01 сентября 2012 г.
Извещение
1. Наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты:
Администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
Место нахождения: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Яншихово-Челлы, ул. Учительская д. 1
Почтовый адрес: 429625, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Яншихово-Челлы, ул. Учительская д.1.
Адрес электронной почты: sao-yanchola@krarm.cap.ru
Номер контактного телефона: 8(835 30) 34-2-19
2. Источник финансирования заказа: финансирование работ предусмотрено из бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района, (средства бюджета поселения) код бюджетной классификации 993 0409 5220626 500 225, в том числе из республиканского бюджета.
3. Форма котировочной заявки: подача котировочных заявок принимается на бумажном носителе. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).
4. Наименование выполняемых работ: ремонт участка дороги по ул. Клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики
Объем выполняемых работ:
|
№ п\п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Объем |
|
1 |
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |
1000 м3 |
0,175 |
|
2 |
Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |
1000 м2 |
0,4375 |
|
3 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 |
1000 м3 грунта |
0,15 |
|
4 |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |
100 м3 материала основания (в плотном теле) |
1,09375 (0,25*3,5*125)/100 |
|
5 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок): св. 9,5 до 10;нормативное время пробега 1.234 час |
1 т |
229,74 (1,094*2,1)*100 |
|
6 |
Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: верхнего слоя двухслойных |
1000 м2 основания |
0,4375 (3,5*125)/1000 |
|
7 |
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 |
1000 м2 основания |
3,52 0,44*8 |
|
8 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок): св. 9,5 до 10;нормативное время пробега 1.234 час |
1 т |
218,75 (3,5*125*0,2)*2,5 |
Требование к результатам работ: Соблюдать градостроительное законодательство ЧР и РФ, СНиП, противопожарные нормы и правила.
5. Место выполнения работ: Ремонт участка дороги д. Санькасы ул. Клубная Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
6. Сроки выполнения работ: до 01 октября 2012 года.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: вышеперечисленные расходы должны быть включены в стоимость работ. Цена контракта остается фиксированной на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
8. Максимальная цена контракта: 244733,86 (Двести сорок четыре семьсот тридцать три) рубля 86 копеек.
8.1. Обоснование начальной цены контракта: локальная смета с применением системы «Грант-смета».
8.2. Размер обеспечения заявки: 0 % начальной (максимальной) цены контракта 0 рублей 00 копеек.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, дом 35, обед с 12.00 до 13.00 часов.
Дата начала подачи котировочных заявок: ___ августа 2012 года.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до ____ 2012 года до 17 часов.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Контактное лицо по приему заявок – Елена Владимировна Васильева, Номер контактного телефона:8 (835 30) 21253.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросам котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена по приложенной форме.
10. Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата работ производится после сдачи Поставщиком и приема Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки. Форма оплаты - безналичная.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
12. Требования к участнику размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренных Федеральным законом 94-ФЗ от 21.07.2005г.
Приложение:
Приложение 1 - Форма котировочной заявки;
Приложение 2 - Проект муниципального контракта.
Приложение 1
Котировочной документации
Котировочная заявка
Изучив извещение о проведении запроса котировок и проекта муниципального контракта, мы,
1. ________________________________________________ ___________________ (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты ___________________ ____________________ ____________________________________
_________ _____ ______ __________________ _____________________ _______ __________ ____________________________ _____________________________________
2. ИНН ________________________________
готовы осуществить выполнение указанных ниже работ:
3. Наименование и характер выполняемых работ: ремонт участка дороги по ул. клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
Объем выполняемых работ:
|
№ п\п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Объем |
|
1 |
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |
1000 м3 |
0,175 |
|
2 |
Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |
1000 м2 |
0,4375 |
|
3 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 |
1000 м3 грунта |
0,15 |
|
4 |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |
100 м3 материала основания (в плотном теле) |
1,09375 (0,25*3,5*125)/100 |
|
5 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок): св. 9,5 до 10;нормативное время пробега 1.234 час |
1 т |
229,74 (1,094*2,1)*100 |
|
6 |
Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: верхнего слоя двухслойных |
1000 м2 основания |
0,4375 (3,5*125)/1000 |
|
7 |
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 |
1000 м2 основания |
3,52 0,44*8 |
|
8 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок): св. 9,5 до 10;нормативное время пробега 1.234 час |
1 т |
218,75 (3,5*125*0,2)*2,5 |
Требование к результатам работ: Соблюдать градостроительное законодательство ЧР и РФ, СНиП, противопожарные нормы и правила.
Сроки выполнения работ: _____________________ ___________________
4. Мы обязуемся, в случае признания нас победителями, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
_______________________________ ____________________________________________
5. Цена контракта________________
В цену работ включаются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
______________________ ___________________ _______________________
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи
М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ___________________________, в рабочие дни с «______» до «___» часов по местному времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. ___________________________; номер контактного телефона ____________________; адрес электронной почты __________________.
Приложение 2
Котировочной документации
П Р О Е К Т
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на ремонт участка дороги ул. Клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики
д. Яншихово Челлы ____________________2012 г.
Администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик (далее - Заказчик), в лице и. о. главы Тихоновой Альбины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ _______________________ ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Муниципальный подрядчик (далее – Подрядчик), в лице ________________________ ___________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________ с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок от ______________________________________________________ заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет Муниципального контракта
1.1. Предметом Муниципального контракта является: ремонт участка дороги в границах населенного пункта ул. Клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики (далее по тексту Объект).
2. Стоимость объекта
2.1.Стоимость работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта составляет ___________________________________ ____________________________________ рублей. Цена настоящего Муниципального контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.2. Финансирование работ по настоящему Муниципальному контракту осуществляется за счет средств бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения в сумме ____________________________________________________________ рублей, в т.ч. из республиканского бюджета __________________________________ тысяч рублей
3. Порядок оплаты работ
3.1. Оплата работ (этапа) в рамках настоящего Муниципального контракта осуществляется Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в соответствии с актом выполненных работ по установленной форме КС-2 и справки формы КС-3, а также на основании счета-фактуры.
Оплата производится денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.
4. Обязательства Заказчика
4.1. Осуществлять постоянный контроль за ходом работ, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими СНиП и настоящим Муниципальным контрактом.
4.2. Обеспечить финансирование работ в соответствии с п.п.2.2.
4.3. Давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае, если:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм безопасности, и других норм, обеспечивающих безопасность сооружения и находящихся вблизи его объектов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии применения некачественных материалов, конструкций, оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему Муниципальному контракту.
4.4. Представители Заказчика и контролирующие организации имеют право беспрепятственного доступа на Объект ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении нарушений и отступлений от утвержденного проекта и действующих нормативно-технических документов.
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства на условиях, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом.
5.Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1. Выполнить все работы по Объекту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом, с соблюдением требований, предусмотренных сметной, нормативной документацией и условиями конкурсной заявки.
5.2. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Муниципального контракта имущество.
5.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, установить временное освещение.
5.4. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного и операционного контроля на русском языке по типовой форме согласно действующим нормам и правилам.
Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.
5.5. Обеспечить качество выполняемых работ, результат которых должен отвечать требованиям, установленным к данному Объекту, на весь гарантийный период, включая работы, выполненные субподрядными организациями.
5.6. Обеспечить своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 8.2. настоящего контракта.
5.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договоренный срок.
5.8. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о выполняемых работах на Объекте.
5.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ – 01 октября 2012 года.
7. Выполнение, сдача и приемка работ
7.1. Выполнение работ на Объекте осуществляется Подрядчиком.
7.2. Все поставляемые для ремонта материалы и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов (при необходимости) должны быть представлены Заказчику до начала производства работ.
7.3. Заказчик назначает своих представителей на Объекте, который от его имении осуществляет осмотр и приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за отчетный период. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется сторонами в соответствии с действующими правилами (СНиП) приемки работ и оформляется соответствующими актами установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях
7.4. Ответственные конструкции и работы, подлежащие закрытию должны приниматься Заказчиком, или назначенными ими организациями, осуществляющими технический надзор. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 дня уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки ответственных конструкций и скрытых работ.
7.5. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.
7.6. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика (назначенной им организации), согласно их указанию, а затем восстановить ее.
7.7. При обнаружении дефектов в ходе выполнения Подрядчиком работ составляется предписание с участием представителя Заказчика, Подрядчика и заинтересованных сторон о приостановке работ и об устранении нарушений. Подрядчик принимает все необходимые меры к исправлению выявленных дефектов за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
7.8. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.
7.9. За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.
7.10. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки законченного Объекта исполнительную документацию по 2 экземпляра, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.11. До приемки Объекта в эксплуатацию может проводиться дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом по решению Заказчика и за его счет.
7.12. В случае если, произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении контракта, они вправе потребовать переделать за счет Подрядчика работы с заменой всех несоответствующих материалов, изделий и взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.
8. Гарантии
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы , выполненные Подрядчиком по настоящему Муниципальному контракту в установленный контрактом гарантийный срок.
8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте составляет не менее 2 лет с момента (даты) подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
8.3. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 8.2 настоящего Муниципального контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляют двусторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
9. Ответственность сторон
9.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту.
9.2. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за качество и объем выполненных работ, сроки выполнения работ, гарантийные обязательства, оговоренные настоящим Муниципальным контрактом.
9.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
9.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее содержание Объекта, по безопасности для окружающей среды и прилегающей территории, соблюдение требований пожарных, санитарных, экологических норм и правил эксплуатации в соответствии с действующим законодательством.
9.5. Заказчик имеет право приостановить финансирование работ за нарушение контрактных обязательств Подрядчика (разделы 5-7 настоящего Муниципального контракта.
Финансирование приостанавливается до момента, когда Заказчику станет известно об устранении нарушений.
9.6. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Муниципального контракта за каждый день просрочки.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине форс-мажорных обстоятельств (с оформлением двухстороннего соглашения), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта Объекта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которые с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.
10.3. Если стороны не могут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Муниципального контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.
11. Срок действия и порядок расторжения Муниципального контракта.
11.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре контрактов на всероссийском официальном сайте и действует до 31.12.2012. Муниципальный контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего Муниципального контракта Сторонами.
11.2. Настоящий Муниципальный контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
11.3. При расторжении Муниципального контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Муниципального контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные подрядчиком работы.
12. Особые условия.
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Муниципального контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Муниципальным контрактом.
12.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту.
12.5. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Муниципального контракта стороны решают их путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством, нормативными и отраслевыми документами.
В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Чувашской Республики в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
12.7. Все приложения к настоящему Муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью.
12.8. Подрядчик представляет Муниципальному заказчику всю необходимую информацию для осуществления контроля за ходом выполнения Муниципального контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.
12.9. Настоящий Муниципальный контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Муниципального контракта.
Приложение: 1. Техническое задание на выполнение работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета (прикладывается при подписании в бумажном варианте).
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
|
Администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения |
|
|
Адрес: 429625, Чувашская Республика, Красноармейский район, Яншихово-Челлы, ул. Учительская, д.1 |
|
|
ИНН/КПП 2109902378/210901001 |
|
|
р/с 40204810600000100170 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, БИК 049706001 |
|
|
И.о. главы Яншихово-Челлинского сельского поселения
_________________ А.В. Тихонова |
|
М П
Приложение №1
к муниципальному контракту
|
СОГЛАСОВАНО
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________
«____»______________ 2012 года |
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики
_______________ А.В.Тихонова
«____» ___________ 2012 года
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к муниципальному контракту № ______ от __________________ 2012г.
на выполнение: ремонт участка дороги ул. Клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики
1. Основание для проведения работ: ремонт дороги.
2. Заказчик: Администрация Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
3.Исполнитель: ______________________________________
4. Цель работы: ремонт участка дороги ул. Клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
5. Основные требования к работе: своевременное и качественное выполнение работ в установленные сроки.
6. Форма представления результатов: акт приемки выполненных работ.
7. Содержание работ: ремонт участка дороги ул. Клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики
Нормы выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Клубная д.Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики устанавливаются в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики (Приказ № 351 от 16.09.2008 г. РГУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии).
- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Письмо Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис).
- ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах", Минавтодор РСФСР, 1990 г.
- ОДН 218.014-99 Автомобильные дороги общего пользования «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» (утв. Приказом Федеральной дорожной службы РФ от 12 августа 1999г. №272).
- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;
- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения;
- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги:
- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;
Приложение № 2
к муниципальному контракту
|
СОГЛАСОВАНО
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________
«____»______________ 2012 года |
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации
Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики
_______________ А.В.Тихонова
«____» ___________ 2012 года
|
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к муниципальному контракту № _____ от ________________ 2012г.
|
№ п\п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Объем |
Период |
|
1 |
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |
1000 м3 |
0,175 |
|
|
2 |
Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |
1000 м2 |
0,4375 |
|
|
3 |
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 |
1000 м3 грунта |
0,15 |
|
|
4 |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |
100 м3 материала основания (в плотном теле) |
1,09375 (0,25*3,5*125)/100 |
|
|
5 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок): св. 9,5 до 10;нормативное время пробега 1.234 час |
1 т |
229,74 (1,094*2,1)*100 |
|
|
6 |
Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: верхнего слоя двухслойных |
1000 м2 основания |
0,4375 (3,5*125)/1000 |
|
|
7 |
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 |
1000 м2 основания |
3,52 0,44*8 |
|
|
8 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок): св. 9,5 до 10;нормативное время пробега 1.234 час |
1 т |
218,75 (3,5*125*0,2)*2,5 |
|