МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1
д. Ермошкино « 28 » марта2011г.
Администрация Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в соответствии с Уставом, в лице главы администрации Ермошкинского сельского поселения Афанасьева Геннадия Веняминовича, с одной стороны, и ООО Агрофирма «Гвардеец», в лице директора Федорова Вениамина Павловича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Предметом настоящего Контракта является выполнение работ: Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Пуканкасы- ул. Шоссейная(0,6 км), ул.Заречная (0,2км), переулок Кошкина (0,2км), ул.Зеленая (0,3км), д. Мунъялы- ул. Луговая (0,5 км), Вурнарского района Чувашской республики, в рамках благоустройства. Всего: 1800 м.
Очистка дорого от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Кожар-Яндоба- ул. Овражная (0,3 км), ул.Шоссейная (0,4км), д. Ойкас-Яндоба ул. Заречная (0,3км), ул. Полевая (0,2 км), д.Хорапыр ул. Заречная (0,3 км), ул. Луговая (0,4км), ул.Садовая (0,3км), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства. Всего: 2200 м.
Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах в д.Ермошкино-ул.Школьная(0,3км), Почтоавя (0,2км), ул.Учительская (0,2км), ул.Молодежная(0,2км),д.Пуканкасы- ул.Воробьева 0,3 км.), с.Альменево - ул.Садовая (2 км.), ул.Луговая (1 км.), д.Мунъялы - ул.Целинная (1,5 км.), ул.Нагорная ( 3 км.), д.Кивсерт-Мураты - ул. Лесная ( 1 км.), ул. Степная ( 1 км), д.Кожар-Яндоба ул.Новая ( 1 км.), ул.Центральная ( 0, 1 км), ул.Молодежная ( 1, 5 км.), д.Ойкас-Яндоба -ул. Луговая ( 0,5 км), ул.Московская (),6 км.), д.Хорапыр - ул.Полевая (0,5 км.), ул.Центральная (0,6 км.), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства. Всего: 15300 м.
Итого: 19300м.
1.2 Содержание, этапы и сроки выполнения и характеристики работы определены в соответствии со сметой, календарным планом и техническим заданием (приложение № 1-3), которые являются неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта. Все изменения и дополнения к настоящему контракту определяются дополнительными соглашениями.
2. Цена контракта.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет сумму 90000(Девяносто тысячи рублей), без НДС. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата производится за счет средств:
средств местного бюджета поселения по КЭК 993 05036000202500225 в сумме 45000 рублей
средств республиканского бюджета по КЭК 99305036000201500225 в сумме 45000 рублей
3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов
3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.
3.2.Оплата Цены Контракта производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ.
3.3. Отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
4. Обязанности сторон
Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить предусмотренные контрактом Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.2. Выполнить Работу собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
4.1.3. Участвовать сдаче-приемке выполненной Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
4.1.4. Устранять недостатки выполненной Работы в течение 5 дней с момента заявления о них Муниципальным заказчиком.
4.2. Муниципальный заказчик обязан:
4.2.1. Принять выполненную Работу в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик выполненной Работы, подписать Акт выполнения работ.
4.2.2. Оплатить выполненную Работу в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.Порядок сдачи выполненных работ
5.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта определяет должностное лицо (лиц), непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Работы, для проверки соответствия их количества, технических характеристик и свойств, а также качества требования, установленным в настоящем Контракте, и доводит соответствующую информацию сведения Подрядчика.
5.1.1 Уполномоченным должностным лицом Заказчика по приемке выполненной Работы является глава администрации Ермошкинского поселения.
5.2. Приемка выполненной Работы уполномоченное должностное лицо заказчика в присутствии представителя Подрядчика обеспечивает проверку количества, и качества работ на соответствие требованиям настоящего Контракта.
5..3. При обнаружении несоответствия количества и качества выполненной Работы требованиям стандартов, условиям настоящего Контракта недостатки устраняются Подрядчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков выполненной работы, несет Подрядчик.
5.4. По факту выполненной работы, Подрядчиком составляется Акт выполненных Работ, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.
5.5. Моментом исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению Работы по настоящему Контракту считается факт подписания Акта выполнению Работы по настоящему Контракту считается факт подписания Акта выполненных работ (без претензий).
6. Гарантии качества работ
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненной Работы, в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид работ - ГОСТ Р 50597-93.
6.2. Качество выполненной Работы по настоящему Контракту должно соответствовать требованиям СНиПов, ВСН и настоящего Контракта.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.2.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки . Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.3.1. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика .
8.4. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
9.Порядок урегулирования споров
9.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию либо обратиться за разрешением спорных вопросов в Арбитражный суд Чувашской Республики без соблюдения претензионного порядка.
9.1.1. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменной ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.
10.Особые условия
10.1. . Настоящий Контракт действует с момента его регистрации в Реестре контрактов до полного исполнения сторонами своих обязательств до 31 декабря 2011 года. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней со дня подписания обеими Сторонами
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов.
10.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
10.4. Привлечение субподрядчиков Подрядчиком возможно только после письменного согласия с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
10.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.6. . Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой заказным письмом или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление поступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.
10.7 Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.8. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по инициативе Заказчика в случае существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а именно:
- неоднократного нарушения сроков выполнения работ, а так же в случае, если просрочка исполнения обязательств по настоящему Контракту со стороны Подрядчика превысит один календарный месяц;
- при неоднократном (два и более раз) выполнении работ ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемый для муниципального заказчика в срок.
10.8.1.Подрядчик обязан рассмотреть, подписать, скрепить, печатью и вернуть в адрес Заказчика соглашение о досрочном расторжении Контракта либо направить отказ от его подписания не позднее семи рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего проекта. При отказе Подрядчика от подписания соглашения о досрочном расторжении Контракта, а так же при неполучении ответа в установленный срок, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.10. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
К настоящему Контракту прилагается:
Приложение № 1 – Техническое задание к муниципальному контракту;
Приложение № 2- Календарный план выполнения работ по муниципальному контракту;
Приложение № 3 –Соглашение о цене (смете) к муниципальному контракту;
Приложение № 4 - Смета
11. Юридические адреса и расчетные реквизиты Сторон.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК : ПОДРЯДЧИК:Приложение 16
К Стандартам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы
|
Почтовый адрес: 429217, Администрация
Ермошкинского сельского поселения ООО АГРОФИРМЫ «ГВАРДЕЕЦ»
Вурнарского района Чувашской 429217, Чувашская Республика
Республики Вурнарский район
|
|
|
|
|
|
|
д. Ермошкино, ул. Школьная , 37 д. Ермошкино, ул.Школьная, д 37
|
|
|
|
|
ИНН 2104006650 КПП 210401001 ИНН 2104007332 КПП 210401001
|
|
|
|
|
|
р/с 40204810900000100087 в ГРКЦ НБ счет№ 40702810311070000060
|
|
|
|
|
|
|
|
Чуваш.Респ.Банка России г.Чебоксары в Чувашском РФ ОАО «Россельхозбанк»
|
|
|
|
|
БИК 049706001 БИК 049706752
|
|
|
|
|
|
л/с 03043090025 в финансовом отделе
|
|
|
|
|
|
администрации Вурнарского района
|
|
|
|
|
л/с 03043090027 в отделе Минфина ЧР по Вурнарскому району
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации Директор
Ермошкинского сельского ООО Агрофирмы «Гвардеец»
поселения Вурнарского района Вурнарского района
Чувашской Республики
Г.В.Афанасьев В. П.Федоров
« 28» марта 2011 г. «28» марта 2011 г.
Приложение № 1
к Муниципальному контракту
№ 1 «28» марта 2011г.
Утверждаю: Согласовано:
Глава администрации
Ермошкинского Директор ООО АГРОФИРМЫ
сельского поселения «Гвардеец»
Вурнарского района
Чувашской Республики
_____________________Г.В.Афанасьев _____________________ В.П.Федоров
«28»марта 2011г. «28» марта 2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Пуканкасы- ул. Шоссейная(0,6 км), ул.Заречная (0,2км), переулок Кошкина (0,2км), ул.Зеленая (0,3км), д. Мунъялы- ул. Луговая (0,5 км), Вурнарского района Чувашской республики, в рамках благоустройства. Всего: 1800м.
Очистка дорого от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Кожар-Яндоба- ул. Овражная (0,3 км), ул.Шоссейная (0,4км), д. Ойкас-Яндоба ул. Заречная (0,3км), ул. Полевая (0,2 км), д.Хорапыр ул. Заречная (0,3 км), ул. Луговая (0,4км), ул.Садовая (0,3км), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства. Всего: 2200 м.
Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах в д.Ермошкино-ул.Школьная(0,3км), Почтоавя (0,2км), ул.Учительская (0,2км), ул.Молодежная(0,2км),д.Пуканкасы- ул.Воробьева 0,3 км.), с.Альменево - ул.Садовая (2 км.), ул.Луговая (1 км.), д.Мунъялы - ул.Целинная (1,5 км.), ул.Нагорная ( 3 км.), д.Кивсерт-Мураты - ул. Лесная ( 1 км.), ул. Степная ( 1 км), д.Кожар-Яндоба ул.Новая ( 1 км.), ул.Центральная ( 0, 1 км), ул.Молодежная ( 1, 5 км.), д.Ойкас-Яндоба -ул. Луговая ( 0,5 км), ул.Московская (),6 км.), д.Хорапыр - ул.Полевая (0,5 км.), ул.Центральная (0,6 км.), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства. Всего: 15300 м.
Итого: 19300 м.
.
1. Работы производить в порядке предусмотренном действующим СНиП, ВСН и сметой.
2. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов, возникших в течении гарантийных сроков
Приложение № 2
к Муниципальному контракту
№ 1 от «28» марта 2011г
Утверждаю: Согласовано:
Глава администрации
Ермошкинского Директор ООО АГРОФИРМЫ «Гвардеец»
сельского поселения
Вурнарского района
Чувашской Республики
_____________________Г.В.Афанасьев _____________________ В.П.Федоров
«28» марта 2011г. «28» марта 2011г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ
от «28 » марта 2011г.
|
№
п/п
|
Наименование видов работ и основные этапы ее выполнения
|
Сроки выполнения
|
|
1.
|
Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Пуканкасы- ул. Шоссейная(0,6 км), ул.Заречная (0,2км), переулок Кошкина (0,2км), ул.Зеленая (0,3км), д. Мунъялы- ул. Луговая (0,5 км), Вурнарского района Чувашской республики, в рамках благоустройства. Всего: 1800 м.
Очистка дорого от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Кожар-Яндоба- ул. Овражная (0,3 км), ул.Шоссейная (0,4км), д. Ойкас-Яндоба ул. Заречная (0,3км), ул. Полевая (0,2 км), д.Хорапыр ул. Заречная (0,3 км), ул. Луговая (0,4км), ул.Садовая (0,3км), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства. Всего: 2200 м.
Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах в д.Ермошкино-ул.Школьная(0,3км), Почтовая (0,2км), ул.Учительская (0,2км), ул.Молодежная(0,2км),д.Пуканкасы- ул.Воробьева 0,3 км.), с.Альменево - ул.Садовая (2 км.), ул.Луговая (1 км.), д.Мунъялы - ул.Целинная (1,5 км.), ул.Нагорная ( 3 км.), д.Кивсерт-Мураты - ул. Лесная ( 1 км.), ул. Степная ( 1 км), д.Кожар-Яндоба ул.Новая ( 1 км.), ул.Центральная ( 0, 1 км), ул.Молодежная ( 1, 5 км.), д.Ойкас-Яндоба -ул. Луговая ( 0,5 км), ул.Московская (),6 км.), д.Хорапыр - ул.Полевая (0,5 км.), ул.Центральная (0,6 км.), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства. Всего: 15300 м.
Итого: 19300м.
|
Начало: январь 2011 год
Окончание: декабрь 2011 год
|
Приложение № 3
к Муниципальному контракту
№ 1 от «28» марта 2011г
Утверждаю: Согласовано:
Глава администрации
Ермошкинского Директор ООО АГРОФИРМЫ
сельского поселения
Чувашской Республики «Гвардеец» Вурнарского района
_____________Г.В.Афанасьев ________________ В.П.Федоров
«28» марта 2011г. «28 » марта 2011г.
Соглашение о цене (смете)
к Муниципальному контракту
от «28» марта 2011г.
|
№
п/п
|
Наименование видов работ и основные этапы ее выполнения
|
Контрактная цена (руб.)
|
|
1.
|
Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Пуканкасы- ул. Шоссейная(0,6 км), ул.Заречная (0,2км), переулок Кошкина (0,2км), ул.Зеленая (0,3км), д. Мунъялы- ул. Луговая (0,5 км), Вурнарского района Чувашской республики, в рамках благоустройства. Всего: 1800 м.
Очистка дорого от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах: д.Кожар-Яндоба- ул. Овражная (0,3 км), ул.Шоссейная (0,4км), д. Ойкас-Яндоба ул. Заречная (0,3км), ул. Полевая (0,2 км), д.Хорапыр ул. Заречная (0,3 км), ул. Луговая (0,4км), ул.Садовая (0,3км), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства. Всего: 2200 м.
Очистка дорог от снега и засыпка пескосоленой смеси и других противогололедных материалов в населенных пунктах в д.Ермошкино-ул.Школьная(0,3км), Почтоавя (0,2км), ул.Учительская (0,2км), ул.Молодежная(0,2км),д.Пуканкасы- ул.Воробьева 0,3 км.), с.Альменево - ул.Садовая (2 км.), ул.Луговая (1 км.), д.Мунъялы - ул.Целинная (1,5 км.), ул.Нагорная ( 3 км.), д.Кивсерт-Мураты - ул. Лесная ( 1 км.), ул. Степная ( 1 км), д.Кожар-Яндоба ул.Новая ( 1 км.), ул.Центральная ( 0, 1 км), ул.Молодежная ( 1, 5 км.), д.Ойкас-Яндоба -ул. Луговая ( 0,5 км), ул.Московская (),6 км.), д.Хорапыр - ул.Полевая (0,5 км.), ул.Центральная (0,6 км.), Вурнарского района Чувашской Республики, в рамках благоустройства.Всего: 15300 м.
Итого: 19300м.
|
90000=00
|
Итого: контрактная цена на 90000=00 (Девяносто тысячи рублей)