Объявления » Объявление о проведении открытого конкурса на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

 ООО «Чистое село» объявляет конкурс на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

Организатор конкурса –  ООО «Чистое село» Место нахождения –429350, Чувашская Республика, с.Батырево, ул.Комарова, дом 13 

Номер контактного телефона –  89603118017 контактное лицо – Шадиряков Павел Львович

Начальная (максимальная) цена договора:

По лоту №1 ул. Гагарина,2 (ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений) – 1641200 рублей

По лоту № 2 ул.Кирова,42  (ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада) - 1591000 рублей

Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 3-х лет.

Срок выполнения работ – со дня подписания договора подряда, но не позднее  даты указанной в таблице.

По лоту №1 ул. Гагарина,2 до 31.12.2011 г. По лоту № 2 ул.Кирова,42  до 31.12.2011

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – (со следующего дня после опубликования извещения в печатном издании и размещения извещения на официальном сайте муниципального образования Батыревского сельского поселения до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

              Конкурсная документация предоставляется в письменной форме со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица на имя директора ООО  «Чистое село» П.Л. Шадирякова.

С описью работ можно ознакомиться в рабочие дни с 20.08.2011г. по 09.09.2011 г. с 8.00 до 12.00 ч (здесь и далее - время местное) по адресу организатора конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 8.00 ч  до 17.00 ч. по адресу: с.Батырево, ул.Комарова, дом 13

   Участники открытого конкурса предоставляют обеспечение заявки.

До даты вскрытия конвертов с заявками, участники открытого конкурса должны перечислить на расчетный счет ООО «Чистое село»:

Канашское ОСБ №7507 г. Канаш, расчетный счет 40702810375060010023, Банк получателя: Чувашское ОСБ №8613 г.Чебоксары, БИК 049706609, кор.сч.№30101810300000000609, ИНН 2103000310, КПП 210301001 обеспечение заявки в сумме:

Лот №1: Капитальный ремонт многоквартирного дома №2 ул.Гагарина (ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем) 49236 рублей (3 % от начальной цены договора подряда).

Лот №2: Капитальный ремонт многоквартирного дома №42 ул.Кирова (ремонт кровли, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем) 47730 рублей (3 % от начальной цены договора подряда).

   Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – 09.09.2011 г. в 13.00 ч по адресу: с.Батырево, ул.Комарова,13

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе –12.09.2011г. в 9.00.  ч по адресу: с.Батырево, ул.Комарова, дом 13

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 12.09.2011 г. в 10.30.ч по адресу: с.Батырево, ул.Комарова, дом 13

Конкурсная документация размещена на официальном Интернет–сайте муниципального образования Батыревское сельское поселение.

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома заключается организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после подписания протокола проведения конкурса.

                                                                                   Утверждаю:

Директор ООО «Чистое село»

___________ Шадиряков П.Л.

                                                                                                   «12» августа 2011 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

на право заключения договора подряда по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

Батырево

   2011 г.

Информационная карта конкурса

на право заключения договора подряда по проведению

капитального ремонта многоквартирного дома

1. Информация о конкурсе

1.1.   Правовые основы проведения конкурса

Конкурс на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее – конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2011 года №283 «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2011 год,  «Порядком привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Условия допуска к участию в конкурсе

Участник конкурсного отбора не допускается к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления документов, указанных в разделе 5 Информационной карты, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурсного отбора или о работах;

2) несоответствия требованиям к участнику конкурсного отбора, указанным в извещении о проведении конкурса;

3) невнесения обеспечения заявки на участие в конкурсе;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота).

Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника конкурсного отбора – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

2. Требования к заявке на участие в конкурсе

2.1. Требования к оформлению документов, составляющих заявку на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно.

Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

Участник конкурсного отбора должен представить заявление, предложение участника конкурсного отбора и обеспечение заявки (пп.5.1, 5.2 и 5.11 информационной карты) на каждый лот, при этом остальной пакет документов может быть сформирован единым для всех лотов.

Документы и сведения, составляющие заявку на участие в конкурсе, должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью участника конкурсного отбора, в том числе на прошивке, и иметь сквозную нумерацию страниц (листов).

При оформлении документов, составляющих заявку на участие в конкурсе, должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. При этом сведения, которые содержатся в заявке участника конкурсного отбора, должны иметь однозначное толкование. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью участника конкурсного отбора.

Копии документов, предоставляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица. Копии документов должны быть заверены нотариально в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Применение факсимильных подписей на документах, входящих в состав заявки, не допускается.

Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в конкурсе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое требуется, несет участник конкурсного отбора. При этом организатор конкурса не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

Документы и сведения, предоставленные в составе заявки на участие в конкурсе, участнику конкурсного отбора не возвращаются и остаются на хранении у организатора конкурса не менее чем три года.

2.2. Требования к предложению участника конкурсного отбора

Участник конкурсного отбора оформляет предложение в соответствии с формой, приведенной в конкурсной документации (раздел 5, форма № 2).

Цена договора, предлагаемая участником конкурсного отбора, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

В случае, если цена договора, указанная в заявке на участие в конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник конкурсного отбора не допускается к участию в конкурсе.

2.3. Подача заявок на участие в конкурсе

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в муниципальных средствах массовой информации или размещения на сайте Батыревского сельского поселения, извещения о проведении конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируются по месту проведения конкурса с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени его поступления.

Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день, такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурсного отбора по требованию такого участника.

Участники конкурсного отбора, подавшие заявки на участие в конкурсе, организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсе, не вправе вносить изменения в заявку.

3. Порядок проведения конкурса и заключения договора

3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

Участники конкурсного отбора (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников конкурсного отбора предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора. Уполномоченные представители участников конкурсного отбора, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника конкурсного отбора. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников конкурсного отбора регистрируются организатором конкурса.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику конкурсного отбора, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом договор заключается с участником конкурсного отбора, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, организатор конкурса вправе объявить о проведении повторного конкурса. При этом конкурсная комиссия вправе изменить условие конкурса (сроки выполнения работ).

3.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в извещении и конкурсной документации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника конкурсного отбора и о признании участника конкурсного отбора участником конкурса или об отказе в допуске участника конкурсного отбора к участию в конкурсе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе (лоте) всех участников конкурсного отбора, подавших заявки на участие в конкурсе (лоте), или о допуске к участию в конкурсе (лоте) и признании участником конкурса только одного участника конкурсного отбора, подавшего заявку на участие в конкурсе (лоте), конкурс признается не состоявшимся.

3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурсного отбора, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

            1) Квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, деловая репутация подрядной организации;

            2) Срок выполнения работ по капитальному ремонту;

            3) Предлагаемые технологии выполнения работ по капитальному ремонту, дополнительный объем, качественные характеристики используемых материалов;

            4)  Гарантийный срок на выполненные работы;

            5) Цена предложения включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту.

         Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

«Цена договора»: максимальное количество баллов – 20;

«Cрок выполнения работ и гарантия качества ремонта»: максимальное количество баллов – 30;

«Квалификация участника»: максимальное количество баллов – 50.

Оценка по критерию «Цена договора»: снижение первоначальной цены договора на 3 процента – 5 баллов; на 5 процентов – 10 баллов; на 10 процентов – 20 баллов.

Оценка по критерию «Cрок выполнения работ и гарантия качества ремонта»:

срок предоставления гарантии качества работ: 3 года – 10 баллов; 5 лет – 20 баллов; более 5 лет – 30 баллов;

срок выполнения работ: 6 месяцев – 1 балл; 5 месяцев – 5 баллов; 4 месяца – 10 баллов.

Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы участника открытого конкурса в сфере капитального ремонта многоквартирных домов: более 10 лет – 5 баллов; от 6 до 10 лет – 3 балла; от 3 до 5 лет – 1 балл; менее 3 лет – 0 баллов;

б) штат участников открытого конкурса укомплектован инженерно-тех­ни­ческими работниками, которые будут задействованы при проведении капитального ремонта многоквартирного дома: выше 80 процентов – 10 баллов; от 80 до 50 процентов – 5 баллов; менее 50 процентов – 0 баллов;

в) штат участников открытого конкурса укомплектован квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома: выше 80 процентов – 10 баллов; от 80 до 50 процен­тов – 5 баллов; менее 50 процентов – 0 баллов;

г) соблюдение техники безопасности: количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года: 0 случаев – 5 баллов; 1 случай – 3 балла; более 1 случая – 0 баллов;

д) наличие производственной базы: участник открытого конкурса владеет на праве собственности производственной базой – 5 баллов; заключен договор аренды производственной базы – 3 балла; отсутствует производственная база –
0 баллов;

е) наличие технической оснащенности: участник открытого конкурса владеет на праве собственности машинами и механизмами, необходимыми при производстве работ, – 5 баллов; заключен договор аренды машин и механизмов, необходимых при производстве работ, – 3 балла; отсутствуют машины и механизмы, необходимые при производстве работ, – 0 баллов;

ж) безубыточная деятельность участника открытого конкурса в течение 3 лет работы – 10 баллов; в течение 2 лет – 5 баллов; в течение 1 года – 1 балл.

 Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

 Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости – по критерию «Срок выполнения работ и гарантия качества ремонта» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем открытого конкурса.

Итоговые оценки, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе, рассчитываются путем суммирования баллов.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальное итоговое количество баллов.

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса по всем критериям, победителем признается участник, за чью заявку проголосовало большинство членов комиссии.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол проведения конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

Указанный протокол в течение 3 дней после дня подписания протокола размещается организатором конкурса на сайте Батыревского сельского поселения и опубликовывается в муниципальных средствах массовой информации. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса, второй передается победителю конкурса.

3.4. Заключение договора

Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения конкурса заключает с победителем конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, то организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурсного отбора, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников конкурсного отбора - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурсного отбора - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных документах;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– наличия у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник конкурсного отбора не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурсного отбора, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных выше и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и организатором конкурса в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на сайте г. Ижевска в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор.

При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по такому договору организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурсного отбора, с которым заключается договор при уклонении победителя конкурса от заключения договора, с согласия такого участника конкурсного отбора. Если до расторжения договора подрядчиком частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

Участник конкурсного отбора, с которым по результатам конкурса будет заключен договор,  не вправе привлечь субподрядчиков в объеме, предусмотренном договором.

4. Требования антимонопольного законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается:

1) координация организатором конкурса деятельности участников конкурсного отбора;

2) создание участнику конкурсного отбора или нескольким участникам конкурсного отбора преимущественных условий участия в конкурсе, в том числе путем доступа к информации;

3) нарушение порядка определения победителя или победителей конкурса;

4) участие организатора конкурса и (или) работников организаторов конкурса в конкурсе.

5. Форма № 1. Заявление на участие в конкурсе

(Дата, исходящий номер

на фирменном бланке)

Заявление на участие в конкурсе

на право заключения договора подряда по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице, ______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по указанному лоту на условиях, установленных в вышеуказанных документах, и направляет настоящую заявку.

1. Мы согласны выполнить работы по указанному лоту, предусмотренные конкурсом, в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.

2. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации.

3. Настоящим заявлением подтверждаем, что против ________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурсного отбора)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %_______________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности (способность оказывать влияние на деятельность того или иного субъекта) с организатором конкурса, а также с их сотрудниками.

5. Настоящим также подтверждаем, что _____________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурсного отбора)

не внесена  запись в Реестр недобросовестных поставщиков.

6. В случае, если мы будем признаны победителем конкурса, то берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения, в пятидневный срок со дня подписания итогового протокола.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса, нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя участника конкурсного отбора)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Настоящая заявка действует до завершения проведения конкурса.

9. Наши юридический и фактический адреса______________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________.

10. Корреспонденцию на наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________, факс ________ , e-mail _______________.

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

Форма №2. Предложение участника конкурсного отбора

Предложение участника конкурсного отбора

по лоту № ___ (адрес дома)

Участник конкурсного отбора __________________________________________________________________________________________  (организационно-правовая форма, наименование участника конкурсного отбора)

изучив конкурсную документацию, сообщает о своем согласии подписать договор на следующих условиях: