17 июня 2019 г.
Ссылка на извещение http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0115200001119001599
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
(среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
|
Уполномоченный орган:
Государственная служба Чувашской Республики
по конкурентной политике и тарифам
|
|
|
|
Государственный заказчик/ заказчик:
Казенное учреждение Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
|
Чебоксары
2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Общая часть
Раздел I Информационная карта
Техническая часть
Раздел I Техническое задание
Раздел II Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Раздел III Проект контракта
|
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
________________А.Ю. Елисеева
«___» ___________2019 г.
М. П.
|
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Законодательное регулирование
Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 563 «Об организации взаимодействия уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного учреждения Чувашской Республики на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд, с заказчиками», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупки товаров, работ, услуг.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки
2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте электронного аукциона, проводят электронный аукцион, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте электронного аукциона, осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона в соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд, с заказчиками, при этом права и обязанности возникают непосредственно у заказчика.
2.3. Оператор электронной площадки, указанный в Информационной карте электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом.
3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.
4. Информационное обеспечение аукциона
4.1. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Официальный сайт, на котором размещена документация www.zakupki.gov.ru.
Электронный аукцион проводится на сайте электронной площадки http://www.rts-tender.ru.
5. Условия проведения электронного аукциона
5.1.Условия проведения электронного аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене Контракта и требованиях к Участникам закупки, изложены в информационной карте электронного аукциона (далее – Информационная карта, Раздел I Общей части документации об электронном аукционе).
5.2.Наименование и описание объекта закупки представлены в Разделе I Технической части документации об электронном аукционе.
5.3.Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта представлено в Разделе II Технической части документации об электронном аукционе.
5.4.Проект Контракта представлен в Разделе III Технической части документации об электронном аукционе.
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе в электронной форме и настоящей Информационной карте электронного аукциона, применяются положения Информационной карты электронного аукциона.
|
№
|
Наименование
|
Краткая информация
|
| |
Контактная информация:
|
|
1.1
|
Информация об уполномоченном органе
|
Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Место нахождения: г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Почтовый адрес: 428004, г. Чебоксары, пл. Республики, д.2.
Адрес электронной почты: tender203@cap.ru
Номер контактного телефона: (8352) 56-50-71, доб.1175; факс: 62-83-78.
Контактное лицо: Волосов Иван Марксленович
|
|
1.2
|
Информация о государственном заказчике/заказчике
|
Наименование: Казенное учреждение Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Место нахождения: г.Чебоксары, проспект И.Яковлева, 2а
Почтовый адрес: 428020, г.Чебоксары, проспект И.Яковлева, 2а
Адрес электронной почты: mintrans27@cap.ru
Номер контактного телефона:(8352) 54-01-24, факс (8352) 54-01-24
Ответственное должностное лицо заказчика:Рипанова Светлана Михайловна
|
|
1.3
|
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
|
Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта: В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создана контрактная служба – Приказ №10/01-53 от 01.04.2019г.
Ответственный за заключение контракта: Рипанова Светлана Михайловна
|
|
1.4
|
Извещение о проведении электронного аукциона
|
Размещено в Единой информационной системе (официальный сайт)
|
|
1.5
|
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
|
Электронная площадка ООО «РТС-тендер»
|
|
1.6
|
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
|
http://www.rts-tender.ru
|
|
2
|
Наименование, описание объекта закупки и условия контракта
|
|
2.1
|
Наименование объекта закупки
|
Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
|
|
2.2.
|
Идентификационный код закупки
|
192213002412621300100100890894211414
|
|
2.3
|
Описание и количество объекта закупки
|
В соответствии с Разделом 1 «Техническое задание» Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
2.4.
|
Возможность изменения количества поставляемых товаров в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ
|
Не предусмотрено.
|
|
2.5.
|
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
|
В соответствии с Разделом 1 «Техническое задание» и Разделом 3 «Проект Контракта» Технической части документации об электронном аукционе
|
|
2.6.
|
Место доставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
|
Чувашская Республики, Урмарский район, д. Тегешево, ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева
|
|
2.7.
|
Сроки доставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
|
Продолжительность строительства составляет 4 месяца из них: 2 месяца в 2019 году со дня заключения контракта, 2 месяца в 2020 году (июнь, июль).
|
|
2.8.
|
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товар (выполнить работу, оказать услугу), являющийся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта.
|
|
3
|
Начальная (максимальная) цена контракта и порядок расчетов по контракту
|
|
3.1
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
14 680 580 (четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
|
|
3.2
|
Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ
|
В соответствии с Разделом 2 Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
3.3
|
Источник финансирования закупки
|
Республиканский бюджет Чувашской Республики. Оплата выполняемых работ осуществляется в соответствии с Законом Чувашской Республики «О внесении изменений в закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 29 от 30.04.2019г.
|
|
3.4
|
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
|
Рубль РФ.
|
|
3.5
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
|
Цена контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей аукционной документации не установлен.
|
|
4
|
Обеспечение заявок на участие в закупке
|
|
4.1
|
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
|
1% от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в суммарном выражении установлен в извещении о проведении электронного аукциона.
По 30 июня 2019 г. включительно обеспечение заявок на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
|
|
4.2
|
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке
|
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ.Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
|
|
5
|
Обеспечение исполнения контракта
|
|
5.1
|
Размер обеспечения исполнения контракта
|
30% от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения контракта в суммарном выражении установлен в извещении о проведении электронного аукциона.
|
|
5.2
|
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта, информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ
|
1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
2. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
3. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракта, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
4. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
5. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
6. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено.
|
|
5.3
|
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
|
Минфин Чувашии (КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии)
ИНН 2130024126 / КПП 213001001
л/с 05262Ч03761 в Минфине Чувашии
р/с 40302810000004000011 в Отделении – НБ Чувашская Республика
г.Чебоксары, БИК 049706001
|
|
5.4
|
Требования к банковской гарантии
|
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 45 Закона № 44-ФЗ.
Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона № 44-ФЗ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации:
-наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату;
-наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «BB-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruBB-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»).
|
|
6
|
Антидемпинговые меры
|
Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об электронном аукционе.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
|
|
7
|
Сведения об установлении условий, запретов, ограничений в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
|
|
7.1.
|
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ).
|
Не установлено
|
|
7.2.
|
Ограничение участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ).
|
Установлено
|
|
8
|
Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок
|
|
8.1
|
Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы (предоставляются при условии соответствия статье 28 Федерального закона № 44-ФЗ)
|
Не установлено
|
|
8.2
|
Организации инвалидов; (предоставляются при условии соответствия статье 29 Федерального закона № 44-ФЗ)
|
Не установлено
|
|
9
|
Требования, предъявляемые к участникам закупки:
|
|
9.1
|
Участники закупки
|
К участию в аукционе допускаются:
1) субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
|
|
9.2
|
Требования к участникам закупки в соответствии с ч.1 и ч.1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ
|
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (саморегулируемая организация, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств) [1];
- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
- Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8. Участник закупки не является офшорной компанией.
9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
10. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ).
|
|
9.3
|
Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с ч.2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99
|
Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта.
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей.
|
|
10
|
Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
|
|
10.1
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме
|
Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и направляется оператору ЭТП одновременно в форме 2-х электронных документов.
Первая часть заявки должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ): – не установлено;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) – указанная информация включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе – установлено.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, или копии этих документов:
В соответствии со статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ выписка из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 или копия такой выписки[2];
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст.55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса РФ;
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.11 или 13 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ;
3) документы подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г. № 99:
- копия исполненного контракта (договора);
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- не установлено;
5) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
7) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов:
– не установлено;
8) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов:
- не установлено;
При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
9) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):
- установлено.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.
|
|
10.2
|
Инструкция по заполнению заявки
|
Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть составлены на русском языке.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего раздела документации.
Инструкция по заполнению заявки - приложение № 1 к Разделу 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
11
|
Привлечение субподрядных организаций[3]
|
В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта» Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
11.1
|
Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
|
В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта» Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
12
|
Адрес электронной площадки, срок, место заявок участников закупки
|
|
12.1
|
Дата и время окончания срока подачи заявокна участие в электронном аукционе
|
27.06.2019 г. 09 час. 00 мин.
|
|
12.2
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участие в электронном аукционе
|
28.06.2019 г.
|
|
12.3
|
Дата проведения электронного аукциона
|
01.07.2019 г.
|
|
12.4
|
Место, время проведения аукциона в электронной форме
|
Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион: www.rts-tender.ru.
Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
|
|
12.5
|
Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
|
Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
|
|
12.6
|
Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
|
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.
|
|
12.7
|
Порядок проведения электронного аукциона
|
1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
(По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.)
2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.
3. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей.
4. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта (далее – Цена), предусматривающие снижение текущего минимального предложения о Цене в пределах "шага аукциона".
5. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о Цене независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:
1) участник электронного аукциона не вправе подать предложение Цене, равное ранее поданному этим участником предложению Цене или большее чем оно, а также предложение Цене, равное нулю;
2) участник электронного аукциона не вправе подать предложение Цене, которое ниже, чем текущее минимальное предложение Цене, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник электронного аукциона не вправе подать предложение Цене, которое ниже, чем текущее минимальное предложение Цене в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
6. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона Цене, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений Цене, а также десять минут после поступления последнего предложения Цене. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений Цене, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение электронного аукциона, после снижения Цене или поступления последнего предложения о Цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой Цене не поступило, электронный аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
7. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение Цене, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной Цене независимо от "шага аукциона".
8. В случае если участником электронного аукциона предложена Цена, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о Цене, поступившее раньше.
9. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о Цене, такой аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае, если при проведении электронного аукциона Цена снижена до половины процента общей Цены или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения Цены исходя из положений Федерального закона № 44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения Цены не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.
|
|
12.8
|
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе:
|
1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике электронного аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
|
|
12.9
|
Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
|
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.
Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней:
- информации и электронных документов, подтверждающих право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копий таких документов;
- информации и электронных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копий таких документов, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.
|
|
13
|
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе
|
|
13.1
|
Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе
|
Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки вышеуказанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
|
|
13.2.
|
Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе
|
Дата начала срока предоставления разъяснений положений настоящей документации об электронном аукционе – 11.06.2019
Дата окончания срока поступления запроса о разъяснении положений настоящей документации об электронном аукционе, по завершении которого прекращается обязанность предоставлять разъяснения - 24.06.2019
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений настоящей документации об электронном аукционе - 25.06.2019
|
|
14
|
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
|
В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта» Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
15
|
Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ
|
|
15.1
|
пп. а, б п. 1 и п.6 ст. 95
|
В соответствии с Разделом 3 «Проект контракта» Технической части документации об электронном аукционе.
|
|
16
|
Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта
|
1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной аукциона, по цене, предложенной победителем, в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.
2. Победитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 указанной статьи, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
3. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
4. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены указанной статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
|
|
УТВЕРЖДАЮ
Директор КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии
________________ В.А. Доброхотов
«___» ___________2019 г.
М. П.
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
- Техническая характеристика объекта:
Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
|
Протяжение, км
|
1,184
|
|
Тип дорожного покрытия
|
переходный
|
|
Вид покрытия
|
щебень, пропитанный битумом
|
|
Категория
|
V-а, V-в
|
|
Ширина земляного полотна, м
|
5,0-8,5
|
|
Ширина проезжей части, м
|
3,0 -4,5
|
|
Число полос движения, шт.
|
1
|
|
Ширина обочины, м
|
1,0-2,0
|
|
Расчетная скорость движения, км/час
|
30
|
Характеристика выполняемых работ:
2.1. Характеристика выполняемых работ: подготовительные работы, устройство земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений, укрепительные работы, дорожные устройства и обстановка дороги.
2.2. Сводная ведомость объемов:
|
№ пп
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Устройство земляного полотна
|
|
1
|
Восстановление и закрепление трассы
|
км
|
1,184
|
|
2
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (раст. грунт)
|
м3
|
1725
|
|
3
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (обр. надвижка раст. грунта)
|
м3
|
1725
|
|
4
|
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, гр. грунтов 2, с перевозкой на
|
м3
|
1667
|
|
расстояние 2 км
|
т
|
780,5
|
|
расстояние 1 км
|
т
|
2136,75
|
|
5
|
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см, число проходов 5
|
м3
|
1221
|
|
Раздел 2. Новый Раздел
|
|
6
|
Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2/посев трав
|
м2/га
|
3591/0,3591
|
|
Раздел 1. Дорожная одежда
|
|
7
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 0,35 см
|
м3
|
1630,3
|
|
8
|
Устройство оснований толщиной 29(18+11)см из щебня М 400 фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): двухслойных
|
м2
|
4658
|
|
9
|
Устройство покрытия щебнем М1000 пропиткой с применением битума марки БНД-60/90, БНД 90/130 толщиной 8 см
|
м2
|
4658
|
|
Раздел 2. Укрепление обочин
|
|
10
|
Планировка обочин
|
м2
|
2368
|
|
11
|
Посев: многолетних трав
|
1 га
|
0,2368
|
|
Устройство прямоугольной трубы отв3х2,5 м
|
|
|
|
12
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа гр. 2
|
м3
|
373
|
|
13
|
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3
|
172,91
|
|
14
|
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|
м3
|
172,91
|
|
Устройство железобетонной трубы
|
|
15
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|
м3
|
164,6
|
|
16
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М800, фр.20-40мм
|
м3
|
6,8
|
|
17
|
Устройство монолитных фундаментов из тяжелого бетона, класс В20 (М250)
|
м3
|
36,78
|
|
18
|
Укладка звеньев одноочковых железобетонных прямоугольных труб отверстием: 3ч2,5м высота насыпи до 9/10 м(ЗП300.1.100)
|
м3/шт
|
27,5/11
|
|
19
|
Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями автомобильных дорог, оголовки ЗП300В-2шт) откосные стенки (СТ2 277х415х30-4шт и СТ3 279х175х30-4 шт.)
|
м3
|
20,88
|
|
20
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
|
м2
|
246,79
|
|
21
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)
|
м2
|
40,4
|
|
Раздел 2. Новый Раздел Укрепительные работы
|
|
22
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3
|
104
|
|
23
|
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: монолитными плитами при толщине до 8/10см, бетон В20
|
м2
|
75,8/40,4
|
|
24
|
Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: монолитных (Бетон тяжелый В20 (М200)
|
м
|
5,5
|
|
25
|
Установка арматуры
|
1 т
|
0,2555
|
|
26
|
Устройство асфальтовых планок
|
т
|
2,64
|
|
27
|
Устройство каменной наброски или призмы
|
м3
|
34,3
|
|
Устройство монолитного ж.б. лотка (3 шт.)
|
|
28
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3 грунта
|
90
|
|
29
|
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3 грунта
|
60
|
|
30
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М800,фр.20-40мм
|
м3
|
20,598
|
|
31
|
Устройство монолитного лотка из тяжелого бетона, класс В20(М250)
|
м3
|
16,56
|
|
32
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)
|
м2
|
6,51
|
|
33
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
|
м2
|
84,6
|
|
34
|
Армирование подстилающих слоев и набетонок
|
кг
|
347,79
|
|
35
|
Установка люка
|
1 шт.
|
45
|
|
Раздел 2. Укрепительные работы
|
|
36
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3
|
15
|
|
37
|
Укрепление откосов земляного полотна бетонными : монолитными плитами при толщине до 8/12см (бетон В20)
|
м2
|
20,7/13,5
|
|
38
|
Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: монолитных (бетон В20)
(0,85м х4 шт.)х 3 лотка=10,2 м
|
м
|
10,2
|
|
39
|
Устройство асфальтовых планок
|
т
|
3,5856
|
|
40
|
Армирование подстилающих слоев и набетонок
|
кг
|
131,01
|
|
40а
|
Устройство основания щебеночного М800 фр.20-40мм под откосы
|
м3
|
0,21
|
|
Раздел 1. Укрепление кюветов засевом трав, щебнем
|
|
41
|
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 2
|
м3
|
174
|
|
42
|
Посев: многолетних трав
|
1 га
|
0,0553
|
|
43
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М600,фракция 40-70 мм
|
м3
|
14,5
|
|
Раздел 2. Укрепление кюветов асфальтобетоном, монолитным бетоном
|
|
44
|
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 2
|
м3
|
75
|
|
45
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М800, фракция 40-70 ммм
|
м3
|
26,13
|
|
46
|
Укрепление кюветов асфальтобетоном марка III, тип В , толщиной 5 см
|
м2
|
197
|
|
47
|
Укрепление кюветов монолитным бетоном, толщиной 10 см (бетон В20)
|
м3
|
10,37
|
|
Устройство быстроток из монолитного бетона
|
|
48
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|
м3
|
10,8
|
|
49
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|
м3
|
10,8
|
|
50
|
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|
м3
|
10,8
|
|
51
|
Устройство основания под трубопроводы: щебеночногоМ400 фр.10-20мм
|
м3
|
6,4
|
|
52
|
Устройство монолитного быстротока (бетон В15)
|
м3
|
55,262
|
|
Водоотвод с проезжей части с телескопическими лотками
|
|
53
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|
м3
|
7,9
|
|
54
|
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|
м3
|
0,237
|
|
55
|
Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|
м3
|
7,9
|
|
56
|
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона Б-7/Б-5
|
шт/шт/м
|
4/7/5,71
|
|
57
|
Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными плитами при размываемых грунтах Б-9
|
шт
|
1
|
|
58
|
Армирование подстилающих слоев и набетонок
|
1 т
|
0,0019
|
|
Устройство съездов
|
|
59
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|
м3
|
91,7
|
|
60
|
Устройство оснований толщиной 29(18+11) см из щебня М400 фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): двухслойных
|
м2
|
262
|
|
61
|
Устройство покрытия щебнем М1000 пропиткой с применением битума марки БНД-60/90, БНД 90/130 толщиной 8 см
|
м2
|
262
|
|
Раздел 2. Досыпка обочин
|
|
62
|
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа гр.2 с перевозкой на расстояние 3 км
|
м3
|
9
|
|
63
|
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см число проходов 2
|
м3
|
9
|
|
Раздел 3. Укрепление обочин
|
|
64
|
Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
|
м2
|
120
|
|
Устройство фильтрующей траншеи
|
|
65
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3
|
25,41
|
|
66
|
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3
|
25,41
|
|
67
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М600, фр. 40-70мм
|
м3
|
1,89
|
|
68
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|
м3
|
18
|
|
Раздел 1. Установка дорожных знаков
|
|
69
|
Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
|
1 т стоек
|
0,197
|
|
70
|
Знаки дорожные размером 700х700 мм, тип 2.1
|
шт.
|
6
|
|
71
|
Знаки дорожные , размером 900х900х900 мм, тип 2.4
|
шт.
|
6
|
|
72
|
Знаки дорожные размером 700х700 мм, 5.19.1, 5.19.2,
|
шт.
|
16
|
|
73
|
Знаки дорожные размером 900x900 мм, тип 6.3.1,
|
шт.
|
4
|
|
74
|
Блоки железобетонные фундаментные
|
м3
|
8,4
|
|
Раздел 2. Бермы под знаки
|
|
75
|
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, расстояние перевозки 2 км
|
м3
|
124,81
|
|
76
|
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|
м3
|
124,81
|
|
Раздел 3. Барьерное и перильное ограждения
|
|
77
|
Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м
|
м
|
64
|
|
78
|
Устройство металлических пешеходных ограждений
|
м
|
52
|
|
79
|
Конструкции стальные перил
|
т
|
1,8252
|
|
80
|
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
|
м3
|
5,706
|
|
Устройство пешеходной дорожки
|
|
81
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3
|
463,65
|
|
82
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 0,2м
|
м3
|
281
|
|
83
|
Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из известнякового щебня М600 фр.5-10мм
|
м2
|
1405
|
|
84
|
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки III, тип Д, толщиной 3 см
|
м2
|
1176
|
|
85
|
Установка бортовых камней бетонных: БР 100.30.15
|
м
|
77
|
|
Переустройство газопровода
|
|
|
|
86
|
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|
м3
|
866
|
|
87
|
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|
м3
|
27
|
|
88
|
Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|
м3
|
14,025
|
|
89
|
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|
м3
|
27
|
|
90
|
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2с
|
м3
|
866
|
|
91
|
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|
м2
|
532,95
|
|
|
Раздел 2. Трубопровод
|
|
92
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм
|
м
|
23
|
|
93
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 32мм
|
м
|
28
|
|
94
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм
|
м
|
171,5
|
|
95
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 160 мм
|
м
|
86
|
|
96
|
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200
|
м
|
280,5
|
|
97
|
Указатель
|
шт.
|
8
|
|
|
Отводы
|
|
99
|
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм
|
1 отвод
|
3
|
|
100
|
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм
|
1 отвод
|
14
|
|
|
устройство седелок
|
|
101
|
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=110х32 мм
|
шт.
|
2
|
|
102
|
Установка тройника: 110 х110мм
|
шт.
|
2
|
|
103
|
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
|
м
|
86
|
|
104
|
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 110 мм
|
м
|
171,5
|
|
105
|
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 63 мм
|
м
|
28
|
|
|
Раздел 3. Футляры
|
|
106
|
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм
|
м
|
9
|
|
107
|
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 160 мм
|
м
|
27
|
|
108
|
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм
|
м
|
21
|
|
109
|
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
|
шт.
|
4
|
|
110
|
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
|
шт./кг
|
4/18,48
|
|
СТОЙКИ
|
|
111
|
Надземная прокладка газопровода из стальных труб, диаметра газопровода: до 150мм
|
м
|
48
|
|
112
|
Установка металлических столбов высотой до 4м диаметр трубы 160мм
|
шт/м
|
5/16
|
|
Металлическая труба под тротуары отв. 0,32м
|
|
113
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью :0,65 (0,5-1)м3, с обратной засыпкой гр. грунтов 2с с перемещением до 10м
|
м3
|
0,88
|
|
114
|
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов2
|
м3
|
0,8
|
|
115
|
Устройство щебеночного основания под трубопроводы
|
м3
|
0,22
|
|
116
|
Укладка в траншею изолированных газопроводов условным диаметром до 300мм
|
м
|
5,14
|
|
|
|
|
|
Продолжительность строительства составляет 4 месяца из них: 2 месяца в 2019 году со дня заключения контракта, 2 месяца в 2020 году (июнь, июль).
Гарантийный срок:
- по земляному полотну – 8 лет;
- по основанию дорожной одежды – 6 лет;
- по верхнему слою покрытия – 3 года;
- по искусственным сооружениям:
- железобетонный лоток – 6 лет;
- железобетонная труба - 6 лет;
по обустройству дороги:
- знаки дорожные – 7 лет (срок гарантии не распространяется на случай механического воздействия).
- барьерное и перильное ограждение – 5 лет (срок гарантии не распространяется на случай механического воздействия).
Требования к показателям товара (материалов) используемых при выполнении работ объекта:
«Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики»
|
№ п.п.
|
Наименование материальных ресурсов
|
Показатели материалов
|
|
1
|
Песок природный для строительный работ
|
ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»
|
|
2
|
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм
|
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
|
|
3
|
Щебень из природного камня для строительных работ М1000 фр. 40-70мм, 20-40мм, 10-20мм, 5(3)-10мм
|
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
|
|
4
|
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
|
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
|
|
5
|
Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
|
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»
|
|
6
|
Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
|
ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
|
|
7
|
Звенья железобетонные водопропускных труб
|
ГОСТ 24547-2016 «Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия»
|
|
8
|
Смесь песчано-гравийная природная
|
ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»
|
|
9
|
Знаки дорожные
|
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»
|
Приложение № 1 к Разделу 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
|
Заявки на участие в электронном аукционе подаются только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
(По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 настоящего Федерального закона. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.)
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.
I. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
При формировании первой части заявки участник закупки указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя в соответствии с требованиями настоящей инструкции.
При указании конкретных характеристик участник закупки обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным.
Значения показателей товаров, предоставляемые участником закупки, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование, не допускается наличие неопределенности, множественности в значениях.
При формировании заявки, при наличии в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе показателей, сопровождающихся словами (знаками):
- «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник закупки должен предложить показатель, превышающий такое значение.
- «менее», «<», «ниже», «уже» участник закупки должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком.
- «от», «не менее», «≥», «не ниже», «не уже» указанное заказчиком значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель равный илипревышающий заявленное заказчиком значение;
- «до», «не более», «≤», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» указанное заказчиком значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленного заказчиком значения. Исключением является указание на значения температуры товара.
Техническое задание может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом. Участником закупки в заявке указывается их предельная величина (максимальная или минимальная), при этом слова «не менее» или «не более», или аналогичные им не исключаются.
Если Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.
Если показатели товара в Техническом задании указаны через знак «-», участник закупки указывает конкретные показатели или диапазон согласно техническим регламентам, государственным стандартам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо согласно технической документации производителя товара.
Символ «±», применяемый при указании размеров товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит.
Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками.
При наличии в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе нескольких показателей, относящихся к товару, и значения которых перечисляются и сопровождаются буквой «и» или знаками «,», «;» участником закупки должен быть предложен товар, с точно таким же значениями, сопровождаемые буквой «и» и (или) знаками «,» и (или) «;». Показатели, заданные перечислением, должны быть отражены в заявке в полном объеме.
При наличии в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе показателей товара со словами «или», «либо», в заявке на участие в электронном аукционе должно быть предложено только одно из перечисленных значений, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.
При указании значений показателей, для которых требуемое значение, установленное настоящей документацией, сопровождается ссылкой на ГОСТ, участник закупки также должен указать требуемый ГОСТ.
Если в настоящей документации об электронном аукционе и приложениях к ней присутствуют указания на товарные знаки, участникам закупки следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент».
В случае указания в документации и в техническом задании на ГОСТ, СНиП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом, заменяющим не актуальный документ.
В случае, если не указаны единицы измерения размеров считать, что они указаны в миллиметрах, если не указаны единицы измерения температуры, считать, что они установлены в градусах Цельсия, если не указаны единицы измерения веса (массы), считать, что они установлены в килограммах. В случае указания габаритных размеров в виде: «Ш/В/Г/Т», «Ш х В х Г х Т», «Ш/В/Г», «Ш х В х Г», «Ш/В/Д», «Ш х В х Д», и т.п. где «Ш», «В», «Г», «Т», «Д» - числовые значения, считать, что данные обозначения означают: Ш - Ширину, В - Высоту, Г - Глубину, Т- толщину, Д обозначает длину. При заполнении заявки просим учесть, что при форматировании текстовой части документа цифры и буквы, прописанные надстрочно, могут перейти в строку, в связи с чем просим читать м2 как м2, м3 как м3, оС как оС, см2 как см2, см3 как см3, мм2 как мм2, мм3 как мм3.
II. ЗАПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Во второй части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен:
1) указать наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, или копии этих документов - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
3) предоставить копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) предоставить декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
5) предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
6) предоставить документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
7) предоставить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе;
При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
8) предоставить декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) - если такое требование предусмотрено документацией об электронном аукционе.
|
Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
|
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
|
Проектно-сметный, на основании п.1 ч.9 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.
|
|
Расчет НМЦК
|
Проектная документация на
Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики Стоимость работ по ПСД в ценах 4 кв. 2018 года с НДС составляет:
|
Позиция ССР
|
Всего,
тыс. руб.
|
|
Строительно-монтажные работы (итого по главам 1-7(8))
|
11 597,75
|
|
Прочие работы (восстановление и закрепление трассы)
|
11,79
|
|
Средства на строительство временных зданий и сооружений за вычетом возвратной суммы (1,5% *0,85)
|
147,87
|
|
Разработка рабочей документации
|
99,00
|
|
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1%)
|
118,56
|
|
Итого
|
11 974,97
|
|
НДС (20%)
|
2 394,99
|
|
Всего с НДС
|
14 369,96
|
На основании доведенных лимитов бюджетных средств ежегодно доводимых главным распорядителем бюджетных средств финансирование будет произведено в 2019-2020 г.г. в сумме 14 680,58 тыс. руб. с НДС, в том числе:
2019 году - 6798,00*1,2= 8157,60 тыс. руб. с НДС;
2020 году - 5176,97*1,05*1,2= 6522,98 тыс. руб с НДС;
где 1,05 - индексы-дефляторы в соответствии с прогнозом за 2017-2021 годы по инвестициям в основной капитал социально-экономического развития Чувашской Республики (письмо Минэкономразвития Чувашии от 24.01.2019г. №08/17-715 )
|
|
Дата подготовки обоснования НМЦК: 22.05.2019 г.
|
|
Проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение Управления государственной экспертизы АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии №21-1-1-3-0049 -18 от 27.04.2018 г. и положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 21-1-0475-18 от 20.06.2018г., разработанная ООО "Дортехпроект"
|
|
Составлен в ценах 4 кв.2018 года
|
|
№№
|
Номер смет и расчетов
|
Наименование глав объектов работ и затрат
|
Сметная стоимость , тыс.руб.
|
Общая сметная стоимость тыс.руб.
|
Начальная максимальная цена контракта, тыс. руб
|
|
строительных работ
|
монтажных работ
|
оборудования, мебели и инвентаря
|
прочих затрат
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
Глава 1. Подготовительные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Расчет №1
|
Восстановление и закрепление трассы
|
|
|
|
11,79
|
11,79
|
11,79
|
|
2
|
01-01-01
|
Переустройство газопровода
|
364,74
|
|
|
0,00
|
364,74
|
364,74
|
|
|
|
Итого по главе 1
|
364,74
|
|
|
11,79
|
376,53
|
376,53
|
|
|
|
Глава 2. Основные объекты строительства
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
02-01-01
|
Земляное полотно
|
251,18
|
|
|
|
251,18
|
251,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по главе 2
|
251,18
|
|
|
|
251,18
|
251,18
|
|
|
|
Глава 3. Дорожная одежда
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
03-01-01
|
Дорожная одежда
|
5 837,91
|
|
|
|
5 837,91
|
5 837,91
|
|
|
|
Итого по главе 3
|
5 837,91
|
|
|
|
5 837,91
|
5 837,91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава 4. Искусственные сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
04-01-01
|
устройство ж.б. трубы отв.3х2,5м
|
1 979,61
|
|
|
|
1 979,61
|
1 979,61
|
|
6
|
04-01-02
|
устройство монолитного ж.б. лотка
|
507,51
|
|
|
|
507,51
|
507,51
|
|
7
|
04-01-03
|
Устройство кюветов
|
287,23
|
|
|
|
287,23
|
287,23
|
|
8
|
04-01-04
|
Устройство быстротока
|
306,20
|
|
|
|
306,20
|
306,20
|
|
9
|
04-01-05
|
Водоотвод с проезжей части
|
41,39
|
|
|
|
41,39
|
41,39
|
|
10
|
04-01-06
|
Фильтрующая траншея
|
24,87
|
|
|
|
24,87
|
24,87
|
|
11
|
04-01-07
|
Мет. труба отв. 0,32м
|
17,99
|
|
|
|
17,99
|
17,99
|
|
|
|
Итого по главе 4
|
3 164,80
|
|
|
|
3 164,80
|
3 164,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава 5. Пересечения и примыкания
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
05-01-01
|
Устройство съездов
|
411,82
|
|
|
|
411,82
|
411,82
|
|
|
|
Итого по главе 5
|
411,82
|
|
|
|
411,82
|
411,82
|
|
|
|
|
411,82
|
|
|
|
|
411,82
|
|
|
|
Глава 6. Дорожные устройства
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
06-01-01
|
Обстановка дороги
|
382,29
|
|
|
|
382,29
|
382,29
|
|
14
|
06-01-02
|
Пешеходная дорожка
|
1 185,01
|
|
|
|
1 185,01
|
1 185,01
|
|
|
|
Итого по главе 6
|
1 567,30
|
|
|
|
1 567,30
|
1 567,30
|
|
|
|
Итого по главам 1-6
|
11 597,75
|
|
|
11,79
|
11 609,54
|
11 609,54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава 8. Временные здания и сооружения.
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
ГСН81-05-01-2001 п. 3.52
|
Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5%
|
173,97
|
|
|
|
173,97
|
147,87
|
|
|
|
Итого по главе 8:
|
173,97
|
|
|
|
173,97
|
147,87
|
|
|
|
Итого по главам 1-8
|
11 771,72
|
|
|
11,79
|
11 783,51
|
11 757,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
пост. Госстроя России от 21.03.01. №33
|
Затраты на осуществление строительного контроля 1,1%
|
|
|
|
129,62
|
129,62
|
|
|
|
|
Итого по главе 10
|
|
|
|
129,62
|
129,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
договор
|
Проектные работы
|
|
|
|
76,00
|
76,00
|
|
|
18
|
договор
|
Экпертиза проектной документации
|
|
|
|
12,76
|
12,76
|
|
|
19
|
договор
|
Экпертиза сметной документации
|
|
|
|
6,00
|
6,00
|
|
|
20
|
договор
|
Рабочая документация
|
|
|
|
99,00
|
99,00
|
99,00
|
|
|
|
Итого по главе 12
|
|
|
|
193,76
|
193,76
|
99,00
|
|
|
|
Итого по главам 1-12
|
11 771,72
|
|
|
335,17
|
12 106,89
|
11 856,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные работы и затраты.
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
МДС81-35-2004 п.4.96
|
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
|
235,43
|
|
|
0,24
|
235,67
|
118,56
|
|
|
|
Итого с непредвиденными затратами:
|
12 007,15
|
|
|
335,41
|
12 342,56
|
11 974,97
|
|
|
|
Стоимость работ, выполняемых в 2019 году
|
|
|
|
|
|
6 798,00
|
|
|
|
Стоимость работ, выполняемых в 2020 году с индексом-дефлятором 1,05
|
|
|
|
|
|
5 435,82
|
|
|
|
Всего стоимость работ, выполняемых в 2019-2020 г.г.
|
|
|
|
|
|
12 233,82
|
|
Налоги и обязательные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
ФЗ от 03.08.2018 N 303-ФЗ.
|
НДС 20% (ПИР - НДС не облагается)
|
2 401,43
|
|
|
48,13
|
2 449,56
|
2 446,76
|
|
23
|
|
Всего по сводному расчету в ценах 4кв.2018 года с учетом НДС
|
14 408,58
|
|
|
383,54
|
14 792,12
|
14 680,58
|
|
|
Справочно
|
Возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений c НДС
|
|
|
|
|
31,31
|
|
Раздел 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ПРОЕКТ
Государственный контракт №________
«Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики»
(ИКЗ -192213002412621300100100890894211414)
г. Чебоксары «_____»___________ 2019 г.
Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между Казенным учреждением Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии), именуемым в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее – «Заказчик»), в лице директора Доброхотова Владимира Анатольевича, действующего на основании приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 23.06.2017 №02-04/66 и Устава, с одной стороны, и _______, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующим на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам электронного аукциона (Протокол №___ от ________ 2019 г., аукцион № _____________), в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики (далее – строительство и/или Объект) в соответствии с утвержденной проектной документацией (далее – Проект), Техническим заданием (Приложение №8 к Контракту), а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. После завершения всех работ Заказчик передает актом приема-передачи результаты работ по строительству автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики администрации сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить надлежащим образом все работы, в том числе разработку рабочей документации, по строительству Объекта в объеме в соответствии с Проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, и утвержденном в соответствующем порядке, технической документацией, условиям настоящего контракта и всех приложений к нему и сдать Заказчику выполненные в установленном порядке работы по Объекту в сроки, установленные п. 6.1. Контракта и в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложением №1 к Контракту).
- 4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.5. Существенными условиями Контракта для Сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, гарантийные сроки, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта в документальной форме.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
2.1. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет банковскую гарантию (внесение денежных средств на счет заказчика) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме ________ рублей ______ копеек.
В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, данный пункт изложить в следующей редакции:
По результатам проведения данного аукциона Подрядчик (в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет банковскую гарантию (внесение денежных средств на счет Заказчика) в сумме, превышающей в полтора раза предусмотренной аукционной документацией, что составляет __________ рублей или предоставляет банковскую гарантию (внесение денежных средств на счет Заказчика) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме ______________ и информацию, подтверждающую свою добросовестность в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
2.2. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
2.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
2.4. Денежные средства на обеспечение исполнения контракта, внесенные на расчетный счет Заказчика (если Подрядчик выберет данную форму обеспечения), возвращаются Подрядчику по его письменному требованию (после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта) с указанием банковских реквизитов Подрядчика в течение 30 рабочих дней в полном объеме, если за время выполнения работ в отношении Подрядчика не проводились штрафные санкции и отсутствовала неустойка за просроченные обязательства.
2.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
3. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
3.1. Интересы Заказчика по Контракту представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ по Объекту.
3.2. Интересы Подрядчика по Государственному контракту представляет ______________, действующий на основании ___________.
3.3. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации (за исключением видов и объемов работ, установленных п.9.1.44 Контракта), обладающие в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ).
34. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться Заказчиком в Журнале производства работ.
Журнал производства работ должен быть прошнурован, страницы (листы) журнала пронумерованы и скреплены печатью Заказчика.
Журнал производства работ, подлежащий скреплению печатью, должен быть предоставлен Заказчику до начала выполнения работ на Объекте.
3.5. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами на Объекте.
3.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
3.7. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами по контракту. Вызов представителя Подрядчика осуществляется Заказчиком посредством телефонной, факсимильной или электронной связи. В случае неявки представителя Подрядчика Заказчик составляет соответствующий акт.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА
4.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________ рублей, включая НДС 20% - _________ руб. (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).
4.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3. В цену Контракта включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением условий настоящего Контракта, в том числе резерв средств на непредвиденные работы и затраты на временные здания и сооружения.
Для возмещения стоимости непредвиденных работ и затрат, возникающих в ходе строительства Объекта в результате уточнения проектных решений, в отношении которых Заказчиком принято решение о возмещении непредвиденных работ и затрат по согласованию с проектной организацией, Подрядчик обязан представить подтверждающие документы и расчеты.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата работ в рамках настоящего контракта осуществляется Заказчиком в соответствии с выделенными в установленном порядке бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на данные цели, в том числе в 2019 году в сумме - ____ рублей, в 2020 году в сумме - ____ рублей за счет средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.
5.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится ежемесячно (промежуточный платеж), после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение №1 к Контракту), путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств республиканского бюджета. Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.3. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен.
5.4. Платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств республиканского бюджета (Приложение № 10 к Контракту).
5.5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится по итогам проверки достоверности определения стоимости выполненных работ, отраженной в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), проведенной автономным учреждением Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики». Предметом проверки является изучение и оценка расчетов, содержащихся в актах приемки выполненных работ (форма КС-2), в целях установления их соответствия сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным Проектом и Контрактом.
5.6. Заказчик осуществляет текущие платежи не позднее, чем в течение 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставлении счетов (счетов-фактур).
Окончательная оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета (счета-фактуры) на основании Акта приемочной комиссии о готовности объекта к приемке в эксплуатацию, при наличии положительного заключения Госстройнадзора Минстроя Чувашии о соответствии построенного объекта капитального строительства.
5.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
5.8. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов после окончания выполнения Работ по контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.
5.9. Не подлежит оплате работа по устранению ошибок и дефектов, допущенных Подрядчиком.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №1 к Контракту) –
Продолжительность выполнения работ составляет 4 месяца, в том числе:
2019 год – 2 месяца (с момента заключения контракта);
2020 год – 2 месяца (июнь, июль).
Окончание – при наличии заключения Госстройнадзора Минстроя Чувашии о соответствии построенного объекта капитального строительства.
Окончание работ по объекту подтверждается подписанием Акта приемочной комиссии.
6.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам и по месяцам в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение №1 к Контракту), в пределах годового лимита бюджетных обязательств. Стоимостное выражение объема работ, подлежащих выполнению в каждом календарном месяце, указывается в Календарном графике производства работ (Приложение №1 к Контракту).
6.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе промежуточные сроки, определенные Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение №1 к Контракту), являются исходными для определения неустоек (штрафов, пеней) в случаях нарушения сроков строительства.
6.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в установленный срок или о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ в срок, не вправе при предъявлении к Заказчику каких-либо требований ссылаться на указанные обстоятельства.
7. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1. В случае необходимости Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения технической и проектной документации от Заказчика направляет замечания по ней. Отсутствие таких замечаний в установленный срок свидетельствует о проверке проектной документации Подрядчиком, и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данных чертежей в дальнейшем.
7.2. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ и в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения технической и проектной документации от заказчика согласно "Акта передачи проектной документации" и предоставить на согласование Заказчику вместе с документом о назначении лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, общий и специальные журналы производства работ.
7.3. При исполнении Контракта Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для разработки рабочей документации.
7.4. Заказчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом и иным законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами.
7.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются действующими в период выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Министерства транспорта Российской Федерации.
7.6. В случае, если невыполнение установленных контрактом сроков производства работ (этапов работ) произошло по вине Подрядчика, Подрядчик обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика осуществить переоформление (продлить срок действия) технических условий (технических требований), выданных собственниками имущества, интересы которых затрагиваются в рамках исполнения настоящего Контракта, а также выполнить повторное согласование проектной (рабочей документации) с собственниками такого имущества.
7.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Контракта предоставить разработанный им расчет со стоимостью Объекта по результатам торгов на утверждение Заказчику.
Сметная стоимость работ определяется в соответствии с действующей сметно-нормативной базой Чувашской Республики (на основе нормативной базы ТСНБ – 2001 Чувашской Республики в редакции 2014 года) в уровне цен, соответствующем утвержденной сметной документации по результатам государственной экспертизы, или в текущем уровне цен. Стоимость Объекта (п.4.1. настоящего Контракта) рассчитывается с понижающим коэффициентом по результатам торгов.
Совместно со сметой Подрядчик обязан предоставить перечень работ с помесячным указанием объемов и стоимости выполнения работ в соответствии с графиком производства работ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
8.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязуется:
8.1.1. Организовать строительный контроль, авторский надзор (при необходимости), производить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» и оплату согласно условиям настоящего Контракта.
8.1.2. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта по акту передачи проектной документации Проект, включая акт геодезической разбивочной основы (Приложение № 2 к Контракту).
8.1.3. В случае уменьшения Заказчиком в соответствии с разделом 12 настоящего Контракта суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) - перечислить в установленном порядке данную неустойку (штраф, пеню) в доход республиканского бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.
8.1.4. Передать Подрядчику по акту (на период строительства Объекта) строительную площадку (Приложение № 9 к Контракту).
8.2. Заказчик, представители Заказчика, строительного контроля, иных контролирующих и надзорных органов вправе:
8.2.1. Осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства, а также производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактам за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.2.2. Требовать от Подрядчика своевременного выполнения работ в соответствии с условиями Контракта.
8.2.3. Запрашивать у Подрядчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
8.2.4. Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.
Также выдавать предписания о приостановке работ Подрядчиком до установленного им срока в случае нарушения Подрядчиком технологии работ или применения дорожно-строительных материалов, конструкций, оборудования, не соответствующих требованиям проекта.
8.2.5. В случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 9.1.23 Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения. Данное извещение может быть направлено также на электронный адрес и факс Подрядчика, указанных в Контракте либо в иных документах Подрядчика (с дальнейшим направлением оригинала по почте), что признаётся сторонами надлежащим уведомлением.
8.2.6. Принять (при необходимости) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
8.2.7. Обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в республиканский бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта или суммы, обеспеченной банковской гарантией при неисполнении, либо ненадлежащем исполнении обязательств, а также при нарушении существенных условий Контракта во внесудебном порядке в соответствии с п.12.19.
8.2.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
9.1. Для реализации настоящего Контракта Подрядчик обязуется:
9.1.1. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, Проектом, рабочей документаций и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.
9.1.2. Выполнить геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, закрепив их на местности самостоятельно за свой счет до начала производства работ на Объекте в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком, муниципальным Заказчиком (в том случае, когда при разработке проектной документации Заказчиком выступала администрация сельского поселения) или проектной организацией геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей, обеспечив их сохранность.
Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
9.1.3. Обеспечить выполнение всех работ по строительству в соответствии с Проектом, проектом производства работ, нормативной документацией, условиями настоящего Контракта и приложений к нему.
9.1.4. Если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии, допуска) на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить разрешение (лицензию, допуск) до начала их выполнения.
9.1.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с Проектом, Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего законодательства.
9.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней до даты начала производства работ на Объекте изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004, на которых указывается следующее: наименование объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Представителя органа Госстройнадзор, курирующего строительство, фамилия и телефон производителя работ.
9.1.7. Поставить на Объект материалы, оборудование и имущество, необходимые в соответствии с Проектом, для исполнения Контракта.
9.1.8. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора и древесины за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счёт.
9.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до подписания Акта приемки Объекта.
9.1.10. При строительстве Объекта Подрядчик выполняет на территории Объекта возведение временных зданий и сооружений, необходимых для хранения строительных материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе осуществляет в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте и обеспечивает надлежащее их состояние в соответствии с требованиями нормативных документов. Но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) Объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.
9.1.11. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений в соответствии с Проектом. По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций Подрядчик предоставляет Заказчику документы, выданные владельцами коммуникаций, о соблюдении технических условий, норм и требований.
9.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного движения, сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность выполнения работ в соответствии с Проектом или завершения работ в установленный срок;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
9.1.13. Устранять все замечания и предписания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
9.1.14. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные печатью Заказчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на Объекте, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний в соответствии со сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утверждённым распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 №ИС-478-р, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, в письменном виде отчитываясь о результатах перед Заказчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.
Также с момента начала работ на Объекте и до их завершения составлять накопительные ведомости выполненных объемов работ и их стоимости по форме КС-6а (Приложение к письму федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 №01-02-9/381).
9.1.15. Оформлять исполнительную производственно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, требованиями нормативной документации. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Заказчиком при приемке выполненных работ.
9.1.16. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях (собственных или наемных), прошедших метрологическое освидетельствование и оснащённых средствами измерений и испытательным оборудованием в соответствии со сборником форм исполнительной производственно-технической документации.
9.1.17. Предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а так же копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная).
9.1.18. Не менее чем за 10 (десять) дней до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных, бетонных и других смесей, протоколы лабораторных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы.
9.1.19. В случае замены материалов, входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (дней) дня до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене.
9.1.20. Не менее чем за 5 (пять) дней до приемки выполненных работ предоставлять пробы асфальтобетонных смесей, асфальтобетонных вырубок для испытания в лаборатории Заказчика.
9.1.21. По требованию Заказчика предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также представителей Подрядчика для совместного осмотра Объекта и отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трёх) дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью.
9.1.22. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ по строительству, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки.
9.1.23. Подрядчик после получения извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличия на Объекте выявленных дефектов.
9.1.24. До начала производства работ на Объекте:
- согласовать с Заказчиком схему установки временных дорожных знаков и ограждения мест производства работ на Объекте, обеспечить её соблюдение в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту и предоставить Заказчику оригинал согласованной схемы совместно с проектом производства работ.
9.1.25. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком резервные схемы организации дорожного движения, предусматривающие увеличение пропускной способности автотранспорта или работу в ночное время суток (при необходимости).
Подрядчик в обязательном порядке при заполнении журналов производства работ обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.
9.1.26. Обеспечить сохранность геодезической разбивочной основы, в том числе реперов, осей, углов поворота, закрепления пикетов, сооружений до приемки Объекта в эксплуатацию.
Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
9.1.27. Обеспечивать сохранность Объекта с даты заключения настоящего Контракта.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
9.1.28. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
9.1.29. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги или ее конструкций и элементов, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и предоставить указанные документы Заказчику. Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по взысканию с виновных лиц ущерба, нанесенного республиканскому имуществу в судебном и досудебном порядке. При этом Заказчик доверяет и уполномочивает Подрядчика выступить истцом со всеми правами и обязанностями, вытекающими из данного поручения и предусмотренными действующим законодательством.
9.1.30. По требованию Заказчика в установленные им сроки предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств на объекте, в том числе на электронных носителях, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
9.1.31. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 25 числа каждого календарного месяца путём направления письменного уведомления.
9.1.32. Обеспечить нахождение на Объекте проекта производства работ, общего журнала работ, специальных журналов работ, рабочей документации.
9.1.33. Обеспечить прибытие представителя Заказчика для участия в проверке и приемке законченного строительством Объекта.
9.1.34. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием наименования Подрядчика.
9.1.35. Уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Контракта:
- аварии и несчастные случаи – в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика;
- иные внештатные ситуации – в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 9.1.36, 9.1.37 настоящего Контракта.
9.1.36. В течение 15 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить устное донесение Заказчику.
9.1.37. В течение 60 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить письменное донесение Заказчику. К письменному донесению по возможности следует приложить фотоматериалы, позволяющие более полно оценить характер и последствия возникшей внештатной ситуации. Передача фотоматериалов должна осуществляться преимущественно посредством электронной почты. При отсутствии возможности передачи электронной почтой допускается передача фотоматериалов MMS-сообщением или факсимильной связью.
9.1.38. При работе с отходами Подрядчик обязуется соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
9.1.39. Предоставить Заказчику в течение 10 календарных дней после завершения всех работ фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на Объект по состоянию Объекта за 10 (десять) дней до начала производства работ на Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания работ и по состоянию Объекта после окончания работ.
9.1.40. Предоставлять отчет (характеристики, фотографии, объем, стоимость) о выполнении работ с применением инноваций (новые материалы, технологии, оборудование и т.д. и т.п.) в течение 10 (десяти) дней после завершения таких работ (перечень инноваций определяется Проектом и может быть уточнен по решению Заказчика).
9.1.41. В течение 14-ти дней с момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту в полном объёме направить в адрес Заказчика для подписания акт сверки расчётов за выполненные работы.
9.1.42. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ и на ввод объекта в эксплуатацию от соответствующих органов по доверенности Заказчика или принимать участие в оформлении таких разрешений.
9.1.43. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими разделами настоящего Контракта.
9.1.44. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 установлен перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту:
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед.изм.
|
Объем работ
|
Стоимость, тыс.руб.
|
|
1
|
Земляные работы
|
км автодороги
|
1,184
|
|
|
2
|
Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
|
км автодороги
|
1,184
|
|
|
3
|
Работы по обустройству автомобильной дороги
|
км автодороги
|
1,184
|
|
|
|
Итого, тыс.руб.
|
|
|
|
конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных аукционной документацией, определяются по предложению подрядчика, включаются в государственный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении составляют не менее 25 процентов цены государственного контракта.
9.2. Подрядчик вправе:
9.2.1. Запрашивать у Заказчика необходимые документацию, информацию, разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
9.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
9.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
9.2.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
10.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени до 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку за текущий месяц предъявленных Подрядчиком выполненных работ с подтверждением исполнительной производственно-технической и другой технической документацией в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Приемка выполненных работ осуществляется с составлением документов установленной формы: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов на скрытые работы и ответственные конструкции в необходимом количестве экземпляров, в том числе и на электронных носителях (при необходимости).
По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписей уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица), представителей организации строительного контроля в акте по форме КС-2, в исполнительной производственно-технической документации свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражно-процессуальный Кодекс Российской Федерации.
По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата работ. В случае проведения таких испытаний, приёмка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
10.2. Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ в течение 3 (трех) дней после окончания срока выполнения работ. Заказчик в течение 10 (десяти) дней должен его рассмотреть либо дать мотивированный отказ.
В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ несоответствия полноты и качества, требованиям государственного контракта, Проекта, нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам, а также отсутствие необходимых согласований изменений проектных решений, технических условий, сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ, акты выполненных работ по форме КС-2 и справка по форме КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений в оговоренные сроки.
10.3. Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной производственно-технической документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с п.12.7 настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. В случае выявления Заказчиком замечаний в исполнительной производственно-технической документации, Подрядчик обязан их устранить в течении 3 (трех) рабочих дней. При невыполнении данного условия Заказчик также вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
10.4. До приёмки Объекта Заказчик при необходимости создает комиссию с участием администрации сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики по определению соответствия законченного строительством Объекта Проекту и требованиям нормативно-технических документов.
10.5. По окончании строительства Объекта и при наличии заключения Госстройнадзора Минстроя Чувашии о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о завершении всех работ на Объекте и передает за 10 (десять) дней до начала приемки Объекта в эксплуатацию исполнительную производственно-техническую документацию согласно Перечню исполнительной производственно-технической документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, а также документы необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию.
Исполнительная производственно-техническая документация передается в 2-х экз., кроме того, в электронном виде на флеш-накопителе.
При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок в течение трех рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, указанный Заказчиком.
10.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заключения и представления Подрядчиком всех имеющихся у него документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в соответствии с п.10.5), направляет документы в органы, уполномоченные на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию Заказчиком оформляется акт в установленном порядке о передаче результата выполненных работ администрации сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики.
10.7. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик обязан уведомить Подрядчика о проведении экспертизы.
10.8. Подрядчик обязан принять необходимые и достаточные меры для возмещения вреда, причинённого третьими лицами, Объекту по настоящему Контракту, до передачи Объекта Заказчику, в том числе путём предъявления претензий, использования примирительных процедур (медиации), обращения с исками в органы судебной власти и т.д. Объект не считается принятым Заказчиком в состоянии, пригодном для эксплуатации или иного использования, если остаются неурегулированные претензии между Подрядчиком и третьими лицами вследствие причинения вреда Объекту. В случае непринятия соответствующих мер Подрядчик обязан возместить причинённый Объекту третьими лицами вред Заказчику в полном объёме.
11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
11.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет:
- по земляному полотну – 8 лет;
- по основанию дорожной одежды – 6 лет;
- по верхнему слою покрытия – 3 года;
по искусственным сооружениям:
- железобетонный лоток – 6 лет;
- железобетонная труба – 6 лет;
по обустройству дороги:
- знаки дорожные – 7 лет (срок гарантии не распространяется на случай механического воздействия);
- барьерное и перильное ограждение – 5 лет (срок гарантии не распространяется на случаи механического воздействия).
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.
Гарантийные обязательства оформляются с участием администрации сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики в виде гарантийного паспорта в составе Акта приемочной комиссии законченного строительством объекта.
В случае расторжения Контракта гарантийные сроки, указанные в настоящем пункте, на выполненные работы (часть выполненных работ), подтвержденные актами выполненных работ, сохраняются.
11.3. Подрядчик обязан устранить за свой счет и в указанные Заказчиком сроки дефекты, которые обнаружатся в период гарантийной эксплуатации Объекта.
11.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, все расходы по которым возмещаются Подрядчиком.
По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.
11.5. При не устранении Подрядчиком выявленных дефектов в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик имеет право поручить устранение дефектов другому лицу и предъявить все расходы Подрядчику.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
12.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом, неисполнение предписаний Заказчика, строительного контроля, иных контролирующих и надзорных органов, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
12.3. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на Объекте, нарушение требований нормативно-технических документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.
12.4. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
12.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
12.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
12.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы в размере __________ рублей __ копеек, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
12.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
12.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
12.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
12.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере __________ рублей __ копеек, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _________ рублей___ копеек, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (п.12.9.1. включается в контракт при наступлении случая, указанного в ч.23 ст.68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в иных случаях пункт 12.9.1. исключить).
12.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере __________ рублей __ копеек, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
12.14. Штрафы начисляются, в том числе, в случае применения Подрядчиком материалов, изделий, не соответствующих требованиям проекта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения следующих пунктов настоящего контракта – 1.2, 7.2, 9.1.2, 9.1.4-9.1.6, 9.1.12-9.1.22, 9.1.24, 9.1.26-9.1.28, 9.1.31-9.1.35, 9.1.38-9.1.40, 10.3, 10.5, 11.2, 11.3, 13.2, 13.3, 14.1.
12.15. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые он обязан выполнить в соответствии с п.9.1.44 самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
12.16. Уплата стороной неустойки (штрафа, пеней), а также возмещение убытков, предусмотренных контрактом, не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.
12.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если будет доказано что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
12.18. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра Объекта, предписания Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.
По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.
12.19. При осуществлении в соответствии с разделом 10 Контракта уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ стороны осуществляют расчет неустойки (штрафа, пени), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств. В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшения Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Подрядчиком указанного акта выполненных работ подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (штрафа, пени) в доход республиканского бюджета.
В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки акт выполненных работ подписывается сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.20. В случае возникновения факта ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта или нарушения срока сдачи работ Заказчик направляет Подрядчику претензионное письмо с указанием суммы штрафа или пеней и сроком перечисления данных сумм на расчетный счет Заказчика в добровольном порядке. При не перечислении сумм в добровольном порядке удержания, предусмотренные в данном разделе, производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, т.е. оплата Контракта при этом осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму штрафа или пени, которая перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.
Кроме того, в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.
12.21. Применение предусмотренных настоящим Контрактом санкций не лишает стороны права требования на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) другой стороной своих обязательств.
Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту сторона возмещает другой стороне все вызванные по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.
12.22. При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта и нормативно-правовых документов, указанных в приложении к настоящему Контракту, последний возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.
12.23. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
13. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом.
13.2. Все используемые для строительства материалы, конструкции, изделия, готовая продукция и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации.
13.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство о состоянии измерений в лаборатории), в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
13.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Контракта:
а) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего законодательства, требованиям Контракта;
б) о разборке и последующем новом исполнении частей Объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.
13.5. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном условиями Контракта, в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования;
в) в случае применения недоброкачественных материалов или несоблюдения установленной в соответствии с нормативными документами технологии производства работ и производства дорожно-строительных материалов.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
13.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
14. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
14.1. Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика, строительного контроля, иных контролирующих и надзорных органов в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 и Контракта. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
14.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, строительного контроля, иных контролирующих и надзорных органов внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком
без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.
14.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по установленной форме.
14.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.
14.5.Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
15.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
15.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
15.3. После приёмки Объекта Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.
16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
16.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов, видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
16.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.
16.4. Если стороны не могут в течение 5 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством.
При этом по взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно подтверждающими отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом и/или законом ответственности.
16.5. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.
16.6. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
16.7. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 16.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.
16.8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 16.1 настоящего Контракта и их последствия продолжают действовать более 5 календарных дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту.
17. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
17.1. Внесение изменений в Государственный контракт, а также расторжение государственного контракта производится в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
17.2. Любые дополнения и изменения оформляются в виде Дополнительных соглашений к контракту, вступают в силу после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
17.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
17.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта или обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
- при нарушении Подрядчиком сроков начала производства работ более чем на 15 календарных дней;
- при неоднократном неисполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком условий контракта;
- при уклонении Подрядчика от устранения в сроки, установленные Заказчиком, дефектов и недостатков, выявленных в ходе работ
- задержка Подрядчиком окончания выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком обязательств, определенных в пункте 9.1.29 настоящего Контракта;
- нарушение Подрядчиком обязательств, определённых разделом 9 (за исключением пункта9.1.29) настоящего Контракта, 3 (трёх) и более раз;
- нарушение Подрядчиком требований проектно-сметной документации и нормативных документов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов или иных существенных условий настоящего Контракта, приведших к невозможности исполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и ведущих к снижению надежности и безопасности эксплуатации Объекта.
Заказчик вправев одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее.
При этом подтверждающими документами могут являться:
двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ; или 2 и более предписания Заказчика и/или представителей Заказчика и/или организации, привлечённой по договору в соответствии с п.8.2.5. настоящего Контракта, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом; или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;
акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке в случае неявки представителя Подрядчика, извещённого надлежащим образом.
По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
17.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям к участникам закупки, установленных документацией о закупке.
17.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:
- в случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ более чем на 90 (девяносто) дней.
17.7. При расторжении Государственного контракта незавершенные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего государственного контракта на текущий год, передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, принятых в установленном порядке. Подрядчик в свою очередь обязан подготовить сводную ведомость объемов работ на остаток работ, передать Заказчику проектную и исполнительную документацию, журнал работ, а также документы о проведенных в ходе строительства обследованиях, проверках, контрольных испытаниях, измерениях, документы поставщиков, подтверждающие соответствие материалов, работ проекту и требованиям нормативных документов, журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).
17.8. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик, является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
18.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного сторонами, а в случае, предусмотренном п.18.8 настоящего Контракта – после получения другой стороной уведомления.
18.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут (по возможности) разрешаться сторонами путем переговоров. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту или в связи с его нарушением и/или расторжением, по которым стороны не достигли взаимоприемлемых компромиссов, окончательно решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
18.3. Применяемое материальное право - законодательство Российской Федерации.
18.4. Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне обязательства по настоящему Контракту без предварительного взаимного письменного согласования с другой стороной, а также совершать действия, наносящие ущерб деловой репутации участников настоящего Контракта.
18.5. При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Контракте, стороны обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами, а также приказами и распоряжениями Федерального дорожного агентства, Минтранса России.
Расторжение или истечение срока действия Контракта не освобождает стороны от удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момента его расторжения или истечения срока действия.
При расторжении Контракта по инициативе Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику убытки, возникающие у Заказчика в связи с расторжением Контракта (расходы на обеспечение сохранности или консервацию незавершенного строительством объекта).
18.6. Подрядчик не имеет права без согласования с Заказчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в оперативном управлении Заказчика, в рекламных или иных коммерческих целях.
18.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
18.8. В случае изменения у какой-либо из сторон наименования организации, организационно-правовой формы, местонахождения, реквизитов сторон, в том числе номера телефона и банковских реквизитов, смены руководителя она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возникновения изменений уведомить другую сторону в письменном виде.
18.9. В рамках настоящего Контракта Стороны принимают следующий порядок обмена корреспонденцией:
а) путем направления электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Стороны получателя корреспонденции;
б) путем направления почтового отправления (письма) с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах Стороны получателя корреспонденции;
в) нарочным по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Стороны получателя корреспонденции.
Способ направления корреспонденции Сторона инициатор направления корреспонденции выбирает самостоятельно.
18.10. Сторона-получатель корреспонденции обязана обеспечить своевременное получение корреспонденции по реквизитам указанным в данном Контракте. В случае не обеспечения получения корреспонденции в соответствии с требованиями настоящего Контракта или не уведомления об изменении реквизитов корреспонденция считается врученной:
- по варианту а) п.18.9 настоящего Контракта – в течение 60 минут с момента отправления;
- по варианту б) п.18.9 настоящего Контракта – в течение 10 дней с момента отправления;
- по варианту в) п.18.9 настоящего Контракта – немедленно с момента составления акта фиксирующего невозможность передачи корреспонденции.
18.10. В случае невозможности исполнить обязательства, выполнение которых в соответствии с настоящим Контрактом предусмотрено за определённый период до начала работ по причине того, что данный период больше срока между датой заключения Контракта и установленной Контрактом даты начала работ, то эти обязательства должны быть исполнены до даты начала работ.
- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
19.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.
19.2. Срок действия Государственного контракта:
Начало: с момента (даты) подписания настоящего Контракта.
- окончание – 31 декабря 2020 г.
Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Контракту.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:
|
№
|
Наименование документа
|
Кто оформляет
|
|
1
|
График выполнения строительно-монтажных работ
|
Заказчик
|
|
2
|
Акт передачи проектной документации (Форма)
|
Заказчик
|
|
3
|
Рекомендованный перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций
|
Заказчик
|
|
4
|
Примерный перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию
|
Заказчик
|
|
5
|
Перечень нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении дорожных работ
|
Заказчик
|
|
6
|
Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а)
|
Подрядчик
|
|
7
|
Перечень внештатных ситуаций
|
Заказчик
|
|
8
|
Техническая характеристика объекта
|
Заказчик
|
|
9
|
Акт приема-передачи строительной площадки (Форма)
|
Заказчик
|
|
10
|
График оплаты выполненных работ
|
Заказчик
|
21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Государственный заказчик:
428020 г.Чебоксары пр.И.Яковлева д.2а
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии
ИНН 2130024126 КПП 213001001
л/сч 03262Ч03761 в Минфине Чувашии
р/с 40201810300000100004 в Отделении –
НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
БИК 049706001 ОГРН 1072130011821
ОКТМО 9770100 тел/факс 54-02-20
|
Подрядчик:
|
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 1
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
наименование Объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
|
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
|
Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
|
Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
|
Физический объем работ
|
Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Подготовка территории строительства
|
|
1
|
Восстановление и закрепление трассы
|
С момента получения разрешения на строительство в течении 10 дней
|
1,184 км
|
-
|
|
2
|
Переустройство газопровода
|
начало: не позднее 2 дней с окончания 1 этапа
завершение: не позднее 30 дней с начала 1 этапа
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб -308,5 п.м;
Устройство футляров в траншею-4 шт/57п.м;
Надземная прокладка газопроводов-48 м;
|
|
|
Основные объекты строительства
|
|
3
|
Земляные работы
|
начало: не позднее 10 дней с окончания 1 этапа
завершение: не позднее 90 дней с начала 1 этапа
|
Объем оплачиваемых земляных работ: срезка и обратная надвижка растительного грунта-1725м3/1725м3;
Выемка- 1667 м3; насыпь-1221м3;
|
-
|
|
в том числе:
|
начало: не позднее 5 дней с окончания 4 этапа
завершение: не позднее 110 дней с начала 1 этапа
|
Планировка откосов и полотна с засевом трав -3591м2
|
|
|
4
|
Дорожная одежда
|
начало: не позднее 25 дней с начала 2 этапа
завершение: не позднее 90 дней с начала 4 этапа
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка-1630,3м3; устройство двухслойного основания толщиной 29 см (18+11) из щебня-4658 м2; устройство покрытия из щебня с пропиткой битумом, толщиной 8 см -4658 м2
|
-
|
|
в том числе:
|
начало: не позднее 2 дней с окончания 14 этапа
завершение: не позднее 110 дней с начала 1 этапа
|
Укрепление обочин засевом многолетних трав-2368м2
|
|
|
5
|
устройство ж.б. трубы отв.3х2,5м
|
начало: не позднее 10 дней с начала 1 этапа
завершение: не позднее 30 дней с начала 5 этапа
|
Устройство ж.б. трубы отв.3,0м х 2,5м- 1 шт.; длина трубы с оголовками 13,24 м/ без оголовков -11,24м;
Укрепительные работы монолитными плитами - 75,8м2/40,4м2
|
|
|
|
|
6
|
устройство монолитного ж.б. лотка
|
начало: не позднее 2 дней с начала 3 этапа
завершение: не позднее 10 дней до окончания 4 этапа
|
Устройство ж.б. монолитных лотков в количестве 3шт;.длина одного лотка с оголовками -6,6 м. без оголовков -6,0м
|
-
|
|
7
|
Устройство кюветов
|
начало: не позднее 20 дней до окончания 3 этапа
завершение: не позднее 20 дней с начала 7 этапа
|
Укрепление кюветов щебнем- 145 м2;
Укрепление кюветов асфальтобетоном-197м2;
Укрепление кюветов монолитным бетоном – 103,7м2
|
|
|
в том числе:
|
начало: не позднее 5 дней с окончания 3 этапа
завершение: не позднее 5 дней с начала 7 этапа
|
Укрепление кюветов засевом трав - 553 м2
|
|
|
8
|
Устройство быстротока
|
начало: не позднее 5 дней с окончания 5 этапа
завершение: не позднее 20 дней с начала 8 этапа
|
Общая длина быстротока -103 м
|
|
|
9
|
Водоотвод с проезжей части
|
начало: не позднее 10 дней до окончания 4 этапа
завершение: не позднее 10 дней с начала 9 этапа
|
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона- 4шт./7шт.5,71м;
Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами-1шт.
|
|
|
10
|
Фильтрующая траншея
|
начало: не позднее 10 дней до завершения работ 3 этапа
завершение: не позднее 10 дней с начала 10 этапа
|
Всего -3 шт.
|
|
|
11
|
Мет. труба отв. 0,32м
|
начало: не позднее 10 дней с начала 14этапа
завершение: не позднее 10 дней с начала 11 этапа
|
Металлическая труба отв0,32м;L=5.14м; укрепление монолитным бетоном по щебеночной подготовке на входе и выходе-3,6 м2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|
|
12
|
Устройство съездов
|
начало: не позднее 60 дней с начала 4 этапа
завершение: не позднее 15 дней с начала 12 этапа
|
Общая площадь покрытия -262м2
|
-
|
|
в том числе:
|
начало: не позднее 2 дней с окончания 14 этапа
завершение: не позднее 110 дней с начала 1 этапа
|
Укрепление обочин засевом трав-120м2
|
|
|
Объкты транспортного хозяйства и связи
|
|
13
|
Обстановка дороги
|
начало: не позднее 10 дней до окончания 14 этапа
завершение: не позднее 110 дней с начала 1 этапа
|
Установка дорожных знаков на сборных ж/б фундаментах и металлических стойках-32зн./24 ст./8,4м3 блоки;
устройство барьерного ограждения -64 м;
устройство металлических пешеходных ограждений-52м
|
-
|
|
14
|
Пешеходная дорожка
|
начало: не позднее 40 дней с начала 4этапа
завершение: не позднее 30 дней с начала 14 этапа
|
Устройство пешеходной дорожки шириной 1,0м, протяженностью-1179 м с а/б покрытием -1176 м2;
Установка бортовых камней БР100.30.15-77 м
|
|
|
15
|
Разработка рабочей документации
|
|
|
|
|
16
|
Непредвиденные затраты
|
со дня заключения контракта до окончания работ
|
-
|
-
|
1) Срок подписания сторонами акта приема-передачи строительной площадки в течение 5 дней с момента получения разрешения на строительство;
2) Срок передачи подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии технических условий в течение 10 дней с момента заключения контракта;
3) Срок передачи подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации не требуется;
4) Срок (сроки) подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: по графику выполнения строительно-монтажных работ и в соответствии с проектной документацией;
5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта не требуется.
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 2
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
(Форма)
АКТ
передачи проектной документации
г.Чебоксары « »20__ г.
Казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________ именуемым (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями Контракта № от « » 201 года
Заказчик передает, а Подрядчик принимает проектную документацию на
_____________________________________________________________________________
Наименование объекта
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 3
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
Рекомендованный перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций
1 . Геодезические и разбивочные работы:
Восстановление и закрепление трассы.
Создание геодезической разбивочной основы (ГРО).
Разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружения.
- Земляные работы:
Снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника.
Нарезка уступов на косогорах.
Замена грунтов в основании земляного полотна.
Возведение земляного полотна (законченные участки).
- Дорожная одежда:
Конструктивные слои оснований и покрытий.
Установка рельс-форм или копирных струн.
- Малые искусственные сооружения:
Рытье котлована.
Укладка щебеночной (песчаной) подготовки.
Монтаж сборного или бетонирование монолитного фундамента.
Монтаж звеньев трубы и оголовков, заделка стыков с промазкой швов цементным раствором.
Гидроизоляция тела трубы и оголовков.
Засыпка трубы.
Укрепительные работы у труб.
Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.
- Мосты:
Сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций.
Монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного закрепления элементов).
Устройство гидроизоляции деформационных швов.
Устройство гидроизоляции конструкции.
Укладка защитного слоя, уложенного на гидроизоляции.
6. Наружное освещение:
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 4
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию
Перечень организаций, участвовавших в строительно-монтажных работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов лицензий на право их производства и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно отечественных за выполнение этих работ.
Документы об отводе земельных участков (кадастровые паспорта земельных участков; решения о предоставлении земельных участков; договоры аренды; о предоставлении земельных участков; договоры выкупа земельных участков и объектов недвижимости; распоряжение Правительства РФ о переводе лесных участков и земель сельхоз назначения в земли транспорта; свидетельства о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования; акты выполненных работ по рекультивации земель) и разрешение Федерального дорожного агентства на производство строительно-монтажных работ.
Опись комплектов рабочих чертежей на строительство к приемке автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за строительно-монтажные работы (эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией).
Журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров.
Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ.
Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций.
Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования.
Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ.
Гарантийный паспорт.
Отчет о диагностике законченной строительством автомобильной дороги общего пользования (при необходимости).
Ведомость выполненных строительно-монтажных работ по строительству объекта.
Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения.
Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения.
Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными сооружениями.
Сводная ведомость мостов и путепроводов, построенных на вводимой в эксплуатацию автомобильной дороге.
Сводная ведомость водопропускных труб.
Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта (по необходимости).
Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство.
Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка к подписанная лицом осуществляющим строительство.
Заключение органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
Карточки на водопропускные трубы.
Паспорта на искусственные сооружения (мосты, путепроводы).
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 5
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ
|
№ п.п.
|
Обозначение нормативного документа
|
Название нормативного документа
|
|
|
№257-ФЗ от 08 ноября 2007 г.
|
Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
|
|
|
№190-ФЗ от 29 декабря2004 г.
|
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
|
|
|
№136-ФЗ от 25 октября 2001 г.
|
Земельный кодекс Российской Федерации.
|
|
|
№184-ФЗ/02 от 27 декабря 2002 г.
|
О техническом регулировании.
|
|
|
№2196-ФЗ от 08 декабря 1995 г.
|
О безопасности дорожного движения.
|
|
|
№384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.
|
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
|
|
|
№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.
|
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
|
|
|
Постановление Госстроя №58 от 08 июня 2001 г.
|
Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации.
|
|
|
МДС 11-15.2001 Госстрой России
|
Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика застройщика.
|
|
|
Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10 г
|
О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
|
|
|
Постановление Правительства РФ №69/91 от 24.12.91 г
|
О классификации автомобильных дорог в Российской федерации.
|
|
|
Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г
|
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
|
|
|
Постановление Минтранса России №ИС-862-р от 30.09.03 г
|
Об обеспечении качества материалов и конструкций, применяемых в дорожном хозяйстве.
|
|
|
Приказ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору №7 от 12 января 2007 г. (РД-11-05-2007)
|
Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
|
|
|
Приказ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26 декабря 2006 г. (РД-11-02-2006)
|
Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
|
|
|
СП 131.13330.2012
|
Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
|
|
|
СП 126.13330.2012
|
Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
|
|
|
СП 78.13330.2012
|
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.
|
|
|
СП 34.13330.2012
|
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
|
|
|
СП 35.13330.2011
|
Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.
|
|
|
СП 46.13330.2012
|
Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91.
|
|
|
СП 79.13330.2012
|
Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86.
|
|
|
СП 122.13330.2012
|
Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97.
|
|
|
СП 20.13330.2016
|
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
|
|
|
СП 28.13330.2017
|
Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
|
|
|
СП 42.13330.2016
|
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
|
|
|
СП 48.13330.2011
|
Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
|
|
|
СП 52.13330.2016
|
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
|
|
|
СП 72.13330.2016
|
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85
|
|
|
СНиП 12-03-2001
|
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
|
|
|
СП 11-110-99
|
Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
|
|
|
СП 52.13330.2016
|
Естественное и искусственное освещение
|
|
|
ИСО 9000:2000
|
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
|
|
|
ИСО 9004:2000
|
Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
|
Системы менеджмента качества. Требования.
|
|
|
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
|
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
|
|
|
ГОСТ 10060-2012
|
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 10178-85
|
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 30515-2013
|
Цементы. Общие технические условия.
|
|
|
ГОСТ 310.1-76
|
Цементы. Методы испытаний. Общие положения.
|
|
|
ГОСТ 310.2-76
|
Цементы. Методы определение тонкости помола.
|
|
|
ГОСТ 310.3-76
|
Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.
|
|
|
ГОСТ 310.4-81
|
Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.
|
|
|
ГОСТ 310.5-88
|
Цементы. Метод определения тепловыделения.
|
|
|
ГОСТ 310.6-85
|
Цементы. Метод определения водоотделения.
|
|
|
ГОСТ 965-89
|
Портландцементы белые. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 10181-2014
|
Смеси бетонные. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 7473-2010
|
Смеси бетонные. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 10180-2012
|
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
|
|
|
ГОСТ 12730.0-78
|
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.
|
|
|
ГОСТ 12730.1-78
|
Бетоны. Метод определения плотности.
|
|
|
ГОСТ 12730.2-78
|
Бетоны. Метод определения влажности.
|
|
|
ГОСТ 12730.3-78
|
Бетоны. Метод определения водопоглощения.
|
|
|
ГОСТ 12730.4-78
|
Бетоны. Методы определения показателей пористости.
|
|
|
ГОСТ 12730.5-84
|
Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
|
|
|
ГОСТ 22690-2015
|
Бетоны. Определение прочности механическими методами.
|
|
|
ГОСТ 22783-77
|
Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.
|
|
|
ГОСТ 23732-2011
|
Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 24316-80
|
Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении.
|
|
|
ГОСТ 24452-80
|
Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона.
|
|
|
ГОСТ 18105-2010
|
Бетоны. Правила контроля и оценки прочности прочности.
|
|
|
ГОСТ 24211-2008
|
Добавки для бетонов. Общие технические требования.
|
|
|
ГОСТ 24640-91
|
Добавки для цементов. Классификация.
|
|
|
ГОСТ 25192-2012
|
Бетоны. Классификация и общие технические требования.
|
|
|
ГОСТ 25820-2014
|
Бетоны легкие. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 25246-82**
|
Бетоны химически стойкие. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 26134-2016
|
Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.
|
|
|
ГОСТ 26633-2015
|
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 27006-86
|
Бетоны. Правила подбора состава.
|
|
|
ГОСТ 28570-90
|
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
|
|
|
ГОСТ 29167-91
|
Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическомнагружении.
|
|
|
ГОСТ 4333-2014
|
Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.
|
|
|
ГОСТ 11501-78
|
Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.
|
|
|
ГОСТ 11503-74
|
Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.
|
|
|
ГОСТ 11504-73
|
Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов.
|
|
|
ГОСТ 11505-75
|
Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.
|
|
|
ГОСТ 11506-73
|
Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.
|
|
|
ГОСТ 11507-78
|
Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.
|
|
|
ГОСТ 11508-74
|
Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком.
|
|
|
ГОСТ 17789-72
|
Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина.
|
|
|
ГОСТ 2517-2012
|
Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
|
|
|
ГОСТ 18180-72
|
Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева.
|
|
|
ГОСТ 20739-75
|
Битумы нефтяные. Метод определения растворимости.
|
|
|
ГОСТ 22245-90
|
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 22688-77
|
Известь строительная. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ Р 52129-2003
|
Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 12801-98
|
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного капитального ремонта. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 15467-79*
|
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.
|
|
|
ГОСТ 16504-81
|
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
|
|
|
ГОСТ 25100-2011
|
Грунты. Классификация.
|
|
|
ГОСТ 25584-2016
|
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.
|
|
|
ГОСТ 19912-2012
|
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.
|
|
|
ГОСТ 23061-2012
|
Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.
|
|
|
ГОСТ 20276-2012
|
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
|
|
|
ГОСТ 20522-2012
|
Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
|
|
|
ГОСТ 22733-2016
|
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.
|
|
|
ГОСТ 23278-2014
|
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.
|
|
|
ГОСТ 23740-2016
|
Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.
|
|
|
ГОСТ 30416-2012
|
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
|
|
|
ГОСТ 5180-2015
|
Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
|
|
|
ГОСТ 12248-2010
|
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.
|
|
|
ГОСТ 12536-2014
|
Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава.
|
|
|
ГОСТ 23558-94
|
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного капитального ремонта. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 25607-2009
|
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 30108-94
|
Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
|
|
|
ГОСТ 6482-2011
|
Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 20054-2016
|
Трубы бетонные безнапорные. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 22000-86
|
Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.
|
|
|
ГОСТ 24547-2016
|
Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.
|
|
|
ГОСТ 6665-91
|
Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 13015-2012
|
Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения.
|
|
|
ГОСТ 13087-81
|
Бетоны. Методы определения истираемости.
|
|
|
ГОСТ Р 50971-2011
|
Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
|
|
|
ГОСТ Р 51256-2011
|
Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 52282-2004
|
Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ Р 52289-2004
|
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
|
|
|
ГОСТ Р 52290-2004
|
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 52398-2005
|
Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
|
|
|
ГОСТ Р 52575-2006
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 52576-2006
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ Р 52605-2006
|
Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.
|
|
|
ГОСТ Р 52765-2007
|
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
|
|
|
ГОСТ Р 52767-2007
|
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров.
|
|
|
ГОСТ Р 52399-2005
|
Геометрические элементы автомобильных дорог.
|
|
|
ГОСТ Р 53225-2008
|
Материалы геотекстильные. Термины и определения.
|
|
|
ГОСТ Р 53238-2008
|
Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор.
|
|
|
ГОСТ Р 50276-92
|
Материалы геотекстильные. Метод определения толщины при определенных давлениях
|
|
|
ГОСТ Р 50277-92
|
Материалы геотекстильные. Метод определения поверхностной плотности
|
|
|
ГОСТ Р 55028-2012
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения.
|
|
|
ГОСТ Р 55030-2012
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения
|
|
|
ГОСТ Р 55032-2012
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию
|
|
|
ГОСТ Р 55033-2012
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства.Метод определения гибкости при отрицательных температурах
|
|
|
ГОСТ Р 55034-2012
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения теплостойкости
|
|
|
ГОСТ Р 55035-2012
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам
|
|
|
ГОСТ ЕН 13416-2011
|
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов
|
|
|
ГОСТ Р 52766-2007
|
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ Р 56925-2016
|
Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.
|
|
|
ГОСТ 30413-96
|
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.
|
|
|
ГОСТ 30491-2012
|
Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного капитального ремонта. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 30693-2000
|
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.
|
|
|
ГОСТ 31015-2002
|
Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные
|
|
|
ГОСТ 6139-2003
|
Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 32018-2012
|
Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия
|
|
|
ГОСТ 8267-93
|
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 8269.0-97
|
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.
|
|
|
ГОСТ 8269.1-97
|
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.
|
|
|
ГОСТ 8735-88
|
Песок для строительных работ. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 8736-2014
|
Песок для строительных работ. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 9128-2009
|
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 32496-2013
|
Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия
|
|
|
ГОСТ Р 50597-93
|
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
|
|
|
ГОСТ 26804-2012
|
Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ Р 50970-2011
|
Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
|
|
|
ГОСТ Р 51256-2011
|
Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 51582-2000
|
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования.Правила применения.
|
|
|
ГОСТ Р 52056-2003
|
Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 25459-82
|
Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ Р 52282-2004
|
Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
|
|
|
ГОСТ 25825-83
|
Светофоры дорожные. Общие технические условия.
|
|
|
ГОСТ 12.0.003-2015
|
Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
|
|
|
ГОСТ 12.1.004-91
|
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 12.1.010-76
|
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 12.2.011-2012
|
Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.
|
|
|
ГОСТ 17.0.0.01-76
|
Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения
|
|
|
ГОСТ 17.1.1.01-77
|
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.
|
|
|
ГОСТ 17.2.1.01-76
|
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.
|
|
|
ГОСТ Р 21.1101-2013
|
СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения.
|
|
|
ГОСТ Р 8.563-2009
|
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений.
|
|
|
ГОСТ Р 8.568-97
|
ГСИ. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
|
|
|
ГОСТ Р 8.000-2015
|
Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 14001-2016
|
Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
|
Системы менеджмента качества. Требования.
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
|
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
|
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
|
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений.
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
|
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
|
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений.
|
|
|
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
|
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике.
|
|
|
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
|
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
|
|
|
ГОСТ Р 54400-2011
|
Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ Р 54401-2011
|
Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 52289-2004
|
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
|
|
|
ГОСТ Р 52290-2004
|
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 52398-2005
|
Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
|
|
|
ГОСТ Р 52399-2005
|
Геометрические элементы автомобильных дорог.
|
|
|
ГОСТ Р 53170-2008
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 53171-2008
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ Р 53172-2008
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ Р 53173-2008
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ Р 52748-2007
|
Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.
|
|
|
ОСТ 218.010-98
|
Вяжущие полимерно-битумные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.
|
|
|
ОСТ 218.1.002.2003.
|
Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.
|
|
|
СН 467-74
|
Нормы отвода земель для автомобильных дорог.
|
|
|
ПУЭ
|
Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2
|
|
|
ВСН 3-81
|
Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.
|
|
|
ВСН 18-84
|
Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.
|
|
|
ВСН 178-91
|
Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна.
|
|
|
ВСН 123-77
|
Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.
|
|
|
ВСН 5-81
|
Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.
|
|
|
ВСН 8-89
|
Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.
|
|
|
ВСН 17-77
|
Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав.
|
|
|
ВСН 29-76
|
Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог.
|
|
|
ОДМ 218.6.019-2016
|
Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.
|
|
|
ВСН 38-90
|
Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью
|
|
|
ВСН 42-91
|
Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.
|
|
|
ВСН 103-74
|
Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.
|
|
|
ВСН 32-81
|
Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.
|
|
|
ВСН 51-88
|
Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.
|
|
|
ВСН 165-85
|
Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).
|
|
|
ВСН 206-87
|
Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.
|
|
|
ВСН 19-89
|
Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
|
|
|
ОДН 218.017-2003
|
Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций.
|
|
|
ОДН 218.0.006-2002
|
Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.
|
|
|
ОДН 218.5.016-2002
|
Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.
|
|
|
ОДН 218.3.039-2003
|
Укрепление обочин автомобильных дорог.
|
|
|
ОДН 218.046-01
|
Проектирование нежестких дорожных одежд.
|
|
|
ОДН 218.1.052-2002
|
Оценка прочности нежестких дорожных одежд.
|
|
|
ОДМ 218.3.013-2011
|
Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей.
|
|
|
ОДМ 218.5.001-2009
|
Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешёток для армирования асфальтобетонных слоёв усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог.
|
|
|
ОДМ 218.5.003-2010
|
Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
|
|
|
ОДМ 218.6.002-2010
|
Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных работ общего пользования федерального значения.
|
|
|
ОДМ Минтранс России от 21.04.2003 № ОС-362-р
|
Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения.
|
|
|
ОДН 218.012-99
|
Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.
|
|
|
ОДМ 218.1.002-2010
|
Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства.
|
|
|
ОДМ 218.7.001-2009
|
Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах.
|
|
|
ОДМ Распоряжение Росавтодора №452-р от 16 ноября 2007 г.
|
Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения.
|
|
|
ОДМ Минтранс России № ОС-548-р от 16.06.2003
|
Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автодорогах.
|
|
|
ОДМ 218.5.006-2010
|
Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной отрасли.
|
|
|
ОДМ 218.2.047-2014
|
Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве.
|
|
|
ОДМ 218.6.014-2014
|
Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
|
|
|
ОДН 218.017-2003
|
Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций.
|
|
|
Росавтодор№ ОС-556-р от 24.06.2002
|
Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах.
|
|
|
Распоряжение Минтранса № ОС-621-р от 15.07.2003
|
Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими.
|
|
|
Распоряжение Минтранса, № ОС-358 от 18.04.2003
|
Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий.
|
|
|
Росавтодор Руководство. 12.07.2004 год
|
Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими.
|
|
|
ЦНИИП по градостроительству Минстроя России, 1994 год
|
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений.
|
|
|
Пособие в развитие СНиП 2.05.02-85
|
Пособие по проектированию элементов плана, продольного и поперечного профилей, инженерных обустройств, пересечений и примыканий автомобильных дорог.
|
|
|
Росавтодор, № ОС-858-р от 09.10.2002
|
Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и капитальному ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов.
|
|
|
Распоряжение Минтранса, № ОС-1066-р от 03.12.2003
|
Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд жесткого типа.
|
|
|
Минтранс России, 1995 год
|
Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.
|
|
|
Приложение к приказу Минтранса России №59 от 25.07.94 г.
|
Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством федеральных автомобильных дорог.
|
|
|
Письмо Росавтодора №ОС-28/172-ис
от 13.01.2004
|
О техническом регулировании при разработке проектов
|
|
|
Письмо Росавтодора №07-28/2323 от 16.03.2007
|
О порядке согласования подбора состава асфальтобетонных, полимерасфальтобетонных, щебёночно-мастичных смесей.
|
|
|
Письмо Росавтодора СП-28/5167-ис от23.09.05
|
О расчетных нагрузках для дорожных одежд.
|
|
|
Письмо РосавтодораСП-28/5074-ис от 21.09.05
|
Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.
|
|
|
Письмо РосавтодораСП-28/1958-ис от 26.04.05
|
Об устройстве поверхностной обработки.
|
|
|
Письмо Росавтодора №ОС-28/339-ис
27.01.2003
|
О собственности проектируемых объектов.
|
|
|
Письмо Росавтодора №ОБ-28/1266-ИС от 03.марта 2005 г.
|
О внесении изменений и дополнений в техническую документацию.
|
|
|
Письмо Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 г.
№13/6-1029-2009
|
Методические рекомендации. Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ.
|
|
|
Письмо Департамента ОБДД МВД России 01-27-358-ис от 27.01.08
|
Об учете при проектировании информационного письма ДОБДД МВД России.
|
|
|
Поручение Росавтодора №ИГ-1/49 от 2.12.2014
|
Регламент по обеспечению качества геосинтетических материалов, поступающих на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
|
|
|
Распоряжение Минтранса России №ОС-806-р от 15.09.2003
|
Рекомендации по использованию эффективных композиционных материалов при обустройстве мостовых сооружений.
|
|
|
ТР ТС 014/2011
|
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог.
|
|
|
ГОСТ 32753-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Цветные покрытия противоскольжения. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32754-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Цветные покрытия противоскольжения. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32830-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32829-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 32848-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32849-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 32953-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32952-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32847-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий.
|
|
|
ГОСТ 32866-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные световозвращатели. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32839-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные световозвращатели. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32838-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Противоослепляющие экраны. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32840-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Противоослепляющие экраны. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32865-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32757-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация.
|
|
|
ГОСТ 32758-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.
|
|
|
ГОСТ 32760-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32759-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32729-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности.
|
|
|
ГОСТ 32825-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений.
|
|
|
ГОСТ 32824-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32728-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб.
|
|
|
ГОСТ 32727-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности.
|
|
|
ГОСТ 32726-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках.
|
|
|
ГОСТ 32725-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц.
|
|
|
ГОСТ 32724-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей.
|
|
|
ГОСТ 32723-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава.
|
|
|
ГОСТ 32722-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности.
|
|
|
ГОСТ 32721-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности.
|
|
|
ГОСТ 32720-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение морозойстойкости.
|
|
|
ГОСТ 32717-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.
|
|
|
ГОСТ 32708-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания.
|
|
|
ГОСТ 32768-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности.
|
|
|
ГОСТ 32730-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32761-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32719-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения зернового состава.
|
|
|
ГОСТ 32762-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения влажности.
|
|
|
ГОСТ 32763-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения истинной плотности.
|
|
|
ГОСТ 32764-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения средней плотности и пористости.
|
|
|
ГОСТ 32765-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом).
|
|
|
ГОСТ 32766-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения показателя битумоемкости.
|
|
|
ГОСТ 32704-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения гидрофобности.
|
|
|
ГОСТ 32718-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения содержания активирующих веществ.
|
|
|
ГОСТ 32705-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения содержания водорастворимых соединений.
|
|
|
ГОСТ 32767-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения содержания полуторных окислов.
|
|
|
ГОСТ 32706-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения активности.
|
|
|
ГОСТ 32707-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Минеральный порошок. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом.
|
|
|
ГОСТ 32756-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ (РГ5)
|
|
|
ГОСТ 32731-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля (РГ5)
|
|
|
ГОСТ 32703-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32826-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32819-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу.
|
|
|
ГОСТ 32862-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб.
|
|
|
ГОСТ 32860-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение зернового состава.
|
|
|
ГОСТ 32864-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.
|
|
|
ГОСТ 32817-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости.
|
|
|
ГОСТ 32818-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности.
|
|
|
ГОСТ 32861-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла.
|
|
|
ГОСТ 32863-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости.
|
|
|
ГОСТ 32859-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц.
|
|
|
ГОСТ 32858-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен против распада.
|
|
|
ГОСТ 32823-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания).
|
|
|
ГОСТ 32820-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков.
|
|
|
ГОСТ 32816-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль.
|
|
|
ГОСТ 32815-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения.
|
|
|
ГОСТ 32822-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности.
|
|
|
ГОСТ 32821-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости.
|
|
|
ГОСТ 32836-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 32869-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий.
|
|
|
ГОСТ 32868-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий.
|
|
|
ГОСТ 32867-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 32871-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32870-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумные мастики. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32842-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумные мастики. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 32872-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумные герметики. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32845-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумные герметики. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 32846-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
|
|
|
ГОСТ 32843-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные сигнальные столбики. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32844-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные сигнальные столбики. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32959-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения.
|
|
|
ГОСТ 32964-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32960-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения.
|
|
|
ГОСТ 33063-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов.
|
|
|
ГОСТ 33027-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы.
|
|
|
ГОСТ 33025-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Шумовые полосы. Технические условия.
|
|
|
ГОСТ 33109-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости.
|
|
|
ГОСТ 33101-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности.
|
|
|
ГОСТ 33100-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог.
|
|
|
ГОСТ 32955-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32956-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32957-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32958-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32954-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 33062-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса.
|
|
|
ГОСТ 32961-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Камни натуральные и искусственные бортовые. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32962-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Камни натуральные и искусственные бортовые. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32963-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений.
|
|
|
ГОСТ 33029-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава.
|
|
|
ГОСТ 33030-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости.
|
|
|
ГОСТ 33024-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение истираемости по показателю микро-Деваль.
|
|
|
ГОСТ 33049-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение истираемости (Определение прочности щебня по истираемости)
|
|
|
ГОСТ 33026-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках.
|
|
|
ГОСТ 33051-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых частиц в щебне.
|
|
|
ГОСТ 33053-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.
|
|
|
ГОСТ 33054-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии).
|
|
|
ГОСТ 33055-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц.
|
|
|
ГОСТ 33048-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб.
|
|
|
ГОСТ 33028-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности.
|
|
|
ГОСТ 33031-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава.
|
|
|
ГОСТ 33046-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия.
|
|
|
ГОСТ 33047-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности.
|
|
|
ГОСТ 33050-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия).
|
|
|
ГОСТ 33057-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения.
|
|
|
ГОСТ 33056-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада.
|
|
|
ГОСТ 33052-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента песка.
|
|
|
ГОСТ 33078-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием.
|
|
|
ГОСТ 33133-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битум нефтяной дорожный вязкий. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33134-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения индекса пенетрации.
|
|
|
ГОСТ 33135-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости.
|
|
|
ГОСТ 33137-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром.
|
|
|
ГОСТ 33127-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Классификация.
|
|
|
ГОСТ 33128-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33129-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 33150-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 33136-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы.
|
|
|
ГОСТ 33142-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения – Метод «Кольцо и Шар.
|
|
|
ГОСТ 33143-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.
|
|
|
ГОСТ 33141-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда.
|
|
|
ГОСТ 33138-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости.
|
|
|
ГОСТ 33139-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина.
|
|
|
ГОСТ 33140-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения сопротивления битума старению под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)
|
|
|
ГОСТ 33149-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях.
|
|
|
ГОСТ 33152-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей.
|
|
|
ГОСТ 33154-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 33144-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33145-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 33146-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 33151-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.
|
|
|
ГОСТ 33153-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 33148-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33147-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 33161-2014
|
Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах».
|
|
|
ГОСТ 33174-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33181-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания.
|
|
|
ГОСТ 33180-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания.
|
|
|
ГОСТ 33179-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 33178-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов.
|
|
|
ГОСТ 33177-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению гидрологических изысканий.
|
|
|
ГОСТ 33176-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33175-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32946-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32945-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32965-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Интенсивность движения транспортного потока. Методы измерений.
|
|
|
ГОСТ 32948-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32950-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32947-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 32949-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 32944-2014
|
Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 33382-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация.
|
|
|
ГОСТ 33475-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33383-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения.
|
|
|
ГОСТ 33384-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостов и путепроводов. Общие требования.
|
|
|
ГОСТ 33390-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия.
|
|
|
ГОСТ 33385-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33386-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля.
|
|
|
ГОСТ 33387-2015
|
Автомобильные дороги общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования.
|
|
|
ГОСТ 33389-2015
|
Автомобильные дороги общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний.
|
|
|
ГОСТ 33388-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.
|
|
|
ГОСТ 33391-2015
|
Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения мостов.
|
|
|
СНиП 12-04-2002
|
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
|
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 6
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
|
|
Код
|
|
Форма по ОКУД
|
0322006
|
|
Заказчик
|
|
по ОКПО
|
|
|
|
организация, адрес, телефон, факс
|
по ОКПО
|
|
|
Подрядчик
|
|
|
|
организация, адрес, телефон, факс
|
|
|
|
Стройка
|
|
|
|
наименование, адрес
|
|
|
Объект
|
|
|
|
наименование
|
|
|
Вид деятельности по ОКДП
|
|
Договор подряда (контракт)
|
номер
|
|
|
|
дата
|
|
|
|
|
Вид операции
|
|
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
|
|
руб.
|
|
Составил
|
|
|
|
|
|
|
|
должность
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
|
Проверил
|
|
|
|
|
|
|
|
должность
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а
|
Номер
|
Конструктивные элементы и виды работ
|
Номер единич-
ной рас-
ценки
|
Едини-
ца из-
мере-
ния
|
Цена за едини-
цу, руб.
|
Коли-
чество работ по смете
|
Смет-
ная
(дого-
ворная) стои-
мость, руб.
|
Выполнено работ
|
|
по по-
рядку
|
пози-
ции по
смете
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные и прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а
|
Выполнено работ
|
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
|
|
год
|
|
|
|
|
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
стои-
мость факти-
чески выпол-
ненных работ с начала строи-
тельст-
ва, руб.
|
коли-
чество
|
стои-
мость,
руб.
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 7
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
Перечень внештатных ситуаций:
Инцидент (авария, стихийное бедствие), вызвавший отказ или повреждение технологического оборудования, коммуникаций, зданий, сооружений, в том числе являющихся собственностью сторонних организаций и/или эксплуатируемых сторонними организациями.
Факт (угроза) нападения на объекты, штабы строительства, места дислокации подрядных и субподрядных организаций в зоне ответственности КУ "Чувашупрдор", других работников, задействованных на строительстве (реконструкции) объекта дорожного хозяйства.
Обнаружение (действие) взрывных устройств (веществ).
Пожар.
Захват заложников.
Гибель человека.
Травма работника (работников), задействованных в строительстве (реконструкции) объектов дорожного хозяйства.
Конфликтные ситуации, связанные с:
сотрудниками подрядных (субподрядных) организаций;
местным населением.
- Дорожно-транспортное происшествие.
Уголовные и административные правонарушение.
Саботаж.
Обострение социально-общественной и политической обстановки на объекте реконструкции (забастовка, митинг, пикетирование), массовый невыход на работу.
- Другие явления и события, способные оказать негативное влияние на
реконструкцию объекта, а также действия, направленные на
дестабилизацию производственного процесса.
С приложением ознакомлен:
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 8
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
Техническая характеристика объекта:
Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
|
Протяжение, км
|
1,184
|
|
Тип дорожного покрытия
|
переходный
|
|
Вид покрытия
|
щебень, пропитанный битумом
|
|
Категория
|
V-а, V-в
|
|
Ширина земляного полотна, м
|
5,0-8,5
|
|
Ширина проезжей части, м
|
3,0 -4,5
|
|
Число полос движения, шт.
|
1
|
|
Ширина обочины, м
|
1,0-2,0
|
|
Расчетная скорость движения, км/час
|
30
|
Характеристика выполняемых работ:
2.1. Характеристика выполняемых работ: подготовительные работы, устройство земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений, укрепительные работы, дорожные устройства и обстановка дороги.
2.2. Сводная ведомость объемов:
|
№ пп
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Устройство земляного полотна
|
|
1
|
Восстановление и закрепление трассы
|
км
|
1,184
|
|
2
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (раст. грунт)
|
м3
|
1725
|
|
3
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (обр. надвижка раст. грунта)
|
м3
|
1725
|
|
4
|
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, гр. грунтов 2, с перевозкой на
|
м3
|
1667
|
|
расстояние 2 км
|
т
|
780,5
|
|
расстояние 1 км
|
т
|
2136,75
|
|
5
|
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см, число проходов 5
|
м3
|
1221
|
|
Раздел 2. Новый Раздел
|
|
6
|
Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2/посев трав
|
м2/га
|
3591/0,3591
|
|
Раздел 1. Дорожная одежда
|
|
7
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 0,35 см
|
м3
|
1630,3
|
|
8
|
Устройство оснований толщиной 29(18+11)см из щебня М 400 фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): двухслойных
|
м2
|
4658
|
|
9
|
Устройство покрытия щебнем М1000 пропиткой с применением битума марки БНД-60/90, БНД 90/130 толщиной 8 см
|
м2
|
4658
|
|
Раздел 2. Укрепление обочин
|
|
10
|
Планировка обочин
|
м2
|
2368
|
|
11
|
Посев: многолетних трав
|
1 га
|
0,2368
|
|
Устройство прямоугольной трубы отв3х2,5 м
|
|
|
|
12
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа гр. 2
|
м3
|
373
|
|
13
|
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3
|
172,91
|
|
14
|
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|
м3
|
172,91
|
|
Устройство железобетонной трубы
|
|
15
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|
м3
|
164,6
|
|
16
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М800, фр.20-40мм
|
м3
|
6,8
|
|
17
|
Устройство монолитных фундаментов из тяжелого бетона, класс В20 (М250)
|
м3
|
36,78
|
|
18
|
Укладка звеньев одноочковых железобетонных прямоугольных труб отверстием: 3ч2,5м высота насыпи до 9/10 м(ЗП300.1.100)
|
м3/шт
|
27,5/11
|
|
19
|
Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями автомобильных дорог, оголовки ЗП300В-2шт) откосные стенки (СТ2 277х415х30-4шт и СТ3 279х175х30-4 шт.)
|
м3
|
20,88
|
|
20
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
|
м2
|
246,79
|
|
21
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)
|
м2
|
40,4
|
|
Раздел 2. Новый Раздел Укрепительные работы
|
|
22
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3
|
104
|
|
23
|
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: монолитными плитами при толщине до 8/10см, бетон В20
|
м2
|
75,8/40,4
|
|
24
|
Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: монолитных (Бетон тяжелый В20 (М200)
|
м
|
5,5
|
|
25
|
Установка арматуры
|
1 т
|
0,2555
|
|
26
|
Устройство асфальтовых планок
|
т
|
2,64
|
|
27
|
Устройство каменной наброски или призмы
|
м3
|
34,3
|
|
Устройство монолитного ж.б. лотка (3 шт.)
|
|
28
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3 грунта
|
90
|
|
29
|
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3 грунта
|
60
|
|
30
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М800,фр.20-40мм
|
м3
|
20,598
|
|
31
|
Устройство монолитного лотка из тяжелого бетона, класс В20(М250)
|
м3
|
16,56
|
|
32
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)
|
м2
|
6,51
|
|
33
|
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
|
м2
|
84,6
|
|
34
|
Армирование подстилающих слоев и набетонок
|
кг
|
347,79
|
|
35
|
Установка люка
|
1 шт.
|
45
|
|
Раздел 2. Укрепительные работы
|
|
36
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3
|
15
|
|
37
|
Укрепление откосов земляного полотна бетонными : монолитными плитами при толщине до 8/12см (бетон В20)
|
м2
|
20,7/13,5
|
|
38
|
Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: монолитных (бетон В20)
(0,85м х4 шт.)х 3 лотка=10,2 м
|
м
|
10,2
|
|
39
|
Устройство асфальтовых планок
|
т
|
3,5856
|
|
40
|
Армирование подстилающих слоев и набетонок
|
кг
|
131,01
|
|
40а
|
Устройство основания щебеночного М800 фр.20-40мм под откосы
|
м3
|
0,21
|
|
Раздел 1. Укрепление кюветов засевом трав, щебнем
|
|
41
|
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 2
|
м3
|
174
|
|
42
|
Посев: многолетних трав
|
1 га
|
0,0553
|
|
43
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М600,фракция 40-70 мм
|
м3
|
14,5
|
|
Раздел 2. Укрепление кюветов асфальтобетоном, монолитным бетоном
|
|
44
|
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3 в грунтах группы 2
|
м3
|
75
|
|
45
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М800, фракция 40-70 ммм
|
м3
|
26,13
|
|
46
|
Укрепление кюветов асфальтобетоном марка III, тип В , толщиной 5 см
|
м2
|
197
|
|
47
|
Укрепление кюветов монолитным бетоном, толщиной 10 см (бетон В20)
|
м3
|
10,37
|
|
Устройство быстроток из монолитного бетона
|
|
48
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|
м3
|
10,8
|
|
49
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|
м3
|
10,8
|
|
50
|
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|
м3
|
10,8
|
|
51
|
Устройство основания под трубопроводы: щебеночногоМ400 фр.10-20мм
|
м3
|
6,4
|
|
52
|
Устройство монолитного быстротока (бетон В15)
|
м3
|
55,262
|
|
Водоотвод с проезжей части с телескопическими лотками
|
|
53
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|
м3
|
7,9
|
|
54
|
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|
м3
|
0,237
|
|
55
|
Обратная засыпка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|
м3
|
7,9
|
|
56
|
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона Б-7/Б-5
|
шт/шт/м
|
4/7/5,71
|
|
57
|
Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными плитами при размываемых грунтах Б-9
|
шт
|
1
|
|
58
|
Армирование подстилающих слоев и набетонок
|
1 т
|
0,0019
|
|
Устройство съездов
|
|
59
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|
м3
|
91,7
|
|
60
|
Устройство оснований толщиной 29(18+11) см из щебня М400 фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): двухслойных
|
м2
|
262
|
|
61
|
Устройство покрытия щебнем М1000 пропиткой с применением битума марки БНД-60/90, БНД 90/130 толщиной 8 см
|
м2
|
262
|
|
Раздел 2. Досыпка обочин
|
|
62
|
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа гр.2 с перевозкой на расстояние 3 км
|
м3
|
9
|
|
63
|
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см число проходов 2
|
м3
|
9
|
|
Раздел 3. Укрепление обочин
|
|
64
|
Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
|
м2
|
120
|
|
Устройство фильтрующей траншеи
|
|
65
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|
м3
|
25,41
|
|
66
|
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3
|
25,41
|
|
67
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М600, фр. 40-70мм
|
м3
|
1,89
|
|
68
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|
м3
|
18
|
|
Раздел 1. Установка дорожных знаков
|
|
69
|
Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
|
1 т стоек
|
0,197
|
|
70
|
Знаки дорожные размером 700х700 мм, тип 2.1
|
шт.
|
6
|
|
71
|
Знаки дорожные , размером 900х900х900 мм, тип 2.4
|
шт.
|
6
|
|
72
|
Знаки дорожные размером 700х700 мм, 5.19.1, 5.19.2,
|
шт.
|
16
|
|
73
|
Знаки дорожные размером 900x900 мм, тип 6.3.1,
|
шт.
|
4
|
|
74
|
Блоки железобетонные фундаментные
|
м3
|
8,4
|
|
Раздел 2. Бермы под знаки
|
|
75
|
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, расстояние перевозки 2 км
|
м3
|
124,81
|
|
76
|
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|
м3
|
124,81
|
|
Раздел 3. Барьерное и перильное ограждения
|
|
77
|
Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек: 2 м
|
м
|
64
|
|
78
|
Устройство металлических пешеходных ограждений
|
м
|
52
|
|
79
|
Конструкции стальные перил
|
т
|
1,8252
|
|
80
|
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
|
м3
|
5,706
|
|
Устройство пешеходной дорожки
|
|
81
|
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|
м3
|
463,65
|
|
82
|
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 0,2м
|
м3
|
281
|
|
83
|
Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из известнякового щебня М600 фр.5-10мм
|
м2
|
1405
|
|
84
|
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки III, тип Д, толщиной 3 см
|
м2
|
1176
|
|
85
|
Установка бортовых камней бетонных: БР 100.30.15
|
м
|
77
|
|
Переустройство газопровода
|
|
|
|
86
|
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|
м3
|
866
|
|
87
|
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|
м3
|
27
|
|
88
|
Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|
м3
|
14,025
|
|
89
|
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|
м3
|
27
|
|
90
|
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2с
|
м3
|
866
|
|
91
|
Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|
м2
|
532,95
|
|
|
Раздел 2. Трубопровод
|
|
92
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм
|
м
|
23
|
|
93
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 32мм
|
м
|
28
|
|
94
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм
|
м
|
171,5
|
|
95
|
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 160 мм
|
м
|
86
|
|
96
|
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200
|
м
|
280,5
|
|
97
|
Указатель
|
шт.
|
8
|
|
|
Отводы
|
|
99
|
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм
|
1 отвод
|
3
|
|
100
|
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм
|
1 отвод
|
14
|
|
|
устройство седелок
|
|
101
|
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=110х32 мм
|
шт.
|
2
|
|
102
|
Установка тройника: 110 х110мм
|
шт.
|
2
|
|
103
|
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
|
м
|
86
|
|
104
|
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 110 мм
|
м
|
171,5
|
|
105
|
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 63 мм
|
м
|
28
|
|
|
Раздел 3. Футляры
|
|
106
|
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм
|
м
|
9
|
|
107
|
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 160 мм
|
м
|
27
|
|
108
|
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм
|
м
|
21
|
|
109
|
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
|
шт.
|
4
|
|
110
|
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
|
шт./кг
|
4/18,48
|
|
СТОЙКИ
|
|
111
|
Надземная прокладка газопровода из стальных труб, диаметра газопровода: до 150мм
|
м
|
48
|
|
112
|
Установка металлических столбов высотой до 4м диаметр трубы 160мм
|
шт/м
|
5/16
|
|
Металлическая труба под тротуары отв. 0,32м
|
|
113
|
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью :0,65 (0,5-1)м3, с обратной засыпкой гр. грунтов 2с с перемещением до 10м
|
м3
|
0,88
|
|
114
|
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов2
|
м3
|
0,8
|
|
115
|
Устройство щебеночного основания под трубопроводы
|
м3
|
0,22
|
|
116
|
Укладка в траншею изолированных газопроводов условным диаметром до 300мм
|
м
|
5,14
|
|
|
|
|
|
Продолжительность строительства составляет 4 месяца из них: 2 месяца в 2019 году со дня заключения контракта, 2 месяца в 2020 году (июнь, июль).
Гарантийный срок:
- по земляному полотну – 8 лет;
- по основанию дорожной одежды – 6 лет;
- по верхнему слою покрытия – 3 года;
- по искусственным сооружениям:
- железобетонный лоток – 6 лет;
- железобетонная труба - 6 лет;
по обустройству дороги:
- знаки дорожные – 7 лет (срок гарантии не распространяется на случай механического воздействия).
- барьерное и перильное ограждение – 5 лет (срок гарантии не распространяется на случай механического воздействия).
2.5. Перечень материальных ресурсов используемых при выполнении работ: Приложение № 1 к Техническому заданию (формируется по данным победителя).
|
Государственный заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень материальных ресурсов (товаров), используемых при выполнении работ
по строительству автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики.
Формируется по данным первой части заявки победителя
Приложение № 9
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
(Форма)
Акт приема-передачи
строительной площадки
Объект:
____________________________________________________________
Настоящим актом Стороны, а именно, наименование Подрядчика и -_________________________________ подтверждают прием-передачу строительной площадки в границах Объекта_________________________________________________________________.
Подписанием настоящего акта _________________________ в лице _______________________________________________________ __, передало,
Ф.И.О. уполномоченного лица Заказчика
а ___________________________________ в лице _________________________________________
Наименование Подрядчика Ф.И.О. уполномоченного лица Подрядчика
приняло вышеуказанную строительную площадку в границах и объемах, соответствующих государственному контракту от «___» _________ 20__ г. № __________ на выполнение дорожных работ по Объекту.
Взаимные претензии у Сторон отсутствуют.
Указанная строительная площадка считается переданной с момента подписания настоящего акта.
|
Строительную площадку
передал:
Уполномоченное лицо Заказчика
______________________/_________________/
«______»________________20__г.
|
Строительную площадку
принял:
Уполномоченное лицо Подрядчика
______________________/_________________/
«______» ________________ 20__г.
|
|
Заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
Приложение № 10
к Государственному контракту №_____ от _________ 2019 г.
(Форма)
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, Школьная и пер. Кудрявцева в д. Тегешево Урмарского района Чувашской Республики
|
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
|
Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
|
Сроки выплаты аванса
|
Размер аванса
|
Сумма к оплате, тыс. руб.
|
Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
|
Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Подготовка территории строительства
|
|
1
|
Восстановление и закрепление трассы
|
-
|
-
|
14,15
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0010
|
|
2
|
Переустройство газопровода
|
|
|
453,04
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0309
|
|
Основные объекты строительства
|
|
3
|
Земляные работы
|
-
|
-
|
311,99
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0213
|
|
4
|
Дорожная одежда
|
-
|
-
|
7251,15
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,4939
|
|
5
|
устройство ж.б. трубы отв.3х2,5м
|
-
|
-
|
2458,84
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,1675
|
|
6
|
устройство монолитного ж.б. лотка
|
|
|
630,37
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0429
|
|
7
|
Устройство кюветов
|
|
|
356,76
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0243
|
|
8
|
Устройство быстротока
|
|
|
380,33
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0259
|
|
9
|
Водоотвод с проезжей части
|
|
|
51,41
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0035
|
|
10
|
Фильтрующая траншея
|
|
|
30,89
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0021
|
|
11
|
Мет. труба отв. 0,32м
|
|
|
22,35
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0015
|
|
Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|
|
12
|
Устройство съездов
|
-
|
-
|
511,51
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0348
|
|
Объкты транспортного хозяйства и связи
|
|
13
|
Обстановка дороги
|
-
|
-
|
474,84
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0323
|
|
14
|
Пешеходная дорожка
|
-
|
-
|
1471,88
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,1003
|
|
15
|
Разработка рабочей документации
|
|
|
118,8
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0081
|
|
16
|
Непредвиденные затраты
|
-
|
-
|
142,27
|
в течение 15 дней с момента приемки работ
|
0,0097
|
1. Цена контракта 14 680,58 тыс рублей*; в том числе в 2019 году составляет 8157,60 тыс. руб., в 2020 году - 6522,98 тыс. руб.
2. Срок итоговой оплаты в течение 15 дней с момента завершения СМР ;
3. Сумма денежных средств (итоговая оплата) ______________.
Примечание:
* - начальная максимальная цена контракта
|
Заказчик:
Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
В.А. Доброхотов
|
Подрядчик:
|
[1] Данные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ;
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, перечисленных в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.
[2]Данные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ;
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, перечисленных в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.
[3] • Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер (100 млн. рублей), установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.