11. Контактное лицо: Герасимова Александра Сергеевна
2	Наименование заказчика, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты	Администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики Адрес: 429071, Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский район, село Юваново, улица Сюльдикасы, д. 52 Адрес электронной почты: yad_uvanovo@cap.ru Номер контактного телефона: +7 (83547) 62-4-22 Ответственное должностное лицо Заказчика: Садиков Евгений Владимирович
3	Контрактный управляющий/РАБОТНИК КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ (лицо, ответственное за заключение контракта) телефон, факс, адрес электронной почты	Контрактный управляющий администрации Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики Садиков Евгений Владимирович - глава Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики. Ответственный за заключение контракта:– Садиков Евгений Владимирович - глава Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики. Адрес: 429071, Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский район, село Юваново, улица Сюльдикасы, д. 52 Адрес электронной почты: yad_uvanovo@cap.ru Номер контактного телефона: +7 (83547) 62-4-22
4	Идентификационный код закупки	(ИКЗ №193211990131021190100100250074211244)
5	Наименование объекта закупки	Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики
6	Наименование, количество и характеристики  выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием,  локальной сметой.
7	Место выполнения работ	ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики
8	Срок выполнения работ	С даты заключения муниципального контракта по 31.08.2019 г.
9	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с учетом НДС	303 368 (триста три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек
10	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (ст.22 №44-ФЗ)	Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода. Локальная смета прилагается.
11	Краткая характеристика и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг; (согласно ст.33 №44-ФЗ)	В соответствии с техническим заданием,  локальной сметой.
12	Требования к гарантии качества работ, техническим характеристикам и объему, безопасности выполняемых работ	В соответствии с проектом муниципального контракта и техническим заданием.
13	Источник финансирования заказа	За счет средств бюджета Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
14	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиками	Российский рубль
15	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта	Согласно Положению Банка России от 18.04.2006г. №286-П
16	Размер обеспечения заявки (в процентах) от начальной (максимальной) цены контракта	На основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 439 "Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах" - не установлено
17	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке	-
18	Размер обеспечения исполнения контракта (в процентах) от начальной (максимальной) цены контракта	Размер обеспечения исполнения контракта равен  5% от начальной (максимальной) цены контракта
19	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: Администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики Юр. адрес: 429071, Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский район, село Юваново, улица Сюльдикасы, д. 52 Р/с 40302810797063000187  в Отделение-НБ Чувашская Республика г.Чебоксары БИК 049706001 л/с 05153003300 в Управлении  Федерального казначейства по Чувашской Республике ИНН 2119901310  КПП 211901001 Заказчик обязан возвратить  обеспечение исполнения контракта  в течение 30 календарных дней после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.   Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта является ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики Размер обеспечения исполнения контракта в случае представления по результатам проведения электронного аукциона победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта: размер обеспечения контракта увеличивается в 1,5 раза. Обеспечение исполнения контракта предоставляется  до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику  одновременно с подписанием победителем  электронного аукциона или иным участником, с  которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате    гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением   обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской  Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания  срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
20	Антидемпинговые меры (ст.37 № 44-ФЗ)	1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
21	Ограничение участников  на участие  в аукционе  в соответствии со статьей  30  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, установленные в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ –установлены.
22	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 –29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Преимущества организациям инвалидов - не установлены. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы - не установлены.
23	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и  услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами	не установлены.
24	Требования к участникам электронного аукциона	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - не требуется; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения  арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об  открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;          4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проекта или показа национального фильма - не требуется; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является оффшорной компанией; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 10) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
25	Дополнительное требование к участнику закупки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99) (ч.2 ст.31 44-ФЗ)	Не установлено
26	Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей и направляется оператору ЭТП одновременно в форме 2-х электронных документов. Первая часть заявки должна содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 24 настоящей Информационной карты (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ - не требуется; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию данного решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является для участника крупной сделкой; 5) документы подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона №44-ФЗ, (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии этих документов – не требуется; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов,или копии таких документов - не требуется; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
27	Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется лицами, получившими аккредитацию на электронной площадкев соответствии со статьей 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного лица участника закупки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки
28	Инструкция по заполнению заявки	Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть составлены на русском языке. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента публикации извещения о проведении электронного аукциона в электронной форме до срока, указанного настоящей документации. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 26 настоящего раздела документации. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 26 настоящего раздела документации. Инструкция по заполнению заявки - приложение №1 к информационной карте.
29	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	8 июля  2019 г. в 10 часов 00 минут, время местное
30	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе	9 июля 2019 г.
31	Дата проведения электронного аукциона	12 июля 2019 г. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
32	Место, время проведения аукциона	Адрес ЭТП, на которой проводится аукцион: www.roseltorg.ru. Время начала аукциона определяется оператором ЭТП.
33	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Электронный аукцион
34	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (Шаг аукциона)	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта
35	Срок заключения контракта	Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
36	Порядок формирования цены контракта	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.  В цену работ включены все расходы Подрядчика, а так же все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением настоящего контракта, в т.ч. расходы, связанные с привлечением и (или) использованием техники, транспортные и командировочные расходы, расходы на компенсацию издержек и вознаграждение, расходы по транспортировке (доставке) материалов, страхованию, и иные затраты, включая все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.
37	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе	Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
38	Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки  не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки, указанной в п.32 Информационной карты электронного аукциона, не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок. В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг).
39	Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений	Дата начала: с момента опубликования Дата окончания: 03.07.2019 г.
40	Внесение изменений в извещение.	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.
41	Внесение изменений в документацию.	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.
42	Условия признания победителя аукциона в электронной форме или иного участника такого аукциона, уклонившимися от заключения контракта	В соответствии с частью 5 статьи  96 Федерального закона   № 44-ФЗ в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В соответствии с частью 13 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ победитель аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленные указанным Федеральным законом сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
43	Возможность Заказчика изменить условия контракта	Установлено, в соответствии с положениями частей 1-7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
45	Форма, сроки и порядок оплаты	В соответствии с условиями проекта Муниципального контракта
46	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта	Установлено, в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
47	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, на которой размещена документация об аукционе:	www.zakupki.gov.ru

 

 

 

 

                                                                                                                                       Приложение №1

к информационной карте

 

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

 

I. Заполнение первой части заявки на участие в электронном аукционе

При формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

При указании конкретных характеристик участник закупки обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным.

Участник закупки в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения.

При формировании заявки, при наличии в разделе 1 «Техническое задание» Технической части документации об электронном аукционе показателей, сопровождающихся:

- «более», «>», «выше», «свыше», «минимальное значение», «как минимум», «превышать», «шире» участник закупки должен предложить показатель, превышающий такое значение.

- «менее», «<», «ниже», «максимальное значение», «уже» участник закупки должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком.

Если в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе устанавливается:

- диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более»;

- диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее»;

- диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя;

При указании в разделе 1 «Техническое задание» Технической части документации об электронном аукционе показателя, сопровождающегося термином:

- «от», указанное заказчиком значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель более/выше заявленного заказчиком значения;

- «до», указанное заказчиком значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель не более/не выше заявленного заказчиком. Исключением является указание на значения температуры товара или материала.

Показатели, сопровождающиеся словами:

- «не более», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» являются максимальными значениями, при формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком;

- «не менее», «не ниже», «не уже» являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком.

Показатели сопровождающиеся знаками «≥» (означает «не менее»), «≤» (означает «не более») являются показателями, имеющими по сути диапазонное значение (которое не может изменяться), и при составлении заявки указываются в неизменном виде.

Символ «±», применяемый при указании размеров товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит.

Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками. Все размеры товаров/материалов указаны заказчиком в мм, показатели температуры в градусах Цельсия, если разделом 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе не предусмотрено иное.

Знак ";" разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества.

Знак "/"  разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества.

Знак "," разделяющий типы, виды, марки и т.п. товаров (материалов), перечисляет типы, виды, марки и т.п. товаров (материалов) в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества.

При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием:

- соединительного союза «и» участник закупки должен предложить материал, сочетающий в себе обе характеристики одновременно;

- разделительного союза «или», участник закупки должен указать конкретный показатель, предлагаемого к использованию при выполнении работ материала, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

В случае предоставления недостоверных сведений, заявка на участие в аукционе может быть признана несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ участнику закупки в допуске к участию в электронном аукционе.

 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

 

 

II. Заполнение второй части заявки на участие в электронном аукционе

Во второй части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2)  предоставить декларацию соответствия участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11  части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

3) предоставить копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации - если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) предоставить документы, подтверждающие право участника, аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-29 Федерального закона, или копии этих документов – если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;

6) предоставить документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов - если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

7) предоставить декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона – если такие требования предусмотрено документацией об электронном аукционе.

 

 

 

Приложение № 2 к информационной карте

 

Форма 1.Рекомендуемая форма Декларации соответствия

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о  которой (ом)  указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе на сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 -5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- не является офшорной компанией;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

-отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

 

 

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки

 

 

Участник закупки                                                                       ________________  /_____________________/

                                                                               (подпись)                   (расшифровка)            

                            М.П.

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение №3

 к информационной карте

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежности участника закупки  к субъектам малого предпринимательства или* социально ориентированным некоммерческим организациям

 

 

 

 

сообщает о своем соответствии требованиям, установленным статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

 

- субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

 

ИЛИ*

 

- социального ориентированной некоммерческой организацией, которая осуществляет в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1. Федерального закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и учредителями которой Российская Федерации, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования не являются.

 

 

 

Участник электронного аукциона             ________________   /И.О.Фамилия/

                                                                             М.П.               (подпись)

 

 

 

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки

 

 

 

* Участник закупки декларирует свою принадлежность только к субъектам малого предпринимательства ИЛИ только к социально ориентированным некоммерческим организациям

 

 

Утверждаю: Глава Ювановского сельского  поселения Ядринского района Чувашской Республики __________________ Е.В. Садикова ___________________2019 г.   М.П.

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

Общие требования.

Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

 Место выполнения работ:ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

 Сроки выполнения работ:  С даты заключения муниципального контракта по 31.08.2019 г.

Условия выполнения работ: в соответствии с настоящим Техническим заданием, проектно-сметной документацией. Работа выполняется подрядчиком - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

Количество выполняемых работ. В соответствии с размещенной документацией об аукционе и всеми ее неотъемлемыми частями, в том числе техническим заданием и приложениями к нему.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующий строительным, санитарно-эпидемиологических норм и правил, с соблюдением техники безопасности выполнения работ, а также с учетом требований настоящего технического задания. Все используемые материалы должны иметь сертификаты качества, паспорта, иные документы подтверждающие их соответствующие заявленным характеристикам.

Требования к Подрядчику при проведении работ:

 - обеспечить ежедневно после окончания работ уборку и содержание строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, в т.ч. уборку строительного мусора за свой счет;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока;

- соблюдать правила противопожарной и технической безопасности;

- сдать Заказчику объект в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, в установленный настоящим Контрактом срок;

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика;

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации;

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

По завершению всех работ, предусмотренных техническим заданием и сметной документацией, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении Работ и готовности Объекта к сдаче Заказчику и вводу в эксплуатацию. К указанному извещению Подрядчик прилагает документы (схемы, акты, справки, сертификаты и другая исполнительная документация), необходимые в соответствии с пунктами 4-8 части 3 статьи

 

 55 Градостроительного кодекса РФ, подписанные со стороны Подрядчика.

Заказчик, получивший извещение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных Работ, назначает приемочную комиссию. Сдача и приемка результата работ осуществляются за счет Подрядчика.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта (ф. КС-11), подписанным Сторонами, и членами приемочной комиссии Заказчика и Подрядчика.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненных Работах составляется Дефектный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Дефектном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков, указанных в Дефектном акте, не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом. Заказчик не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые были установлены после их приемки.

Стороны производят оформление промежуточных первичных документов, в соответствии с условиями Контракта, фиксирующими объем выполненных Подрядчиком Работ в отчетный период.

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет выявлено расхождение в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастающим итогом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную силу имеет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основании данных, приведенных в Акте выверки объемов Работ.

Работы по Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме работ на Объекте по Акт приемки законченного ремонтом объекта. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акт приемки законченного строительством объекта. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации.

Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Акты на скрытые работы оформляются на земполотно, на песчаное основание и на щебеночное основание.  Подрядчик письменно, не позднее, чем за три дня до начала их приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы, при этом Подрядчик должен убедиться, что указанное уведомление Заказчиком получено. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием. Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП 12-01-2004 и иными соответствующими строительными нормами, сводами правил. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан за свой счет в срок не более десяти дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.

В случае приемки Объекта по Акту о приемке законченных работ на Объекте в зимний период Подрядчик должен выполнить сезонные работы в сроки, установленные Заказчиком, а также предоставить ему гарантийное письмо о восстановлении и благоустройстве прилегающей территории в установленный срок.

Подрядчик после оформления приемки выполненных Работ Заказчиком, не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались не выполненными, или выполнены ненадлежащим образом ко времени подписания акта приемки законченного Объекта приемочной комиссией. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок и замечаний с указанием сроков их устранения Подрядчиком за свой счет.

Датой окончания Работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством Объекта.

Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ:

Подрядчик обязан выполнять работы качественно с соблюдением требований в соответствии с действующими нормами.

Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет:

- по земляному полотну – 6лет;

- по верхнему слою покрытия переходного типа – 3 года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта приемочной комиссии законченного строительством объекта.

В случае расторжения Контракта гарантийные сроки, указанные в настоящем пункте, на выполненные работы (часть выполненных работ), подтвержденные актами выполненных работ, сохраняются.

Гарантийный срок на применяемые материалы составляет не ниже срока, установленного заводом-изготовителем и в соответствии с действующими нормативными документами.

Подрядчик гарантирует устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые явились следствием некачественного выполнения работ по вине Подрядчика, то устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов, причина их возникновения и сроки их устранения фиксируются актом Заказчика, Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт,  все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется Подрядчику в полном объёме.

В случае выявления дефектов в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемых соответствующим актом.

 

 

Объем выполняемых работ

№		Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во
1		2	3	4
Трасса- 0,160 км
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами			м3	436,8
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 1,0 км			т	763,595
3	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2			м2	480
4	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместмостью 0,25 м3			м3	63,36
5	Уплотнение грунта прицепными  катками на пневмоколесном ходу 25т			м3	144
6	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2			м2	320
7	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм и 10-20 мм марки не ниже 400* с укаткой			м2	480
8	Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтогранулята			м2	480

 Потребность в строительных материалах:

Обоснование	Наименование	Единица измерения		Кол-во единиц
1	2	3		4
Материальные ресурсы (учтенные)
1	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	90,72
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	7,2
3	Асфальтогранулят	т	42,86

 

 

Примечание: *- (в Муниципальном Контракте заполняется по предложениям (заявке) победителя торгов)

 

Требования к материалам:

 

1	Щебень фракционированный. марка не ниже 400, фракция от 20 до 40 мм*	Соответствие ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»
2	Щебень фракционированный. марка не ниже 400, фракция от 40 до 70мм	Соответствие ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)»
3	Асфальтогранулят	Соответствие ГОСТ Р55052-2012

 

 

Требования к качеству материалов (товаров):

Используемые при выполнении работ товары (материалы) должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении и не использовавшимися ранее, соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к такого рода товару (материалам) на территории РФ.  Товары (материалы) не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

 

 

 

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 

на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

 

Начальная (максимальная) цена Контракта на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики определена и обоснована в соответствии с требованиями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» посредством применения проектно-сметного метода.

Расчет начальной (максимальной) цены Контракта составлен на основании сметной документации Заказчика. Цена контракта формируется с учетом всех расходов, налогов и других обязательных платежей.

Стоимость работ составляет:

303 368 (триста три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек

         

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 . ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬного контрактА  N____

 

ПРОЕКТ

на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

 (ИКЗ №193211990131021190100100250074211244)

с. Юваново                                                                                 «__» _______ 2019 г.

 

Администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики Садикова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ (далее – "Подрядчик"), в лице ____________________, действующего на основании________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании Протокола №__________________ от «__» __________ 201__ г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

 

• Предмет Контракта

 

1.1. Предметом Контракта является ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

1.2. Работа по Контракту выполняется в соответствии с согласованными Сторонами с техническим заданием (приложение №1), являющимся его неотъемлемой частью, локальной сметой.

1.3. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом (Приложение №2), являющимся  неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Обязательства по финансированию расходов за выполненные работы на объекте, превышающих установленные Контрактом суммы, возлагаются на Подрядчика.

1.5. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь по согласованию с Муниципальным Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством лицензии, сертификаты либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ.

1.6. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Муниципальный Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ выполненных субподрядной организацией, привлеченной без согласия Муниципального Заказчика.

 

• Цена работ и порядок расчетов.

 

2.1. Цена Контракта составляет ______ (________) руб. ___ коп, т.ч. НДС ____ (_______)  рублей ___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ».

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Контракта подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, стоимость материалов, оборудования, монтаж, установку, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  2.4. Оплата Заказчиком стоимости работ Подрядчику осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 с приложением счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за счет средств в бюджета Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2019 в сумме ____(_________) рулей ___ копейки, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме _____ (_____) руль ___ копеек, и за счет средств бюджета Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики в сумме _______ (___________) рубля ____ копеек (КБК 993 0409 Ч2103S4190 244).

Оплата производится в безналичной форме платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. Авансирование не предусмотрено.

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ предусмотренных Контрактом, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.8. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

 

• Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ по объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются в соответствии с Календарным планом (графиком производства работ) (Приложение №2).

 С даты заключения муниципального контракта по 31.08.2019 г.

 

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик  принимает на себя обязанности:

4.1.1. Обеспечить финансирование работ на объекте по мере их выполнения, в пределах      доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год .

4.1.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых        согласно Контракту бюджетных средств, за соответствием выполняемых работ утвержденной  смете расходов.

4.1.3. Обеспечить проведение всего комплекса работ на объекте в соответствии с                     действующими нормами и правилами.

4.1.4. Проверять цены и предъявленные к оплате документы Подрядчика за выполненные     работы.

4.1.5. Учитывать и контролировать  достоверность бухгалтерского учета по проведению всего комплекса работ на объекте, указанному в п.1.1. Контракта.

4.1.6. Своевременно предъявлять претензии к Подрядчику в случае невыполнения или          ненадлежащего выполнения им договорных обязательств.

4.1.7. Обеспечить целевое и эффективное использование полученных бюджетных средств, выделяемых согласно Контракту.

4.1.8. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте с соблюдением           требований, установленных законодательством.

4.1.9. Осуществить приемку объемов выполненных работ .

4.1.10. Предоставлять  Подрядчику и другим соответствующим  органам заверенные акты и справки о стоимости выполненных работ по установленным статистическим и бухгалтерским формам.

4.1.11. Проводить оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с графиком           производства работ, а также окончательные расчеты работ на объекте.

 

4.2.   Подрядчик принимает на себя обязанности:

4.2.1. Выполнять обусловленные объемы работ в соответствии с техническим заданием,    со сметным расчетом (сметой) и иной документацией.

4.2.2. Обеспечить в ходе выполнения работ на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.2.3. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, включая законодательство в отношении охраны окружающей среды, пожарной безопасности, правила техники безопасности, существующие экологические требования, правила безопасности труда, законы и нормативные акты, действующие на территории, на которой ведутся работы, а так же, соблюдать действующие регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности. Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной безопасности

4.2.4. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),  установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ.

4.2.5. Представлять Заказчику акты выполненных  работ, в соответствии с техническим заданием, предусмотренным Контрактом и утвержденной и согласованной сторонами локальной сметой.

4.2.6. Представлять Заказчику сметную, техническую и иную документацию.

 4.2.7. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к Муниципальному контракту) и локальной сметой, действующими нормами и техническими регламентами.

4.2.8. Обеспечить целевое использование финансовых средств, направляемых                        Заказчиком по выполнению работ на объекте.

4.2.9. Нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за          предоставление недостоверных данных работ на объекте, предусмотренную Контрактом.

 

5. Ответственность сторон.

5.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

5.2. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в том числе:

- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и условиями настоящего контракта;

- за качество;

- за достоверность и своевременность представления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки;

- за заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части качественного выполнения строительных и монтажных работ требованиям действующих технических регламентов, иных правовых и нормативных документов, проектной документации.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере __________ рублей __ копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _________ рублей___ копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (п.5.5.1. включается в контракт при наступлении случая, указанного в ч.23 ст.68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в иных случаях пункт 5.5.1. исключить).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере __________ рублей __ копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.7. При осуществлении в соответствии с Контрактом уполномоченным представителем Заказчика приемки оказанных Исполнителем услуг стороны осуществляют расчет неустойки (штрафа, пени), подлежащей оплате Исполнителем в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих контрактных обязательств. В случае согласия Исполнителя с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшения Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Исполнителем указанного акта выполненных работ подтверждает согласие Исполнителя с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (штрафа, пени) в доход республиканского бюджета.       

В случае несогласия Исполнителя с предъявленной суммой неустойки акт выполненных работ подписывается сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном п.5.7 контракта.

Кроме того, в случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.

5.8. В случае возникновения факта ненадлежащего исполнения Исполнителем условий контракта или нарушения срока оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю претензионное письмо с указанием суммы штрафа или пеней и сроком перечисления данных сумм на расчетный счет Заказчика в добровольном порядке. При не перечислении сумм в добровольном порядке удержания, предусмотренные в данном разделе, производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, т.е. оплата Контракта при этом осуществляется путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму штрафа или пени, которая перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы.

5.9. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Исполнителя, либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Исполнителя, извещённого заблаговременно о дне осмотра Объекта, предписания Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

5.10. Применение предусмотренных санкций к Исполнителю не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Исполнителем при исполнении настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае установления факта причинения ущерба республиканскому имуществу в течение установленного срока службы (после истечения гарантийного периода) и при наличии доказательств его возникновения вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанностей, вытекающих из Контракта, причинённый ущерб подлежит взысканию Заказчиком на основании статей 1095 и 1097 Гражданского кодекса РФ.

5.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 руб. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.14. Несвоевременное перечисление Министерством финансов Чувашской Республики бюджетного финансирования может являться основанием для задержки оплаты Заказчиком принятых работ, при этом штрафные санкции в отношении Заказчика не применяются.

5.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.16. Исполнитель в гарантийные сроки, установленные подрядной организацией, несёт солидарную ответственность перед Заказчиком за соответствие Объекта и выполненных подрядной организацией работ,  за качество и объем выполненных подрядной организацией работ, сроки выполнения работ на Объекте, оговоренные настоящим контрактом.

 

6. Порядок сдачи и приемки работ.

  6.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в           соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ,        подписываемым обеими сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения) а также сроков и порядка их устранения.

6.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком  акта выполненных работ или акта устранения недостатков и подлежат оплате в соответствии с условиями Контракта.

6.3. Приемка выполненных работ осуществляется ежемесячно  с участием представителей обеих  Сторон в срок до 1-го числа  месяца, следующего за отчетным. 

6.4. Заказчик назначает своего представителя на объект, который от его имени (или по уведомлению Подрядчика) осуществляет осмотр и промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за отчетный период.

6.5. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа и контроля за всеми видами работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства.

6.6. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Претензии о проведении доработок могут высказываться в ходе работ или после их выполнения. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены. В противном случае Подрядчику будет отказано в приемке актов выполненных работ. Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.7. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

 

7. Гарантии качества работ.

Подрядчик гарантирует:

7.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и действующим строительным нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

7.2 . Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет:

- по земляному полотну – 6лет;

- по верхнему слою покрытия переходного типа – 3 года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в составе Акта приемочной комиссии законченного строительством объекта.

В случае расторжения Контракта гарантийные сроки, указанные в настоящем пункте, на выполненные работы (часть выполненных работ), подтвержденные актами выполненных работ, сохраняются.

7.3 Подрядчик обязан устранить за свой счет и в указанные Заказчиком сроки дефекты, которые обнаружатся в период гарантийной эксплуатации Объекта.

7.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. Указанный срок не должен превышать 30 дней. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, все расходы по которым возмещаются Подрядчиком.

7.5. При не устранении Подрядчиком выявленных дефектов в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик имеет право поручить устранение дефектов другому лицу и предъявить все расходы Подрядчику.

7.6. В случае выявления дефектов в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемых соответствующим актом.

8. Обеспечение исполнения контракта

       8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Подрядчиком, одновременно с подписанием настоящего Контракта, в размере 5 (пять) процентов от начальной (максимальной цены) контракта в виде ______________ (указывается вариант  предоставления обеспечения исполнения Контракта).

8.2. Вариант 1: Обеспечение исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии

8.2.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации

8.2.2. В безотзывной банковской гарантии должна быть указана сумма, установленная в пункте 8.1. настоящего Контракта, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту

8.2.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, включая указание на Стороны настоящего Контракта, название предмета и основание заключения настоящего Контракта.

8.2.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

8.2.5. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Контракта должна быть выдана на срок, установленный с учетом требований статей 43 и 96 Федерального закона о контрактной системе.

8.3. Вариант 2: Обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации  учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать  срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.3.1. Денежные средства, передаваемые Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.1. настоящего Контракта, по реквизитам Заказчика указанным в пункте 8.3.2. настоящего Контракта.

  8.3.2. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

Администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики

Юр. адрес: 429071, Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский район, село Юваново, улица Сюльдикасы, д. 52

Р/с 40302810797063000187  в Отделение-НБ Чувашская Республика г.Чебоксары БИК 049706001

л/с 05153003300 в Управлении  Федерального казначейства по Чувашской Республике

ИНН 2119901310  КПП 211901001

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта является Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики) закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.

8.3.4. Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога на срок исполнения настоящего Контракта.

8.3.5. Заказчик обязан возвратить  обеспечение исполнения Контракта  в течение                     30 календарных дней после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.

8.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

 

9.Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, объявление или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

9.2. Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, исполнению каких именно обязанностей она препятствует. При этом Стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения Контракта. Уведомление, содержащее информацию об обстоятельствах непреодолимой силы, должно быть направлено курьером или по почте (с уведомлением о вручении). 

9.3. Если Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, в течение 3 (трех) рабочих дней не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее  ее от ответственности.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения контрактных обязательств на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

 

1. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В  претензии перечисляются допущенные при  исполнении Контракта  нарушения со  ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) дней с момента их получения. При этом вся переписка Сторон осуществляться  предоставлением документов в оригинале.

10.4. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

 

2. Условия  и порядок исполнения и расторжения контракта

11.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта в соответствии со  ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказом в реестр контрактов, заключенных Законом.

11.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований части 12 ст.95 Федерального закона №44ФЗ от 05.04.2013г. считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.7.  Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.8.  Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.9.  В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.10. Подрядчик вправе принять решение  об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта  другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельством, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 

12. Изменение условий Контракта

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контакта;

б) в случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик  в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

в) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются  предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительного объема работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем выполняемых работ.

13. Прочие условия

13.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2019 г.

13.2. К отношениям Сторон по Контракту и в связи с его  исполнением применяется законодательство Российской Федерации.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью Контракта.

13.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

14. Реквизиты сторон

 

Заказчик:                                                                       Подрядчик:    

Администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики   429071, Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский район, село Юваново, улица Сюльдикасы, д. 52 Телефон 8(83547) 62-4-22 р/с 40204810600000100316 в Отделении - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары БИК 049706001 л/с 03153003300  Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике ИНН 2119901310  КПП 211901001

Глава Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики   ___________________/Е.В. Садиков /

М.П.

 

 

        Приложение №1

к Муниципальному контракту

              №___ от ___________2019 года

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

       к Муниципальному контракту

               №___ от ___________2019 года

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

(график производства работ)

на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

 

Содержание работ	Начало работ	Завершение работ
В соответствии с техническим заданием и локальной сметой на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики	с момента заключения Контракта	по 31 августа 2019 г.

 

 

 

 

       Приложение№3

                  к Муниципальному контракту

             №___ от ___________2019 года

 

 

 

ПРОТОКОЛ

Соглашения о контрактной цене (смете)

на ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики

Наименование предмета муниципального контракта	Цена работ   (в рублях)
Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира д. Сятраево Ядринского района Чувашской Республики
Итого цена работ, включая НДС (или «без учета НДС,  в связи с применением упрощенной системы налогообложения»).

 

Итого: Цена работ составляет _________________________________  руб. ___ коп.

                                                                 ( Сумма прописью)

 

Извещение в госзакупках