Козловский территориальный отдел Порецкого муниципального округаОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

 
Внимание!
Устаревшая версия сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://porezk.cap.ru/
 

Объявления » Аукцион на право заключить контракт на выполнение работ по замене уличных фонарей в с. Козловка, с. Ряпино, д. Устиновка, д. Мачкасы

03 августа 2017 г.

Администрация Козловского   сельского поселения

Порецкого района Чувашской Республики

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Распоряжением администрации Козловского    сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики

«    № 14-р от  «28» июля 2017 г.

 

 

 

 

 

                                                                              ДОКУМЕНТАЦИЯ

                                            ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключить контракт на выполнение работ по замене уличных фонарей с.Козловка, с.Ряпино, д.Устиновка, д.Мачкасы Козловского сельского поселения Порецкого района  (среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

 

 Муниципальный заказчик:

        Администрация Козловского сельского поселения

       Порецкого района Чувашской Республики

 

 

Единая комиссия

создана постановлением администрации

Козловского сельского  поселения от 18 .07 .2017 года №45

 

Козловка  2017

 

 

 

                                                      

 

  1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

Настоящий аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об электронном аукционе и настоящей Информационной карте электронного аукциона, применяются положения Информационной карты электронного аукциона.

Наименование

Краткая информация

 

Контактная информация:

1.1

Наименование Заказчика, контактная информация

Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,

Адрес: 429028 Чувашская Республика, Порецкий район, с.Козловка, ул.Школьная, д.190

Контактные лица от Заказчика: Андреев Аркадий Иванович

Адрес электронной почты (E-mail):sao-kozl@porezk.cap.ru

Контактный телефон/факс: 8 (83543) 43-2-16;89656842208

1.3

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

Контрактный управляющий:

 Андреев Аркадий Иванович

Телефон/факс: 8 (83543) 43-2-16

Адрес электронной почты: sao-kozl@porezk.cap.ru

1.4

Извещение о проведении электронного аукциона

Размещено в Единой информационной системе (официальный сайт) по адресу: www.zakupki.gov.ru.

1.5

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

Электронная торговая площадка ОАО "Единая электронная торговая площадка".

1.6

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

http://www.roseltorg.ru.

2

Наименование, описание объекта закупки и условия контракта

2.1

Наименование объекта закупки

Выполнение работ по замене  уличных фонарей с.Козловка, с.Ряпино, д.Устиновка, д.Мачкасы Козловского сельского поселения Порецкого района

ИКЗ 173211300324621130100100060064321244

2.2

Описание и количество объекта закупки

В соответствии с Разделом 1 «Техническое задание» Технической части документации об электронном аукционе.

2.3

Возможность изменения количества поставляемых товаров, объемов работ, услуг в соответствии с п. 18 ст. 34 Федерального закона

В соответствии с проектом контракта.

2.4

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

В соответствии с Разделом 1 «Техническое задание»  Технической части документации об электронном аукционе

2.5

Место выполнения работ

 с.Козловка, с.Ряпино, д.Устиновка, д.Мачкасы Козловского сельского поселения Порецкого района, Чувашской Республики

 

2.6

Сроки выполнения работ

Начало работ:   с момента заключения контракта.

 Окончание работ:  30 сентября 2017г.

 

 

2.7

Условия выполнения работ

Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта.

3

Начальная (максимальная) цена контракта и порядок расчетов по контракту

3.1

Начальная (максимальная) цена контракта

596800 (пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот рублей) )

3.2

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со ст.22 Федерального закона

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом в программе smeta.ru: Раздел 2 Технической части документации об электронном аукционе.

3.3

Источник финансирования закупки

Финансирование работ в рамках настоящего контракта осуществляется Заказчиком  за счет средств  Республиканского бюджета Чувашской Республики, Бюджета Козловского сельского поселения и в  том числе за счет средств населения, юридических лиц и  ИП  в рамках  программы « О реализации на территории Чувашской республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

3.4

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Рубль РФ.

3.5

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Цена контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей аукционной документации не установлен.

4

Обеспечение заявок на участие в закупке

4.1

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме

Обеспечение заявки установлено в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта 5968 (пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей)

4.2

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется в порядке предусмотренном ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ.

5

Обеспечение исполнения контракта

5.1

Размер обеспечения исполнения контракта

5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 29840 (двадцать  девять восемьсот сорок руб. )

5.2

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта

Порядок внесения: контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок внесения обеспечения – до момента заключения контракта.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.

В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

5.3

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

р/с 40302810097063000272

Отделение- НБ Чувашская Республика г.Чебоксары

ИНН 2113003246  КПП 211301001 БИК 049706001

л/с 05153002230

ОГРН 1052138008262   

5.4

Требование к банковской гарантии

Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6

Антидемпинговые меры

Если при проведении аукциона в электронной форме  участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

7

Сведения об установленных ограничениях участия в определении поставщика:

7.1.

Установленные ограничения участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Электронный аукцион среди субъектов  малого предпринимательства (предоставляются при условии соответствия статье 30 Федерального закона), социально ориентированных некоммерческих организаций               (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях.

7.2.

Обоснование причин ограничения участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Не установлено

8

Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок

8.1

Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы (предоставляются при условии соответствия статье 28 Федерального закона.)

Не установлено

8.2

Организации инвалидов; (предоставляются при условии соответствия статье 29 Федерального закона)

Не установлено

8.3

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Не установлено.

9

Требования, предъявляемые к участникам закупки:

9.1

Участники закупки

В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

9.2

Требования к участником закупки в соответствии со ч.1 ст. 31 Федерального закона

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - не установлено;

  1. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
  2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
  3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
  4. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

  1. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма - не установлено.
  2. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. участник закупки не является офшорной компанией

9.3

Дополнительные требования к участникам закупки

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (ч. 1.1. ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).

10

Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

10.1

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и направляется оператору ЭТП одновременно в форме 2-х электронных документов.

Первая часть заявки должна содержать:

- согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с
использованием товара и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) предлагаемого для поставки (использования) товара и конкретные значения показателей этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией, если участник закупки будет поставлять товар или выполнять работы, оказывать услуги с использованием товара, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации

 Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - не установлено.

3) декларацию соответствия участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 –  9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника, аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 – 29 Федерального закона, или копии этих документов – не установлено;

6) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

10.2

Инструкция по заполнению заявки

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть составлены на русском языке.

Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента публикации извещения о проведении аукциона в электронной форме до срока, указанного настоящей документации.

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего раздела документации.

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего раздела документации.

Инструкция по заполнению заявки - приложение №1 к информационной карте.

11

Привлечение субподрядных организаций[1]

В соответствии с условиями контракта.

11.1

Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Не установлено

12

Адрес электронной площадки, срок, место заявок участников закупки

12.1

Дата и время окончания срока подачи заявокна участие в электронном аукционе

11.08.2017 г. 9 час. 00 мин.

12.2

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участие в электронном аукционе

14.08.2017 г.

12.3

Дата проведения электронного аукциона

17.08.2017 г.

12.4

Место, время проведения аукциона в электронной форме

Адрес ЭТП, на которой проводится аукцион: www.roseltorg.ru.

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

13

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе

13.1

Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки указанной в пункте 1.6 настоящей информационной карты, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки вышеуказанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

13.2.

Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений

Дата начала: соответствует дате начала срока подачи заявок указанной в извещении о проведении настоящего электронного аукциона (03августа 2017 года).

Окончание срока: не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок (08 августа 2017 года) на участие в электронном аукционе, установленной пунктом 12.1 раздела I «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме».

Если период подачи запросов о разъяснении документации заканчивается в выходной, этот срок продлевается до следующего рабочего дня

(Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 № Д28и-88)

 

14

Срок подписания Контракта

Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в Единой информационной системе (на официальном сайте) протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

15

Возможность Заказчика принять решение об  одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона

Предусмотрено.

16

Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона п. 1 ст. 95

16.1

пп. а) п. 1 ст. 95

В соответствии с проектом контракта.

16.2

пп. б) п. 1 ст. 95

В соответствии с проектом контракта.

 

 

 

 

 

                                                                        Приложение № 1 к информационной карте

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

1.При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

2.Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

3.Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.

4.В случае, если объектом закупки является поставка товара или для выполнения работ, оказания услуг используется товар, указание на товарный знак которого содержится в настоящей документации, участник закупки в первой части заявки указывает в одном из следующих подпунктов сведения:

а)  только согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с использованием товара, если для поставки или использования предлагается товар с указанным в настоящей документации товарным знаком;

б)  согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с
использованием товара и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) предлагаемого для поставки (использования) товара и конкретные значения показателей этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией, если участник закупки будет поставлять товар или выполнять работы, оказывать услуги с использованием товара, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации;

в)  согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с
использованием товара и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки (использования) товара и конкретные значения показателей этого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, если в настоящей документации отсутствует указание на товарный знак.

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.

В случае, если в документации указаны максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, участник закупки в своей заявке должен указать конкретное значение данного показателя.

Показатели товара указаны в Разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об аукционе. Под конкретными показателями предлагаемого для поставки товараявляются - показатели, которые однозначно идентифицируют поставляемый товар. Конкретными показателями определяются: наименование, упаковка (тара), маркировка  товара, функциональные, качественные, технические характеристики (потребительские свойства) товара, место поставки товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара указываются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае указания в первой части заявки наименования производителя предлагаемого для поставки товара должны быть указаны данные, позволяющие комиссии Заказчика сделать однозначный вывод об организации любой формы собственности, а также индивидуальном предпринимателе, которая (ый) является производителем данного товара.

Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. Указание страны происхождения товара не может считаться указанием наименования места происхождения товара, поскольку нельзя идентифицировать товар, как происходящий с территории определенного географического объекта, связанного с местом его производства или с определенным производителем предлагаемого товара.

Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый муниципальный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В случае применения участником закупки в своей заявке условных обозначений или сокращений, не установленных документацией об аукционе, должна быть приведена их полная расшифровка. Сведения, которые содержаться в заявке, не должны допускать двусмысленность толкований.

В заявке участника осуществления закупки, в случае предусмотренном в Разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об аукционе должны указываться наружные размеры (если иное не предусмотрено документацией) товара с учетом выступающих частей:

- Длина — линейный размер предмета в продольном направлении (обычно это направление наибольшего размера), то есть расстояние между его двумя наиболее удалёнными точками, измеренное горизонтально;

- Ширина -  величина, протяженность чего-нибудь в том направлении, в котором две крайние точки плоскости, лежат, в отличие от длины, на наименьшем расстоянии друг от друга;

- Высота — измерение объекта или его местоположения, отмеряемое в вертикальном направлении.

В случае указания в документации в качестве требования к товару диапазона (интервала значений какой-либо величины) показателей, Участнику в своей заявке необходимо указывать только один конкретный показатель из требуемых Заказчиком.

В заявке участника закупки указывается наименование показателей со словами минимальный, максимальный, в пределах.

В заявке участника закупки должны быть подтверждены все показатели и характеристики товара, в том числе указанные в Разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об аукционе с использованием слов «может», «допускается», «при наличии». В случае отсутствия значений таких показателей, такие показатели должны быть указаны со значением «отсутствует». Наличие слов «иной (ая,ые)» не допускается. При отсутствии значения по показателю «иной(ая,ые)» указывается «отсутствует». При наличии значения показателя «иной(ая,ые)», указывае(ю)тся его конкретное(ые) значение(я). Показатели, выраженные в числах, должны быть указаны с точностью (количеством знаков после запятой), не менее, указанной в разделе "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе. Слова «менее», «более» не включают обозначенные предельные размеры максимальных и минимальных значений. Слова «не менее», «не более», «от», «до» включают обозначенные предельные размеры минимальных и максимальных значений.

5. Непредставление сведений, предусмотренных документацией об аукционе, представление недостоверных сведений, а также несоответствие конкретных показателей, представленных в соответствии с требованиями настоящей документации, является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника закупки.

Указание нескольких наименований одного вида продукции, конкретных показателей предлагаемого для поставки товара, не соответствующих разделу 1 документации об аукционе, наличие слов «или эквивалент, должен быть, должен, может быть, возможно, допускается, разрешается, типа» и т.д. является неконкретным предложением и является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника закупки.

Указание наименования места происхождения товара или наименования производителя товара с нарушением требований действующего законодательства и настоящей документации является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника закупки.

Альтернативные предложения (параметры, характеристики и т.д.) в рамках одной заявки на участие в аукционе не допускаются. Наличие альтернативных предложений в рамках одной заявки на участие в аукционе ведет к отклонению такой заявки. В случае указания в документации об аукционе ссылок на недействующую нормативно-техническую документацию, данные требования не применяются.

6. В случае, если объектом закупки является выполнение работ, оказание услуг без указания на использование товара, участник закупки в первой части заявки указывает только свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией.

В случае установления ограничений (п.8.3. «Информационной карты» настоящей документации об электронном аукционе), предусмотренных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», при осуществлении закупок товаров, происходящих из иностранных государств, участник закупки обязан указать в первой части заявки страну происхождения поставляемого товара. При этом ответственность за достоверность сведений о стране происхождения поставляемого товара, указанных в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки.

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение № 2 к информационной карте

 Рекомендуемая форма Декларации соответствия

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о  которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в настоящем аукционе в  электронной форме сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 -  9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013   N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Не является офшорной компанией.

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание

на выполнение работ по замене  уличных фонарей с.Козловка, с.Ряпино, д.Устиновка, д.Мачкасы Козловского сельского поселения  Порецкого района

 

 

Требования к объему предоставления гарантий качества поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):

 

 Условия выполнения работ - в соответствии с СНиП, техническими регламентами,  а также локальным сметным расчетом.

Сроки гарантии на выполняемые работы, оборудование и материалы:

Гарантия качества на выполненные работы, поставленные материалы, а также на весь  отремонтированный объект сроком не менее 5 лет. Срок гарантии исчисляется со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки или  акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения, указанных результатов со стороны третьих лиц.

Требования к качеству работ:

Работы следует выполнять в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной  документации, ГОСТ, СНиП. На объекте необходимо использовать только оборудование, материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Материалы, используемые Подрядчиком на объекте, должны быть  не хуже предусмотренных стартовой сметной документацией.

Подрядчик несет ответственность за:

- технику безопасности и охрану труда своих  работников;

- противопожарную безопасность;

- электробезопасность.

 

п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

1

Демонтаж  светильников

шт

100

2

Установка светодиодных светильников  

шт

70

 

Материалы, применяемые при выполнении работ

 

№ п/п

Наименование

Требования к техническим характеристикам

1

2

3

1

 Светильники светодиодные

  Светильники светодиодные( световой лоток от 7000 Лм до 10000 Лм)

 

*- в первой части заявки Участник закупки должен указать конкретные значения показателей, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

 

    2.Сведения о включенных в цену товаров  расходах:

 

Цена Контракта включает в себя:

- стоимость работ;

- уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

                                                           

 

 

 

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 

на выполнение работ по замене  уличных фонарей с.Козловка, с.Ряпино, д.Устиновка, д.Мачкасы Козловского сельского поселения Порецкого района

 

 

 

Цена сформирована проектно-сметным методом в программе smeta.ru., и составляет цены контракта  596800(пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот   рублей ) Смета является неотъемлемой частью аукционной документации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №

 

 

на выполнение работ по замене  уличных фонарей  с.Козловка,  с.Ряпино, у.Устиновка, д.Мачкасы  Козловского сельского поселения Порецкого района

 

 

 

с.Козловка

 

                                             «___»      2017г.

Администрация Козловского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы Козловского  сельского поселения  Андреева Аркадия Ивановича, действующий на основании Устава, с одной стороны и --------- , именуемое, в дальнейшем «Подрядчик», в лице----------------, действующего на основании Устава, с другой стороны (вместе далее именуемые «Стороны») на основании протокола  ------------ ИКЗ 173211300324621130100100060064321244 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

            1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами выполнить комплекс работ по  замене  уличных фонарей с.Козловка, с.Ряпино, д.Устиновка, д.Мачкасы Козловского сельского поселения Порецкого района  (далее – ремонт Объекта)  и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.

1.2. Все необходимое для работы материалы, оборудование, комплектующие изделия и технику предоставляет Подрядчик.

Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях, имеют соответствующие сертификаты и разрешения.

Конкретный состав и объем работ, а также количество, ассортимент, комплектность устанавливаемых конструкций из ПВХ определены Сторонами в соответствии с техническим заданием (приложение к контракту).

1.3. Подрядчик гарантирует соответствие качества конструкций из ПВХ и работ по их монтажу требованиям, обычно предъявляемым к данным видам товара, действующим ГОСТам, требованиям законодательства.

               

                                   2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

               2.1. Цена Контракта составляет ________  рублей ( _______________)  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

              2.2.Цена предусмотренная, пунктом 2.1 настоящего Контракта включает все налоги (в том числе НДС для участников – плательщиков налога), таможенные сборы и другие обязательные платежи.

               2.3. При увеличении или уменьшении объема выполняемых работ не более чем на 10%, цена контракта  изменяется пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чес на 10% цены контракта.

              2.4.  Оплата  работ в рамках настоящего контракта осуществляется Заказчиком  за счет средств  Республиканского бюджета Чувашской Республики, Бюджета Козловского сельского поселения и в  том числе за счет средств населения, юридических лиц и  ИП  в рамках  программы « О реализации на территории Чувашской республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

              3.1. Начальный и конечный  сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с техническим заданием) к контракту.

               3.2. Общая продолжительность работ устанавливается с момента заключения контракта  до 30.09.2017г

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

            4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы по замене уличных фонарей с.Козловка,с.Ряпино, д.Мачкасы, д.Устиновка  Козловского сельского поселения Порецкого района согласно условиям настоящего договора.

4.1.2. Осуществить демонтаж старых конструкций.

4.1.3. Осуществить сбор и вывоз строительного мусора.

4.1.4. При подписании акта выполненных работ передать Заказчику сертификаты на материалы.

4.1.5. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4.1.7. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.2. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (получение при необходимости всех разрешений и согласований, обеспечение доступа работников Подрядчика к месту установки изделий, обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Подрядчика к электрической сети и т. д.).

4.2.3. В дни доставки и монтажа конструкций, в согласованное сторонами время, обеспечить присутствие своего представителя.

4.2.4. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

 

                                                     5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

              5.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии с техническим заданием, после подписания настоящего Контракта.

              5.2. Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

              5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

              В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

              Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

              5.4. Заказчик назначает своего представителя на период выполнения работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода ремонтных работ

               

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

              6.1 Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно по проценту технической готовности Объекта в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.1996 № 129ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы статистики от 31.05.05 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3». Указанная расчеты производится не позднее двадцати рабочих дней, с момента подписания сторонами справок № КС-2, КС-3.

              6.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

              6.3. Заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче законченного ремонтом Объекта обязан приступить к организации приемки результатов работ.

              6.4. Не позднее 15 дней после завершения работ Подрядчик предъявляет Заказчику акт выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 5 рабочих дней с получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

              6.5. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ по ремонту Объекта и их результат производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с даты   подписанной  справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме  № КС-3.

              6.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

              6.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

             

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

              7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, действий государственных органов препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

              7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

              7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

              7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

 

              8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с  действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

            8.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет:

            на профиль, фурнитуру и стеклопакет составляет 5 лет;

на монтажные работы составляет 5 лет, с момента подписания акта выполненных работ

              8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

              8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

              В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках выполненных работ Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

            Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного  в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно  с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

            В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

   

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде неустоек (штрафа и пени).

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в следующем порядке:

П = Ц x С,

где:

Ц - цена Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.4.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

9.5. Штрафы уплачиваются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 9.4 Контракта в виде фиксированной суммы в размере             59680 (пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) (10%), в частности:

9.5.1. нарушение требований к качеству выполненных работ, иное несоответствие выполненных работ условиям Контракта;

9.5.2. недостоверность сведений об объемах и видах выполненных работ, указанных в представленной Подрядчиком Заказчику документации (в том числе актах о приемке выполненных работ). При этом недостоверность сведений по одному виду работ из числа перечисленных в указанных документах видов работ расценивается Сторонами как один факт нарушения. Занижение объема и стоимости выполненных работ в указанных документах по сравнению с фактически выполненными объемами работ и их стоимостью не влечет уплаты штрафа;

9.5.3. нарушения Подрядчиком установленного Контрактом порядка сдачи скрытых работ.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в частности не оплата Подрядчиком пеней, штрафов, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера пени, штрафа либо (на свое усмотрение) производит оплату с удержанием в одностороннем порядке пени, штрафа, подлежащих уплате Подрядчиком. Подрядчик согласен с удержанием Заказчиком пени, штрафа, подлежащих уплате Подрядчиком.

9.7. Подрядчик в течение 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если иной срок не установлен в требовании, возмещает в полном объеме ущерб, который был нанесен по его вине Заказчику и (или) третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, а также в течение гарантийного срока.

9.8. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств Генерального подрядчика в порядке, сроки и на условиях, которые установлены для самого Генерального подрядчика настоящим Контрактом

9.9. Заказчик не позднее 15 дней с момента, когда ему стало известно о наличии оснований для предъявления требования об оплате неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 15 дней с даты направления претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.

9.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 20 дней с даты направления претензии, Заказчик вправе также направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта, а также имеет право рассмотреть вопрос об одностороннем расторжении Контракта.

9.11. Нарушение Заказчиком установленных пунктом 9.9 сроков направления претензионного письма, искового заявления не влечет утрату Заказчиком права требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также не является основанием предъявления Подрядчиком каких-либо требований к Заказчику.

9.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения Заказчиком обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1.   Подрядчик   в   обеспечение   надлежащего   исполнения   обязательств   по
настоящему контракту предоставляет безотзывную банковскую гарантию (внесение денежных средств на счет Заказчика в сумме  ________ (______________________ рублей ). 

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

10.2. Срок действия безотзывной     банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

10.3 Денежные средства на обеспечение исполнения контракта, внесенные на расчетный счет Заказчика (если Подрядчик выберет данную форму обеспечения) возвращаются Подрядчику в течение 30 рабочих дней после приемки работ в полном объеме, если за время выполнения работ в отношении Подрядчика не проводились штрафные санкции.

 

11 ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

11.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

            11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы.

 

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. Стороны договорились (на основании ст.37 АПК РФ), что в случае, если Стороны не придут к обоюдному предсудебному соглашению, споры будут переданы на разрешение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

 

                        13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30.09.2017 года и во всяком случае  до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

13.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- по решению суда;

- одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

           13.3. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 банковских дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

                                      14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре Контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

14.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

14.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

 

15. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

 

Заказчик:

Администрация Козловского

сельского поселения

Порецкого района ЧР

429028 Порецкий район

с.Козловка ул. Школьная, д 190

тел 43-2-16

р/с  40204810100000100214

Отделение- НБ Чувашская Республика г.Чебоксары

ИНН 2113003246  КПП 211301001 БИК 049706001

л/с 03153002230

ОГРН 1052138008260

 

Глава Козловского

сельского поселения:

Андреев Аркадий Иванович

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Приложение №1

к муниципальному контракту

от  «    »    2017 г.

 

Техническое задание

Требования к объему предоставления гарантий качества поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):

 Условия выполнения работ - в соответствии с СНиП, техническими регламентами,  а также локальным сметным расчетом.

Сроки гарантии на выполняемые работы, оборудование и материалы:

Гарантия качества на выполненные работы, поставленные материалы, а также на весь  отремонтированный объект сроком не менее 5 лет. Срок гарантии исчисляется со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки или  акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения, указанных результатов со стороны третьих лиц.

Требования к качеству работ:

Работы следует выполнять в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной  документации, ГОСТ, СНиП. На объекте необходимо использовать только оборудование, материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль. Материалы, используемые Подрядчиком на объекте, должны быть  не хуже предусмотренных стартовой сметной документацией.

Подрядчик несет ответственность за:

- технику безопасности и охрану труда своих  работников;

- противопожарную безопасность;

- электробезопасность.

п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

1

Установка светильников светодиодных

Шт.

100

2

Демонтаж светильников

Шт.

70

 

Материалы, применяемые при выполнении работ

№ п/п

Наименование

Требования к техническим характеристикам

 

1

Светильники светодиодные

Светильники светодиодные (световой поток от 7000 Лм до 10000 Лм)

 

 

2.Сведения о включенных в цену товаров  расходах:

 

Цена Контракта включает в себя:

- стоимость работ;

- уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

 III. Срок выполнения работ: 

 

  начало работ –  с момента заключения контракта

  окончание работ – 30 сентября 2017 г.

 

 

Мой МирВКонтактеОдноклассники

Интернет Цензори - Безопасный Интернет

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика